焦作车务段获嘉车站党员活动室（视频会议室）整修项目发包公告

（项目编号：****-******-** ）

1.发包条件

本发包项目 焦作车务段获嘉车站党员活动室（视频会议室）整修 项目已由 ****************** 批准建设，项目业主为 ****************** ，发包人为 ******************。项目已具备发包条件，现对该项目的施工进行发包。

2.项目概况与发包范围

2.1项目概况：

获嘉车站*楼东侧视频会议室和站长室房间打通，拆除中间墙体；封闭北侧墙体靠东门洞1个，扩充北侧墙体靠西门洞1个；石膏板封闭南侧墙体窗户2个；强弱电线路改造；全部墙体加装竹木纤维墙板；铺设木质地板；新做石膏板造型吊顶；主背景墙；荣誉墙；顶面乳胶漆；制作隐藏式柜体资料柜；踢脚线；设计制作党徽灯、线性灯、射灯；制作党内制度类、揭示类等揭挂；配备**寸电视或智慧屏1个；设计、制作、安装、保洁。

2.2其他的整治项目。

2.3相关事项以现场实勘为准；

2.4建设地点：获嘉车站；

2.5发包范围：经******************批准的设计文件及发包文件的所有内容。

2.6计划工期：**日历天。

2.7包段划分：发包范围按*个包段划分。

3.承包人资格要求

3.1 本次发包要求承包人须具备建筑装修装饰工程*级及以上资质， 具有独立的法人资格，法人及法定代表人、拟委派的项目经理自递交投包文件之日起1年内没有法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录，承包企业具备有效的营业执照和安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，且具备开具符合国家规定的增值税专用发票资格。

3.2 本次发包 不接受 联合体承包。

3.3 各承包人均可就上述包段中的 1 个包段承包。

3.4 承包人必须是国铁采购平台的注册供应商，在国铁采购平台上完成注册并通过审核。

4.公示、报名及获取发包文件

4.1 凡有意参加承包者，请于 ****年4月**日至 **** 年4月**日，每日上午 8 时至 **时**分，下午 ** 时**分 至 **时**分 （北京时间，节假日除外），携带纸质版报名资料（报名资料相关要求见附件）到 焦作车务段党委办公室***房间 现场递交并登记。

5.承包文件的递交

5.1 承包文件的递交时间和地点：详见发包文件。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点或者不按照发包文件要求密封的承包文件，发包人不予受理。

6.发布公告的媒体

本次发包公告在 国铁采购平台网络 上发布。

7.联系方式

发 包 人：******************

地 址：河南省焦作市解放区车站街**号

邮 编：******

联 系 人：***

电 话：****-*******

电子邮件：

*********@**.***

中国铁路郑州局集团

*********

****年4月**日