乳山港航道工程（乳山口港区竣工前维护性疏浚工程）施工重新招标合同变更信息公示

山东威海市公告变更

2024-06-05

查看原文

项目编号：

***

招标/采购单位：

***

代理单位：

***

中标单位：

***

详情部分

*、项目名称：	乳山港航道工程（乳山口港区竣工前维护性疏浚工程）施工重新招标

*、项目编号：	********************

*、标段名称：	1标段

*、合同名称：	乳山港航道工程（乳山口港区竣工前维护性疏浚工程）施工合同

*、建设单位：	*************

、建设单位社会统信用代码：	******************

*、代理单位：	************

、代理单位社会统信用代码：	******************

*、中标单位：	中国建筑第*工程局有限公司,山东港湾航务工程有限公司

、中标单位社会统信用代码：	******************
**、变更内容：	1、原合同条款：*.5.1 由于承包人原因造成工期延误，承包人应向发包人支付逾期竣工违约金。每延期天，按合同总价的分之向发包人支付违约金。变更为：*.5.1 由于承包人原因造成工期延误，承包人应向发包人支付逾期竣工违约金。每延期天，按合同总价的分之向发包人支付违约金，最高不超过合同总价的分之。2、原合同条款：．争议的解决.1争议解决方式争议解决方式：采用(2)方式：青岛海事法院提起诉讼。变更为：．争议的解决.1争议解决方式争议解决方式：采用(2)方式：向乳山市人民法院提起诉讼。3、原合同条款：.违约.1.2 对承包人违约的处理(4) 因承包人原因工程质量达不到次性验收合格标准，承包人赔偿给发包人造成的切损失，并承担全部责任。变更为：.违约.1.2 对承包人违约的处理(4) 因承包人原因工程质量未达合格标准，由承包人负责整改直至达到合格为止，因此造成总工期的延误，责任由承包人承担。