根据我院工作计划安排，现将对康复分院3号楼中庭立面改造工程公开询标施工单位，欢迎符合资质条件的单位前来参加。
*、供应商资格要求:
1.具有独立承担民事责任能力
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
4.参加政府采购活动前*年内，在经营中没有重大违法记录
5.投标人的特定条件：具有从事对应行业准入资格、相关资质证件，若是代理商参加投标的需投标有效的授权代理书。
6.1 本次招标要求投标人为建筑工程施工总承包*级及以上资质的独立法人；并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力（本工程不接受联合体投标）；
6.2本工程拟派的项目负责人须具有建筑工程专业*级及以上资格的注册建造师；
*、报名时间及地点等：
上午：8:**-**:**
下午：**:**-**:**
地点：金华市第*医院信息后勤保障中心 晟元大厦***房间
联系电话： ****-********
联系人：***
报名资料：公司营业执照(*证合*)复印件、法人身份证复印件、投标人身份证复印件、 法人对投标人的委托书，相关资质证件，以上证件必须加盖公司公章。
报名截止时间：****年5月6日**：**前
开标时间：****年5月7日上午9：**，超过规定时间未签到的单位作废标处理。
*、询标项目：金华市第*医院康复分院3号楼中庭立面改造工程
*、询标相关内容：
4.1施工图纸设计单位：浙江恒泰建筑设计院有限公司。
请到现场实地勘察后根据设计图纸出具施工方案，请仔细阅读设计图纸。
承包方在施工过程中，根据实际情况需变更设计的，要经过设计方、监理方书面同意，方可施工。
如承包方没有经过设计方、监理方书面同意，施工结果与设计图纸不相符的，造成发包方损失的，承担相应的赔偿责任。
4.2招标控制价：**.5*元。
4.3计划工期：合同签订后**日历天。
4.4质量要求：不低于国家相关验收的合格标准。
4.5分包：不允许分包。
4.6投标保证金：人民币1*元整，以现金的形式在投标截止时间前提交至开标现场，并注明投标人名称。
中标人的投标保证金在签订了施工合同后转为履约保证金。其余投标人的投标保证金在开标结束后无息退还。
4.7工程实施地点：金华市迎宾大道****号
4.8型材及相关材料要求及其它：
型材品牌：凤铝，伟业，荣鑫，中铝。
玻璃品牌：福耀玻璃，信义玻璃，南玻。
型材尺寸误差在国家标准之内。
型材颜色由发包方确定。
4.9工程竣工后，承包方按规定对工程实行保修，保修时间通过全部工程竣工验收之日算起。保修时间为 *年 。
4.**.1投中标下浮率： %。
4.**.2付款方式：本合同控制价：人民币**.5*元。工程完工通过验收后支付至合同控制价款的**%，经工程结算审核单位结算审核后，付至实得结算总价的**.5%，留实得结算总价1.5%质量保证金在两年后无质量问题的情况下无息付清。
4.**.3施工单位实得竣工结算总价：工程结算审核单位为甲方已聘请的年度工程结算审核单位。此工程免设计费，实得结算总价=结算审核总价×（1-投标人的投标下浮率 %）。如实得结算总价超过合同控制价人民币**.5*元的，按合同控制价人民币**.5*元结算；如实得结算总价低于合同控制价人民币**.5*元的，按实得结算总价结算。
4.**.4竣工价款的结算：
工程竣工结算按如下规定执行：
1）执行****版的《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》、****版《浙江省通用安装工程预算定额》等现行相关定额和规定。
2）相关取费按下列原则计算，执行****版浙江省建筑、安装工程预算定额，管理费与利润按中值计算，施工组织措施费按中值取费计算，规费、税金按规定计算，人工、材料**按施工当期的金华市信息价计算，无价材料**按建设方签证价结算。
3）工程量方面：工程量按《建设工程工程量清单计价规范》（*******-****）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（*******-****）、《通用安装工程工程量计算规范》（*******-****）及浙江省有关补充规定中规定的工程量计算规则按实计算，并经招标人、监理方签字盖章确认。
4.**工期保证金方面：按合同工期，提前或按期完工，工期不奖不罚；若乙方达不到本工程施工工期的要求，延误**天内每天向甲方支付***元违约金；延误**～**天每天向甲方支付***元违约金（含前面的**天）；延误**天以上每天向甲方支付****元（含前面的**天）；甲方有权直接从应付工程款中扣除乙方应支付的违约金，扣完为止。
若中途实际施工进度严重延期影响进度工期**%以上时，招标人有权中止合同。
4.**在询价过程中，招标人发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价低于成本价的，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由招标人认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。
注：商务标评分标准中最高下浮率定义：有效报价下浮率最高者为评标基准价即最高下浮率。
|
1 |
分值构成 (总分***分) |
技术标分值占**%、商务标分值占**% |
|
|
2 |
技术标评分标准 （**分） |
施工组织计划、方案完善得**分，基本合理可行得**分，方案简单或不可行得0-5分。 |
|
|
施工质量控制方案及措施，施工质量控制方案及措施完善得**分，基本合理可行得5分，方案简单或不可行得0-4分。 |
|||
|
施工应急预案及措施，施工应急预案及措施完善得5分，基本合理可行得3分，方案简单或不可行得0-2分。 类似项目***以上业绩，每*项目个得1分，最高得5分。以中标通知书或合同为依据。 |
|||
|
条款号 |
评分标准 |
||
|
3 |
商务标评分标准（**分） |
报价得分计算：报价得分=（1-最高下浮率）/(1-投标下浮率)×**分，精确到小数点后*位数。 |
|
|
4 |
投标人总得分 |
投标人总分得分=技术标得分+商务标得分，以总分得分最高者为预中标供应商。 |
|
*、提交材料（注：投标文件*份正本、两份副本，另单独做***加盖单位红章：
1、资格文件包括（按顺序）：并逐页盖红章
投标项目名称及具体要求
公司营业执照及相关证件复印件
法人身份证复印件
产品质量及服务承诺书
投标人身份证复印件
法人对投标人的委托书（见下）：
***表人授权书
致金华市第*医院：
投标单位全称：
***表人： 授权： 为全权代表，参加贵院组织的询价事宜，代表本公司处理与谈判有关的*切事务。
***表人签字（公章）： 日期：
2.公司信息：
详细通讯地址：
联系人：
电话： 邮编：
注：请携带投标资料参加招标会议。
*、合同及附件
金华市第*医院
****年4月**日
金华市第*医院康复分院3号楼中庭立面改造工程承包合同
发包方（甲方）： 金华市第*医院
承包方（乙方）：
依照《中华人民共和国合同法》 、 《建筑工程承包合同条例》及省市建设行政主管部门有关文件规定，经双方协商，签订本合同，共同遵守。
第*条 工程项目
*、工程名称： 金华市第*医院康复分院3号楼中庭立面改造工程
*、工程地点： 金华市第*医院康复分院，迎宾大道****号
*、承包内容： 施工图中的工作内容
*、工期：**日历天。
*、中标下浮率： 。
*、本工程结算以招标控制价的综合单价为基础下浮，工程量以实际为准。
第*条 施工准备
*、 甲方：
1、合同签订后 / 天内，提供完整的建筑图、结构图各 /份，施工图 1 份，施工技术资料 / 份。
*、乙方：
1、组织施工管理人员和材料，施工机械进场；
2、编制施工进度计划及材料设备、成品、半成品进场计划；
3、配合主体工程施工单位，服从指挥，确保安全和文明施工。
第*条 工程质量
*、工程质量经双方研究要求达到： 不低于国家相关验收的合格标准 。
1、 甲方指派 为驻工地代表（电话： ），甲方委托浙江双圆建设管理有限公司指派监理代表 （电话： ）进行工程监理，负责合同履行，对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更登记手续和其他事宜。
2、乙方指派 为具体管理人员负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决各项事宜。
*、由甲方委托浙江双圆建设管理有限公司对工程实施质量监督。
*、工程验收：本工程项目的材料、设备、施工须达到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求，所用材料应符合环保要求。本工程施工及验收的要求和程序均按照国家、区域、行业颁发的现行标准、规范、程序和要求进行，乙方应按相应要求组织实施。请在选用材料后方括号里打√：型材：凤铝（ ），伟业（ ），中铝（ ），荣鑫（ ）。玻璃：福耀玻璃（ ），信义玻璃（ ），南玻（ ）。
*、乙方必须严格按照施工图纸，说明文件和国家颁布的建筑工程规范、规程的标准进行施工，并接受甲方派驻代表的监督。
*、乙方在施工中必须遵守下列规定：
1、乙方派技术代表进驻工地，服从施工单位的总指挥及管理。
2、隐蔽工程必须经甲方派代表检查，验收签章后，方可进行下*道工序。隐蔽工程量，乙方按实纪录后，由甲方签字后，作为办理决算依据。
3、乙方所采购调换的设备及材料必须符合质量要求，并提供调换设备的*证和厂家*年保证期。
4、工程竣工后，乙方按规定对工程实行保修，保修时间通过全部工程竣工验收之日算起。保修时间为 *年 。
5、本项目施工过程中乙方所有材料设备、做法均须符合国家相关规范要求且经甲方确认方可使用。未经甲方确认擅自使用或施工的，甲方有权拒绝并要求乙方无偿翻工，由此产生的费用由乙方承担。
第*条 工程价款的支付与结算
*、 中标下浮率： %。
*、 付款方式：本合同控制价：人民币**.5*元。工程完工通过验收后支付至合同控制价款的**%，经工程结算审核单位结算审核后，付至实得结算总价的**.5%，留实得结算总价1.5%质量保证金在两年后无质量问题的情况下无息付清。
*、 竣工价款的结算：
工程竣工结算按如下规定执行：
1）执行****版的《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》、****版《浙江省通用安装工程预算定额》等现行相关定额和规定。
2）相关取费按下列原则计算，执行****版浙江省建筑、安装工程预算定额，管理费与利润按中值计算，施工组织措施费按中值取费计算，规费、税金按规定计算，人工、材料**按施工当期的金华市信息价计算，无价材料**按建设方签证价结算。
3）施工单位实得竣工结算总价：工程结算审核单位为甲方已聘请的年度工程结算审核单位。此工程免设计费，实得结算总价=结算审核总价×（1-投标人的投标下浮率 %）。如实得结算总价超过合同控制价人民币**.5*元的，按合同控制价人民币**.5*元结算；如实得结算总价低于合同控制价人民币**.5*元的，按实得结算总价结算。
第*条 施工与设计变更
*、甲方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工和有效依据，开工前由甲方组织会审做出会审纪要。作为施工的补充依据，甲、乙双方均不得擅自修改。
*、施工中发现设计有错误或产生不合理的地方，乙方及时以书面形式通知甲方，由甲方会同有关部门确定修改后，乙方按修改或变更的设计文件施工，若发现其增加费用，由甲方负责，并调整合同造价。
*、甲方如需设计变更，必须由原设计单位做出正式修改通知书和修改图纸，乙方才予以实施。重大修改或增加造价时，必须另行协商。
第*条 违约情况
*、 履约保证金
2、质量保证金方面：乙方必须保证工程质量，初验不合格的，无条件整改至合格为止，否则乙方将按***%的质量保证金向甲方支付违约金，同时工期不予顺延。
3、工期保证金方面：按合同工期，提前或按期完工，工期不奖不罚；若乙方达不到本工程施工工期的要求，延误**天内每天向甲方支付***元违约金；延误**～**天每天向甲方支付***元违约金（含前面的**天）；延误**天以上每天向甲方支付****元（含前面的**天）；甲方有权直接从应付工程款中扣除乙方应支付的违约金，扣完为止。
若中途实际施工进度严重延期影响工期进度**%以上时，招标人有权中止合同。
非承包人原因造成的工期延误不计算在违约范围内，延误的工期相应顺延。
4、安全文明施工方面：乙方必须按金华市建设局、国家有关文件规定及开标时所做出的承诺实行安全文明施工，工程竣工时必须做到工完场清、料清、障清，若违反上述有关规定造成施工安全事故或对甲方造成经济损失的，由乙方承担全部责任及赔付所造成的经济损失，甲方有权直接从工程款中扣除相应发生的实际费用并保留追诉的权利。
*、 其他有关说明
第*条 纠纷解决办法
任何*方违反合同规定，双方协商不成，可向签约地经济合同仲裁机关申请仲裁，或向签约地人民法院起诉。
第*条 附 则
*、本合同*式 * 份，甲、乙双方各执 * 份。
*、本合同双方代表签字，加盖双方公章或合同章即生效。
*、本合同签订后，甲方、乙方如果需提出修改，经双方协商*致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同，与本合同具有同等的法律效力。
*、本项目的招标文件及乙方投标文件均作为本合同附件附后，与本合同具有同等的法律效力。
*、附件
附件与本合同具有同等的法律效力。附件1：工程质量保修 ，附件2：廉政建设 ，附件3：安全生产
*、未尽事项，双方另行协商解决。
甲方： 乙方：
***表或委托代理人： ***表或委托代理人：
日期 ： 年 月 日 日期 ： 年 月 日
附件1：
工程质量保修
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商*致就金华市第*医院康复分院3号楼中庭立面改造工程签订工程质量保修书。
*、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。
*、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期*年
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
*、缺陷责任期
工程缺陷责任期为**个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
*、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
*、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
*、双方约定的其他工程质量保修事项： / 。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
附件2：
廉政建设
根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益， 金华市第*医院（以下简称发包人）与施工单位 （以下简称承包人），特订立如下合同。
第*条 双方的权利和义务
（*）严格遵守党和国家有关法律法规的有关规定。
（*）严格执行 金华市第*医院康复分院3号楼中庭立面改造工程项目的合同文件，自觉按合同办事。
（*）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业机密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。
（*）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
（*）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
（*）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处分并要求告知处理结果的权利。
第*条 发包人的义务
（*）发包人及其工作人员不得索要和接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何由发包人或个人支付的费用等。
（*）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
（*）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（*）发包人工作人员的配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。
（*）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。
第*条 承包人义务
（*）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
（*）承包人不得以任何名义向发包人及其工作人员报销应由发包人或个人支付的任何费用。
（*）承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
（*）承包人不得为发包人或个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
第*条 违约责任
（*）发包人及其工作人员违反本合同第*、*条，按管理权限，根据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成经济损失的，应予以赔偿。
（*）承包人及其工作人员违反本合同第*、*条，按管理权限，根据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给发包人造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议工程建设主管部门给予承包人*至*年内不得进入其主管的工程建设市场的处罚。
第*条 双方约定
本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由发包人或发包人上级单位的纪检监察机关约请承包人或承包人上级单位的纪检监察机关对本合同履行情况进行检查，提出本合同规定范围内的裁定意见。
第*条 本合同有效期为发包人与承包人双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。
第*条 本合同作为金华市第*医院康复分院3号楼中庭立面改造工程施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力。
安全生产
为在 金华市第*医院康复分院3号楼中庭立面改造工程合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，搞好本项目的安全管理工作，本项目业主 金华市第*医院（以下简称“发包人”）与承包人 特此签订安全生产合同：
*、 发包人职责
1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2.按照“安全第*、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3.重要的安全设施必须坚持与主体工程“*同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。
4.组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。
*、承包人职责
1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规和有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2.坚持“安全第*、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3.建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理和生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，*环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第*责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%—3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
4.承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
5.承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。
6.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
7.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。各专业施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
8.所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
9.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
**.承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“*不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
*、违约责任
如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。
