投标单位须凭“中招互连”***办理**证书相关事宜。如未安装“中招互连”***，请在华能集团电子商务平台“****--&**;下载专区”，先下载并安装投标管家；安装完毕后打开投标管家，在页面右下角点击立即开通。使用手机扫码下载、注册“中招互连”***，并自助办理**证书。根据提示即可在线办理相关事宜。扫码签章、扫码加密等所有流程全部使用中招互连***操作。如有问题，请联系客服电话：**********。

7.4 投标文件的递交注意事项(适用于电子招标)

7.4.1.逾期送达的投标文件，**********电子商务平台将予以拒收。

7.4.2.投标人请于递交截止时间前登录投标管家，进入投标文件递交页面进行相关操作。投标人的电脑和网络环境应当按照招标文件要求自行准备。

7.4.3.投标文件递交（提交）的截止时间同投标截止时间。电子投标文件逾期上传或者未成功上传指定信息平台，招标人不予受理。招标人和招标代理机构不对投标人上传投标文件失败负责。

温馨提示：为避免大量投标人同*时间内上传投标文件造成系统拥堵，保证投标文件成功上传指定信息平台，建议投标人至少提前2天开始上传，确保上传成功。

8. 监督部门

本招标项目的监督部门为企业管理与法律合规部。

9. 联系方式

招标人：华能甘肃能源开发有限公司

地址：甘肃省兰州市安宁区

联系人：***

电话：****-*******

电子邮件：*********@**.***

招标代理机构：**********北京招标分公司

地址：北京市昌平区北*家镇*北路**号

联系人：***

电话：***-***-****转****

电子邮件：********@***.***

第*章投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1.1.2	招标人	招标人：********** 地址：甘肃省兰州市安宁区联系人：* 电话：**-*** 电子邮件：*******.*
1.1.3	招标代理机构	招标代理机构：*********北京招标分公司地址：北京市昌平区北家镇北路号联系人：电话：--转电子邮件：****@.**
1.1.4	(1) 项目名称	************#1、3、4机组冷却塔提效节能改造
	(2) 工程规模	*****
	(3) 标段名称	************#1、3、4机组冷却塔提效节能改造
1.1.5	建设地点	甘肃省平凉市里铺**********厂区
1.2.1	资金来源及比例	企业自筹/全资
1.2.2	资金落实情况	已落实
1.3.1	招标范围	对#1、3、4机组冷却塔进行性能优化改造，完成工艺方案制定、设计、采购、供货、拆除、安装、调试、试运行、消缺、培训、竣工验收、最终达标交付投产等工作。
1.3.2	计划工期	1.设计在合同签订后1个月内，完成#1、3、4机组冷水塔内部建模试验及风水匹配方案的设计。 2.设备、材料根据发包人通知，在每台机组检修前7天淋水填料、喷溅装置、除水器、托架及其安装配套件等必须到达现场满足现场改造需求。 3.施工分个阶段实施，第阶段进行#3机组冷却塔提效节能改造工作，第阶段进行#4机组改造工作，第阶段进行#1机组改造工作；根据各机组A级检修批复时间逐年进行，每台机组A修天。目前#3机组A级检修计划年期间完成，#1、4机组A级检修分别于、**年进行。 4.试验与调试在每台机组检修期内完成调试工作，满足机组启动条件。
1.3.3	质量标准	整体工程质量达到合格，并达到国家和行业颁布的现行标准。具体要求详见技术规范书。
1.4.1	投标人资质条件、能力和信誉	见招标公告3. 投标人资格要求。
1.4.2	是否接受联合体投标	不接受 □接受，应满足下列要求：
1.5	费用承担和设计成果补偿	不补偿 □补偿，补偿标准：
1.5.3	招标代理服务费	招标代理服务费： 1.收取标准:按投标人须知1.5.2项计费基础上，当收取金额不足人民币1.5元时，按1.5元计取。招标代理费由投标人依据以上标准计算计入投标报价，但不单独列项，中标后*次性向招标代理机构支付招标代理费。由投标人计入投标报价，但不单独列项； 2.同意招标代理机构从其投标保证金中扣除招标代理服务费的，代理机构直接扣除，剩余投标保证金部分按照递交投标保证金路径原路退还。如投标保证金金额不足以扣除服务费时，中标人需将招标代理服务费不足部分汇入相应招标项目标段（包）分配的对应银行帐号。 3.招标代理服务费发票由招标代理机构按投标人在网站注册信息中的地址邮寄，请投标人务必准确填写有关注册信息。
1.9.1	踏勘现场	不组织 □组织，踏勘时间：踏勘集中地点：
1.**.1	投标预备会	不召开 □召开，召开时间：召开地点：
1.**.2	投标人提出问题的截止时间	/
1.**.3	招标人书面澄清的时间	递交投标文件截止之日天前，以电子版的形式通过********电子商务平台发出
1.**.1	招标人规定由分包人承担的工作	无
1.**.2	投标人拟分包的工作	不允许 □允许，分包内容要求：分包金额要求：对分包人的资质要求：
1.**	偏离	不允许 □允许，仅允许细微偏离。允许偏离的内容：；偏离范围：；偏离幅度：。
2.1.9	构成招标文件的其他材料	/
2.2.1	投标人要求澄清招标文件的截止时间	时间：递交投标文件截止之日天前形式：以电子版的形式通过********电子商务平台发出
2.2.2	投标截止时间	**年6月日9时**分
2.2.3	投标人确认收到招标文件澄清的时间	时间：收到到招标文件澄清小时内。形式：以电子版的形式通过********电子商务平台确认。
2.3.2	投标人确认收到招标文件修改的时间	时间：收到到招标文件修改小时内。形式：以电子版的形式通过********电子商务平台确认。
3.1	投标文件的组成	/
3.2.4	最高投标限价或其计算方法	不设定 □设定，□1.招标人设定金额:*元。 □2.经计算得出最高投标限价，计算方法：
3.2.5	投标报价的其他要求	/
3.3.1	投标有效期	***天
3.4.1	投标保证金	要求递交投标保证金【电子招标】投标保证金金额：人民币***元(大写：元整)；投标保证金形式：电汇汇入账户名称：********北京招标分公司开户银行：中信银行北京来福士支行联行号：******** (1)各投标人应使用本公司网银或银行公对公支付投标保证金； (2)潜在投标人在线购买招标文件成功后，*****************电子商务平台通过中信银行系统将为每个招标项目的标段(包)下的每家投标人单独分配个中信银行附属账户，每个项目每家投标人投标保证金附属账户均不相同。为确保投标人的投标保证金与每个招标项目的标段(包)自动对应，请投标人确认下载招标文件后，务必在********电子商务平台招标文件下载页面查看投标保证金接收银行账号，并将投标保证金汇入至与招标项目相应标段(包)对应的银行账户； (3)投标保证金的到账截止时间为：技术、商务(不含报价)文件递交截止时间之前； (4)投标保证金有效期同投标有效期。 (5)请投标人提前登录********电子商务平台查看投标保证金汇款的到账情况,确保投标截止时间前，投标保证金已汇入至保证金接收银行账号。
3.5.2	财务状况的年份要求	近 3 年(*8年；年；*0年)
3.5.3	完成的类似项目的年份要求	近 3 年(****年1月1日至今)
3.5.5	近年发生的诉讼及仲裁情况	近 3 年(*9年；年；*1年)
3.6	是否允许递交备选投标方案	不允许 □允许
3.7.1	投标文件的编制(适用于电子招标)	投标文件的编制要求： 1.投标人需从华能集团电子商务平台首页（**://.**..）“*--&;下载专区”下载并安装投标管家。投标人登录投标管家、购买招标文件后，点击“招标文件--&;文件下载”。在投标响应界面处，编制投标文件。（具体操作详见“--&;操作手册”）。 2.上传的*电子投标文件中，投标文件除法人授权委托书由授权人按照要求签字、盖公章外，其他资料(如投标函等)应加盖单位电子公章。如暂时不具备电子签章和签名条件的，请务必将有关材料打印后盖章，再扫描到文件中进行编制电子投标文件，编制完成后转换成*格式的投标文件。
4.1.1	加密要求	在线递交投标文件前，投标人应当在华能电商平台智能招评标系统投标管家对投标文件进行加密，所有投标文件均只能使用同*企业单位数字证书进行加密，否则引起的解密失败的责任由投标人自行承担。投标人未按规定加密的投标文件，华能电子商务平台将拒绝接收。
4.2.1	投标截止时间	**年6月日9时**分(北京时间)
4.2.2	递交投标文件地点	中国华能电子商务平台
4.2.3	是否退还投标文件	否 □是，退还时间：
5.1	开标时间和地点	开标时间：同投标截止时间开标地点：同递交投标文件地点
5.2	开标程序	步开标法 □两步开标法，在第阶段需要/□不需要将报价投标文件*同递交。
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会构成： 5 人及以上单数评标专家确定方式：系统随机抽取
7.1.1	是否授权评标委员会确定中标人	□是 否，推荐中标候选人的数量：1~3
7.1.3	多个标中标数量	同*投标人在本工程所有标段最多只能中 1 个标段。
7.2	中标公示	*************电子商务平台(://.**..*/)进行公示，依法必须招标的项目，还应在国家指定的媒体进行公示。
7.4.1	履约保证金	□不收取 收取履约保证金提交时间：承包人应在合同签订后 **日内，向发包人提交履约保函作为履行合同的担保。履约担保的形式：银行履约保函。履约担保的金额或比例：合同总价的3%。
8.5	监督部门	企业管理与法律合规部
9	是否采用电子招标投标	□否 是
**	需要补充的其他内容
**.1	**地址相同问题	按照《中华人民共和国招投标法实施条例释义》第*条“从同投标单位或者同自然人的地址下载招标文件或上传投标文件的”属于“不同投标人委托同单位或者个人办理投标事宜的情形”将视为投标人相互串通投标。
**.2	行贿犯罪调查	根据高检会【***】3号文“关于在招标投标活动中全面开展行贿犯罪档案查询的通知”，请中标人自行查询本单位、单位法定代表人、单位法定代表人委托代理人的行贿犯罪情况，查询日期为中标公示截止日前2个月内，查询期限为近年，并在中标通知书发出前提供有效的行贿犯罪档案查询告知函，或中国裁判文书网的查询结果，且不存在行贿犯罪记录。若中标人不提供行贿犯罪档案查询告知函、查询结果或经查询存在行贿犯罪记录，招标人将取消其中标资格。

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目生产技改***招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 工程项目名称、规模及本标段名称

(1) 工程项目名称：见投标人须知前附表。

(2) 工程项目规模：见投标人须知前附表。

(3) 本标段名称：见投标人须知前附表。

1.1.6 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量标准

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求(适用于已进行资格预审的)

投标人应是收到招标人发出投标邀请书的单位。

1.4 投标人资格要求(适用于未进行资格预审的)

1.4.1投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目经理的资格要求：应当具备工程设计类或者工程施工类注册执业资格，具体要求见投标人须知前附表；

（6）设计负责人的资格要求：应当具备工程设计类注册执业资格，具体要求见投标人须知前附表；

（7）施工负责人的资格要求：应当具备工程施工类注册执业资格，具体要求见投标人须知前附表；

（8）施工机械设备：见投标人须知前附表；

（9）项目管理机构及人员：见投标人须知前附表；

（**）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 招标人是否接受联合体投标：见投标人须知前附表。

如接受联合体投标，除应符合本章第1.4.1项和前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1) 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

(2) 由同*专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

(3) 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同*标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之*：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为招标项目前期工作提供咨询服务的，前期咨询服务成果未向所有获取招标文件的潜在投标人无保留公开的；

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人；

（5）为本招标项目提供招标代理服务的；

（6）被责令停业的；

（7）被暂停或取消投标资格的；

（8）财产被接管或冻结的；

（9）在最近*年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（**）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为*个法定代表人的；

（**）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（**）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。

1.4.4 单位负责人为同*人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

1.5 费用承担和设计成果补偿

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。投标方应承担其标书的准备与递交等所涉及的在投标过程中所发生的*切费用，不论投标结果如何，招标方对投标费用不负任何责任。

1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表规定给予补偿，并有权免费使用未中标人设计成果。

1.5.3 除投标人须知前附表另有规定的，招标代理服务费由中标人向招标代理机构支付，具体金额按下表（招标代理服务费收费标准）计算执行。中标人须在收到中标通知书*个工作日内向招标代理机构支付招标代理服务费，招标代理服务费计入投标报价，但不单独列项，中标后*次性向招标代理机构支付招标代理服务费。招标代理服务费由招标代理机构直接从中标人的投标保证金中扣付。投标保证金不足支付招标代理服务费的，中标应补足差额。招标代理机构收取代理服务费后，向中标人开具相应金额的服务费发票。

招标代理服务收费标准

服务费类型	货物招标	服务招标	工程招标
中标金额（*元）
***以下	1.5%	1.5%	1.0%
*-*	1.1%	0.8%	0.7%
*-**	0.8%	0.**%	0.**%
**-**	0.5%	0.**%	0.**%
**-***	0.**%	0.1%	0.2%
***-****	0.**%	0.**%	0.**%
*******以上	0.**%	0.**%	0.**%

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某工程类招标代理业务中标金额为9***元，计算招标代理服务收费额如下：

***×1.0%=1.0*元

（***-***）×0.7%=2.8*元

（9**-***）×0.**%=2.2*元

合计收费=1.0+2.8+2.2=6*元

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 招标人若组织踏勘现场，招标人在投标人须知前附表规定时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 经招标人允许，投标人及其代表方可进入现场实施踏勘。投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 投标人对现场进行踏勘，应熟悉施工现场及周围地形、地貌、水文、地质、交通道路、当地材料、市场人、材、机**等情况，仔细检查现有的建筑物以及可作为办公、储存和施工用途的空间，以获取那些需自己负责的、参加本次投标所需的所有资料，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的能供投标人利用的资料，招标人对投标人据此作出的理解、推论及结论不承担任何责任。因投标人现场踏勘不充分或未踏勘现场而造成的后果由投标人自行负责，中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而提出额外付款或延长竣工日期等索赔的任何要求。

1.** 投标预备会

1.**.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.**.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.**.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.** 分包

1.**.1 投标人须知前附表规定应当由分包人实施的非主体、非关键性工作，投标人应当按照第*章“发包人要求”的规定提供分包人侯选名单及其相应资料。

1.**.2 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。

1.** 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

2.1.1 招标公告(或投标邀请书)；

2.1.2 投标人须知；

2.1.3 评标办法；

2.1.4 合同条款及格式；

2.1.5 发包人要求；

2.1.6 发包人提供的资料；

2.1.7 投标文件格式；

2.1.8 投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.**款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

【电子招标】

2.2.1 潜在投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在前附表规定的时间前以华能集团电子商务平台允许形式，要求招标人对招标文件予以澄清。投标人在电子商务平台“招标文件澄清管理”处及时查看并下载回复内容，查看或者下载记录将被视为投标人已经接收到所发澄清。如因投标人未能及时查看有关澄清回复内容,导致的后果由投标人自负。

2.2.2 招标人可以对招标文件进行必要的澄清或修改，通过电子商务平台通知所有已购买招标文件的潜在投标人。如果澄清/修改发出的时间距前附表规定的投标截止时间不满足法律法规相关要求，并且澄清/修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 潜在投标人在收到澄清/修改后，应当通过电子商务平台上传回函确认已收到该澄清/修改。

【线下招标】

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式(包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同)，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标人可以对招标文件进行必要的澄清或修改，通过书面形式通知所有已购买招标文件的潜在投标人。如果澄清/修改发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不满足法律法规相关要求，并且澄清/修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标截止时间前以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足**天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

投标人在**********电子商务平台“招标文件澄清管理”处及时查看并下载回复内容，查看或者下载记录将被视为投标人已经接收到所发澄清。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

投标文件材料由以下*部分组成：

商务文件(不含报价文件):

技术文件

投标报价文件

(1) 商务文件(不含报价文件)

1) 投标函、投标函附录及投标人廉洁自律承诺书

2) 法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

3) 联合体协议书(如果有)

4) 投标保证金

5) 资格审查资料

6) 其他材料

(2) 技术文件

1) 承包人建议书

2) 承包人实施计划

3）其他材料

(3) 报价

1) **清单说明

2）**清单

3.1.2 前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1.(1).3)目所指的联合体协议书。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第*章“投标文件格式”的要求填写**清单。

3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。

3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“**清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 投标有效期：除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为***天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第*章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，按否决其投标处理。

3.4.3 招标人最迟应在与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之*的，投标保证金可不予退还：

(1) 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

(2) 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或在签订合同时向招标人提出附加条件，或未按招标文件规定提交履约担保；

(3) 投标人虚假投标；

(4) 投标人串通投标。

3.5 资格审查资料(适用于已进行资格预审的)

投标人在递交投标文件前，发生可能影响其投标资格的新情况的，应更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，且没有实质性降低。

3.5 资格审查资料(适用于未进行资格预审的)

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，除投标人须知前附表另有规定外，要求提供近3年材料。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）复印件；或“近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、发包人出具的证明文件。具体年份要求见投标人须知前附表，每张表格只填写*个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在实施和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写*个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的重大诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.6 前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.5.7 业主对投标人的评价(含对工程质量、安全、进度、及与业主配合等方面的回访记录)。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

【电子招标】

3.7.1 电子投标文件编制,上传，解密，投标文件电子文档的要求，除投标人须知前附表另有规定外，见**********电子商务平台《投标人操作手册》。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件的真实性要求

投标人所递交的投标文件(包括有关资料、澄清)应真实可信，不存在虚假(包括隐瞒)信息。如投标文件存在虚假信息，将作如下处理：

(1) 若在评标期间发现了投标人提供了虚假资料，招标人有权对投标人的投标文件作否决投标处理；

(2) 若在中标候选人公示期间发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金可以不予退还；

(3) 若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权从工程支付款或履约保函中扣除不超过**%签约合同价的金额作为违约，直至解除合同；

(4) 在中标候选人公示时，招标代理机构将中标候选人的资质(资格)、业绩同时公示，便于投标人互相监督；

(5) 若投标人存在弄虚作假行为时，将被作为不良记录纳入中国华能集团电子商务平台(****://**.****.***.**)，同时将投标人计入华能集团及下属企业的黑名单，在*定时期内禁止与该投标人发生交易。

【线下招标】

3.7.1 投标文件应按第*章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件正、副本份数见前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不*致时，以正本为准。作为投标的*部分，投标文件应附有全套文件的电子文档。对投标文件电子文档的要求见投标人须知前附表。当电子文件和正本不*致时，以正本为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

3.7.6 投标文件的真实性要求

投标人所递交的投标文件(包括有关资料、澄清)应真实可信，不存在虚假(包括隐瞒)信息。如投标文件存在虚假信息，将作如下处理：

(1) 若在评标期间发现了投标人提供了虚假资料，招标人有权对投标人的投标文件作否决投标处理；

(2) 若在中标候选人公示期间发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金可以不予退还；

(3) 若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权从工程支付款或履约保函中扣除不超过**%签约合同价的金额作为违约，直至解除合同；

(4) 在中标候选人公示时，招标代理机构将中标候选人的资质(资格)、业绩同时公示，便于投标人互相监督；

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 【线下招标】投标文件应密封包装，并在封套的封口处加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字。

(1) 商务文件(不含报价文件)应分别内外层密封包装, 并在密封包装上明确标明“商务文件(不含报价文件)”及“正本”或“副本”字样，相应内容的电子版与该包封密封在*起。

(2) 技术文件应分别内外层密封包装，并在密封包装上明确标明“技术文件”及“正本”或“副本”字样，相应内容的电子版与该包封密封在*起。

(3) 报价文件应分别内外层密封包装，并在密封包装上明确标明“报价文件”及“正本”或“副本”字样，相应内容的电子版与该包封密封在*起。

(4) 在内层和外层包装上都应具有下列识别标志。

招标人名称：

项目名称：

招标编号：

投标人名称：(加盖单位公章)

投标文件在年月日时分前不得开启

(5) 在内层包装上应注明投标人的名称与地址，并加盖公章。

4.1.1 【电子招标】投标人应当按照招标文件和中国华能集团有限公司电子商务平台(****://**.****.***.**)的要求加密投标文件，具体要求见投标人须知前附表。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表(仅适用于线下招标)。

4.1.3 未按本章第 4.1.1 项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1投标人应在第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 【线下招标】投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.2 【电子招标】投标人通过下载招标文件的**********电子商务平台递交电子投标文件。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 【线下招标】招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 【线下招标】逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.2.5 【电子招标】逾期送达的投标文件，**********电子商务平台将予以拒收。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以【线下招标】书面形式/【电子招标】电商平台正式通知招标人。

4.3.2 【线下招标】投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.2 【电子招标】投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第 3.7.3项的要求加盖电子印章。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5 日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3 条、第4 条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

【电子招标】

招标人在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间(开标时间)，通过**********电子商务平台公开开标。

【线下招标】招标人在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间(开标时间)和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

【*步开标法】

【电子招标】

5.2.1 投标人于投标截止时间前登***********电子商务平台进入开标大厅参加开标(开标当天开标大厅即开放)。招标人或其委托的代理机构在投标截止时间之后点击“开标”按钮进行电子开标，各投标人在线解密技术、商务和报价投标文件。

【线下招标】

5.2.1 投标人代表检查投标文件的密封情况。确认无误后，工作人员拆封所有投标文件，并按投标人须知前附表规定的开标顺序宣读投标人名称、报价及招标人认为有必要宣读的其它内容。

5.2.2 招标人或招标代理机构将做开标记录。开标结束后，投标人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认，存档备案。

【两步开标法】

【电子招标】

5.2.1 第*阶段(技术、商务)开标会：招标人或其委托的代理机构在投标截止时间之后点击“开标”按钮进行电子开标，各投标人在线解密技术和商务(不含报价)投标文件。

5.2.2 第*阶段(**)开标会：招标人或其委托的代理机构在投标截止时间之后点击“开标”按钮进行电子开标，各投标人在线解密报价投标文件，并公开展示开标*览表中载明的投标人的投标信息。

【线下招标】

5.2.1 第*阶段开标会：投标人代表检查投标文件的密封情况。确认无误后，工作人员密封所有投标文件的报价文件及报价文件电子版，拆封商务、技术投标文件(不含报价)，并按投标人须知前附表规定的开标顺序宣读投标人名称及招标人认为有必要宣读的其它内容。未通过第*阶段评审的，第*阶段报价文件不再开启。

5.2.2 第*阶段开标会：第*阶段评标商务、技术澄清及评审完毕后，招标人将发出第*阶段(**)开标会议通知，确定第*阶段开标会的时间和地点。投标人代表确认报价文件的密封情况，确认无误后，工作人员当众拆封，按投标人须知前附表规定的开标顺序宣读投标人名称、投标报价以及澄清修正部分的报价等招标人认为有必要宣读的内容。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之*的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第*章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第*章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的数量见本章7.1.1项。

6.4 重新招标

6.4.1 有下列情形之*的，招标人将重新招标：

(1) 资格预审合格的潜在投标人不足*个的；

(2) 投标截止时间提交投标文件的投标人少于*个的；

(3) 评标委员会否决不合格投标人后，因有效投标人不足*个，评标委员会认为竞争性不足，决定否决全部投标的；

(4) 国家法律法规规定的其他应*次招标的情况。

6.4.2 不再招标

(1) 招标人采购任务取消的；

(2) 第*次招标失败，招标人在分析招标失败的原因并采取相应措施后，经第*次招标，招标仍然失败的；或“*次招标失败且经市场调研供应商确不足*家”的，招标人有权采取国家有关法律法规允许的其他方式进行采购。

7. 合同授予

7.1 定标方式

7.1.1 除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的数量见投标人须知前附表。采用综合评估法时，招标人将授标给实质上响应招标文件材料要求、投标文件材料综合评比最优的投标人，招标人不保证报价最低的投标人中标。

7.1.2 中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确定。

7.1.3 为保证工程进度，本工程所有标段中最多只能中标投标人须知前附表规定数量的标段。

7.2 中标候选人公示

7.2.1 中标候选人公示

除投标人须知前附表另有规定外，中标候选人在**********电子商务平台进行公示。依法必须招标的项目，还应在国家指定的媒体进行公示，公示期不得少于3日。

7.2.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复。

7.2.3 中标结果公告

中标候选人公示无异议或异议已处理完毕后，招标人依法确定中标人。除投标人须知前附表另有规定外，中标结果在**********电子商务平台进行公告。依法必须招标的项目，还应在国家指定的媒体进行公告。

中标结果公告阶段不接受异议。

7.3 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.4 履约担保

7.4.1 在签订合同后，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第*章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约保证金。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5 签订合同

7.5.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起** 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.5.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

7.5.4 签约合同价的确定原则如下：

按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价小于公开展示开标*览表中投标报价，则签订合同时以修正后的最终投标报价为准；

按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价大于公开展示开标*览表中投标报价，则签订合同时以公开展示开标*览表中投标报价为准。

7.5.5 在合同签订前，招标人发现中标人的实际应标内容存在重大偏差、或投标材料存在欺诈行为、或中标人因不可抗力或自身原因不能履行合同的，将有理由取消其中标资格，其投标保证金可不予退还，且保留依法追究的权利；并将依法确定排名第*名的中标候选人为本工程的中标人，或者重新进行招标。

8. 纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

8.2.1 投标人应承诺严格遵守国家廉洁自律和中国华能集团有限公司招投标有关规定，如有违反，承担由此引起的相关责任。

8.2.2 投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作，或合同履行中出现违约行为或产品质量出现严重问题等情景。若投标人存在以上行为时，将被作为不良记录纳入**********电子商务平台，并按照《**********供应商管理办法》及实施细则等相关规定处理。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

8.3.1 参与评标的人员应严格遵守国家有关保密的法律、法规和规定，严格自律，并接受上级主管部门和有关部门的审计和监督。

8.3.2 评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。

8.3.3 在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第*章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 监督

投标人和其他利害关系人认为本次招投标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向招标人监督部门反映、举报，招标人监督部门联系方式见投标人须知前附表。

8.6 投诉

8.6.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起** 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.6.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第2.3款、第5.3款和第7.2款的规定先向招标人提出异议，异议答复期间不计算在第8.6.1项规定的期限内。

9. 电子招标投标

除投标人须知前附表另有规定外，本招标项目采用电子招标投标方式。

华能集团系统内采用电子招投标的采购项目将在**********电子商务平台(****://**.****.***.**)全流程电子招投标操作。详见**********电子商务平台《投标人操作手册》。

9.1 信息服务费

为加强平台的管理和使用，更好的服务平台供应商,对符合收费标准的供应商按收费标准收取信息服务费，各供应商可在平台首页页面通知公告中查看“关于**********电子商务平台收取信息服务费调整的通知”。请各供应商及时按标准缴纳信息服务费，以免影响您的后续工作。

9.2 投标保证金、招标代理服务费付款须知

9.2.1 投标保证金的递交及退还

(1) 各投标人应使用本公司网银或银行公对公支付投标保证金。

(2) 潜在投标人在线购买招标文件成功后，我公司将提供投标保证金汇入账号(注意：每个项目保证金账号不同，可在招标文件下载页面查看)，为使投标人的保证金与每个招标项目的标段(包)自动对应，**********电子商务平台通过中信银行系统将在购买招标文件成功后为每个招标项目的标段(包)下的每家投标人单独分配*个中信银行附属账户。各保证金账户名称和开户银行名称均相同。投标人确认下载标书后，方可在**********电子商务平台查看保证金接收银行账号。

(3) 请投标人务必将每个招标项目的标段(包)的保证金分别汇入与其对应的银行账户中。

(4) 投标人可以登录**********电子商务平台查看保证金汇款的到账情况。

(5) 招标项目结束后，将按投标人保证金汇款路径原路退还保证金。因此，投标人不得用现金方式汇款。根据招投标法等相关规定，投标人应以基本账户汇出保证金，如汇款不符合要求，后果自负。

(6) 中标单位投标保证金在合同签订并交纳服务费后原路退还。同意我公司从其保证金中扣除服务费的，直接扣除，剩余部分原路退还。

(7) 由于投标人银行信息变更导致原路退还失败的，请联系本次招标项目的项目经理，重新提供变更后的银行信息。

9.2.2 招标代理服务费缴纳

(1) 招标代理服务费原则上从中标人的保证金中扣除。

(2) 如保证金金额不足以扣除服务费时，需重新汇入招标代理服务费款项，请汇入相应招标项目标段(包)分配给您的对应附属帐号。

(3) 招标代理服务费的收取按照招标文件规定执行。

(4) 招标代理服务费发票由招标代理机构按投标人在网站注册信息中的地址邮寄。

9.3 客户服务

为了方便平台的使用，我们设立了客户****，按流程、分类别设专人为您答疑解惑。当我们提供的各类操作手册、视频教程还无法解决问题时，您可以电话至客服中心***-***-****。

**. 异议提出与受理

**.1 投标人或其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、法规和规章规定的，可向招标代理机构或招标人提出异议。

**.2 投标人或其他利害关系人可以就本招标项目在以下内容提出异议：

（1）招标、投标、开标、评标、定标各环节程序的合法、合规性；

（2）对招标文件、资格预审文件有异议的；

（3）评标结果的合法性、公正性；

（4）评标委员会组成人员的合法性；

（5）其他投标人有弄虚作假或串通投标行为使其自身权益受到侵害的；

（6）其他违反招投标法律法规规定的。

**.3 异议提出时限

（1）对资格预审文件有异议的，潜在投标人或者其他利害关系人应当在提交资格预审申请文件截止时间2日前提出；

（2）依法必须招标项目，对招标文件有异议的，潜在投标人或者其他利害关系人应当在投标截止时间**日前提出；

（3）非依法必须招标项目，对招标文件有异议的，潜在投标人或者其他利害关系人应当在投标截止时间2日前提出；

（4）对资格预审结果有异议的，应在收到资格预审结果通知书后3日内提出；

（5）对开标有异议的，应当在开标现场提出。招标人或招标代理机构应当当场作出回复，并制作记录。开标结束后投标人不得对开标事项再提出异议；

（6）投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应在中标候选人公示期间向招标代理机构或招标人提出，如在规定时间内未提出异议的，则其异议将不被受理。

**.4 投标人或者其他利害关系人提出异议时，应当提交书面异议材料。异议材料应当包括下列主要内容：

（1）异议人的名称、地址、电话等；

（2）具体的异议事项及事实依据；

（3）相关请求及主张；

（4）相关证明材料；

（5）提起异议的日期。

异议材料应当署名。异议人为自然人的，应当由本人签字；异议人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人（负责人）或者授权委托人签字并加盖公章，授权委托人需同时提供法定代表人（负责人）的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

有关异议材料是外文的，异议人应当同时提供其中文译本。外文与中文译本不*致的，以中文译本为准。

提交书面异议材料格式

项目名称			项目编号
异议人		地址
法定代表人	电话			邮箱
授权委托人	电话			邮箱
提出异议事项的基本事实：
相关证明材料（请附后）
异议人（签字或盖章）年月日

**.5无效异议及不良异议

（1）有以下情况之*的异议，视为无效异议：

1）超过异议受理时限提出的新的异议内容；

2）未提交关于异议内容真实性和证据来源合法性的书面保证及证明材料的异议；

3）涉及招标评标过程具体细节、其他投标人商业秘密及投标文件具体内容但未能提供上述信息具体来源的异议；

4）提交的异议证明材料不全，经招标代理机构要求仍须补充而未能在7日内提供的。

（2）有以下情况之*的异议，视为不良异议：

1）提供的异议内容和相应证明材料与事实不符；

2）编造虚假异议内容或证明材料的异议；

3）异议经查失实，被告知后，仍然恶意纠缠的；

4）*年内*次以上失实异议的。

**.6 异议人发生无效异议、不良异议的，招标代理机构或招标人将予以驳回，并将其列入华能供应商不良行为名单，同时：

（1）投标人无效异议累计超过3次的，在华能集团电子商务平台予以公布。

（2）投标人发生不良异议1次的，在华能集团电子商务平台予以公布。

**.7 有下列情形之*的异议不予受理：

（1）超过异议期限的；

（2）异议事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的；

（3）未向招标代理机构或招标人提交关于异议内容真实性和证据来源合法性的书面保证及证明材料的异议；

（4）涉及招标评标过程具体细节、其他投标人商业秘密及投标文件具体内容但未能提供上述信息具体来源的异议；

（5）异议材料的内容不符合规定，提交的异议证明材料不全，经招标代理机构或招标人要求仍须补充而未能在7日内提供的；

（6）异议人不是所异议项目的投标人或其他利害关系人；

（7）提供的异议内容和相应证明材料与事实不符，或编造虚假异议内容或证明材料的异议，将被视为不良异议行为，招标代理机构将在华能集团电子商务平台予以公布；

（8）异议人不符合本工作流程规定的。

对于不符合异议受理条件，决定不予受理的，书面告知异议人。

**.8 监督部门联系电话***-***-****。

**. 需要补充的其他内容

见投标人须知前附表。
附件*：开标记录表

【*步开标法】

华能（项目名称）生产技改***招标开标记录表

开标时间：年月日时分

序号	投标人	密封情况	投标保证金	投标报价（*元）	设计质量标准	施工质量标准	工期	备注	签名













招标人编制的标底/最高限价

招标人代表：记录人：监标人：

年月日

附件*：开标记录表

【*步开标法】

华能（项目名称）生产技改***招标开标记录表

开标时间：年月日时分

序号	投标人	密封情况	设计质量标准	施工质量标准	工期	备注	签名













招标人编制的标底/最高限价

招标人代表：记录人：监标人：

年月日

序号	投标人	密封情况	投标保证金	投标报价（*元）	工期	备注	签名












招标人编制的标底/最高限价

附件*：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

华能（项目名称）生产技改***招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

......

【电子招标】

请将上述问题的澄清于年月日时前递交至**********电子商务平台(****://**.****.***.**)上传电子文件。

【线下招标】

请将上述问题的澄清于年月日时前递交至（详细地址）或传真至（传真号码）。采用传真方式的，应在年月日时前将原件递交至（详细地址）。

评标委员会授权的招标人或招标代理机构：（签字或盖章）

年月日

附件*：问题的澄清

问题的澄清

编号：

华能（项目名称）生产技改***招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：）已收悉，现澄清如下：

.....

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年月日

附件*：中标通知书

中标通知书

（中标人名称）：

你方于（投标日期）所递交的（项目名称）生产技改***招标的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：元。

工期：日历天。

质量标准：。

项目经理：（姓名）。

设计负责人：（姓名）。

施工负责人：（姓名）。

请你方在接到本通知书后的日内到（指定地点）与我方签订设计施工总承包合同，在此之前按招标文件第*章“投标人须知”第7.4款规定向我方提交履约担保。

随附的澄清、说明、补正事项纪要，是本中标通知书的组成部分。

特此通知。

附：澄清、说明、补正事项纪要

招标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

年月日

附件*：中标结果通知书

中标结果通知书

（未中标人名称）：

我方已接受（中标人名称）于（投标日期）所递交的（项目名称）生产技改***招标的投标文件，确定（中标人名称）为中标人。

感谢你单位对我们工作的大力支持！

招标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

年月日

附件*：确认通知

确认通知

（招标人名称）：

你方于年月日发出的（项目名称）关于

的通知，我方已于年月日收到。

特此确认。

投标人：（盖单位章）

年月日

第*章评标办法(综合评估法)

评标办法前附表

条款号	条款内容	编列内容
1.2	中标候选人推荐原则	评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2款规定的评分标准进行评分。并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，由评标委员会少数服从多数的原则确定中标候选人顺序。
2.1.1	资格审查表	满足第*章投标人须知1.4条款要求。
2.1.2	符合性审查标准	续表1：符合性审查标准
2.2.1	分值构成	技术部分A：A1满分*分，权重 % ；商务部分B：B1满分分，权重* % ；评标报价部分C：C1满分分，权重* % ；综合得分=A+B+C=×＋×＋×**
2.2.2	评标基准价计算方法	☑所有投标人的评标价（超出最高投标限价的评标价除外）的算术平均值下浮 8 %作为评标基准价，评标基准价在整个评标期间保持不变。
2.2.3	投标报价的偏差率计算公式	偏差率=***% ×(投标人报价-评标基准价)/评标基准价
2.2.4	评分标准	技术评分标准见续表2：技术部分评审评分标准表
		商务评分标准见续表3：商务部分评审评分标准表
		报价评分标准见续表4：投标报价评分标准
3.2.2.1	确定参与报价评审的**	技术和商务得分均不小于 / 分的报价为有效报价，参加报价评审。
3.4.1	推荐中标候选人数量	1-3名

续表1 符合性审查标准表

序号	评审标准
1	投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证*致
2	按照招标文件要求提供投标保证金且所提供的投标保证金无瑕疵
3	投标文件经投标人法定代表人或其委托的代理人签字或加盖投标人公章
4	按规定的格式填写，关键内容齐全且无关键字字迹模糊、无法辨认
5	投标工期满足招标工期要求
6	质量标准满足招标要求
7	投标范围无实质性偏离的
8	无明显不符合技术规定、技术标准的要求
9	投标人以联合体形式投标的，提交了联合体协议书，并明确联合体牵头人，满足招标文件的要求(如有)
**	同*投标人未提交两个以上不同的投标文件，但招标文件要求提交备选投标的除外
**	投标人如有分包计划，满足投标人须知1.**款规定
**	与申请资格预审时比较，投标人资格没有实质性下降(适用于资格预审招标的)
13	商务投标文件、技术投标文件中未出现有关投标报价的内容（适用于两步法开标项目）
14	未附有招标人不能接受的条件、未限制招标人的权利
15	不存在上传投标文件的互联网协议地址（*地址）信息致，或不存在上传投标文件的硬盘信息、主板信息、网卡信息、中央处理器（**）信息等4个特征码完全致的情况
16	不存在法律法规和招标文件规定的投标无效或否决投标的其他情形

续表2 技术部分评审评分标准表

序号	评审因素	评分标准	分值
1	设计方案		**
1.1	设计原则	工艺技术先进、经济合理、安全适用、切合实际，得6（含）-8分；工艺技术较先进、较经济合理、较安全适用、较切合实际，得4（含）-6分；工艺技术较不先进、不经济合理、不安全适用、不切合实际，得2（含）-4分；	8
1.2	改造方案的先进性、可行性、和成熟度	改造方案的先进性、可行性、和成熟度高，有冷却塔节能改造相关专利，能很好满足各项要求且有良好得业绩支撑的（****机组冷却塔节能改造业绩）6（含）-8分；改造方案的先进性、可行性、和成熟度较高，无冷却塔节能改造相关专利，较好满足要求且有定业绩支撑得4（含）-5分；改造方案的先进性、可行性、和成熟度不高，无冷却塔节能改造相关专利，基本满足要求得2（含）-4分；	8
1.3	项目实施要点	内容齐全，安排恰当、合理，得5（含）-7分；内容较齐全，安排较恰当、合理，得3（含）-5分；内容不齐全，安排不恰当、合理，得1（含）-3分；	7
1.4	项目管理要点	内容齐全，合理可行，得5（含）-7分；内容较齐全，合理较可行，得3（含）-5分；内容不齐全，不合理可行，得1（含）-3分；	7
2	设备、材料供货		**
2.1	工艺设备选择	供货范围齐全、完整，得8（含）-**分；供货范围有缺漏项，得6（含）-8分。	**
2.2	技术经济指标	投资分析及运行成本合理、科学、可行，得8（含）-**分；投资分析及运行成本基本合理、科学、可行，得6（含）-8分；投资分析及运行成本不合理、科学、可行，得4（含）-6分；	**
2.3	性能考核保证	性能考核优于招标文件的技术要求，得8（含）-**分性能考核满足招标文件的技术要求，得6（含）-8分性能考核基本满足招标文件的技术要求，得4（含）-6分	**
3	施工组织设计		**
3.1	内容完整性和编制水平	施工组织总设计简明扼要,重点突出，主体工程、辅助工程和公用工程的相互衔接和配套好。单位工程的施工组织设计具体明确，各工序、各工种之间衔接配合，合理组织平行流水和交叉作业，施工效率高，得4（含）-5分；施工组织总设计较简明扼要,重点突出，主体工程、辅助工程和公用工程的相互衔接和配套较好单位工程的施工组织设计具体明确，各工序、各工种之间衔接配合，合理组织平行流水和交叉作业，施工效率较高，得3（含）-4分；施工组织总设计不简明扼要,重点突出，主体工程、辅助工程和公用工程的相互衔接和配套不好。单位工程的施工组织设计具体明确，各工序、各工种之间衔接配合，合理组织平行流水和交叉作业，施工效率不高，得2（含）-3分；	5
3.2	施工方案与技术措施	施工方案与技术措施先进、有效，得4（含）-5分；施工方案与技术措施较先进、有效，得3（含）-4分；施工方案与技术措施不先进、有效，得2（含）-3分；	5
3.3	质量管理体系与措施	质量保证体系，质量管理工作规划先进性、有效性好，得3（含）-4分；质量保证体系，质量管理工作规划先进性、有效性较好，得2（含）-3分；质量保证体系，质量管理工作规划先进性、有效性差，得1（含）-2分；	4
3.4	安全管理体系与措施	安全保证体系规划，施工安全保证措施有效性好，得3（含）-4分；安全保证体系规划，施工安全保证措施有效性较好，得2（含）-3分；安全保证体系规划，施工安全保证措施有效性差，得1（含）-2分；	4
3.5	环境保护管理体系与措施	文明施工保证措施、环境保护措施有效性好，得3（含）-4分；文明施工保证措施、环境保护措施有效性较好，得2（含）-3分；文明施工保证措施、环境保护措施有效性差，得1（含）-2分；	4
3.6	工程进度计划与措施	施工进度计划配置能够保证各工序有序地进行，不影响正常生产，满足招标文件工期要求，得4（含）-5分；施工进度计划配置能够保证各工序较有序地进行，基本不影响正常生产，基本满足招标文件工期要求，得3（含）-4分；施工进度计划配置能够保证各工序没有有序地进行，影响正常生产，不满足招标文件工期要求，得2（含）-3分	5
3.7	施工组织管理	组织机构健全、人员配置合理得2分；组织机构健全、人员配置*般得1分。	2
3.7	施工组织管理	项目经理业绩符合招标文件要求得1分，每增加*项加1分，最高得2分。	2
3.8	针对本工程的特点和难点分析及解决措施	针对本工程的特点和难点分析准确、全面，解决措施得当、有效、先进，得3（含）-4分；针对本工程的特点和难点分析较准确、全面，解决措施较得当、有效、先进，得2（含）-3分；针对本工程的特点和难点分析不准确、不全面，解决措施较不得当，得1（含）-2分；	4
4	技术培训及服务	技术培训及服务满足项目实施要求得3（含）-5分技术培训及服务基本满足项目实施要求得1（含）-3分	5
合计			***

续表3 商务部分评审评分标准表

序号	评审因素	评分标准		分值
1	企业实力			**
1.1	最近*年度营业收入		最近年营业收入≥*，得（5分）； - 元得（3-4分）；≤**盈利得（2分）。	5
1.2	企业人数		企业人数≥人，得（3分）；人-人得（2分）；企业人数≤ 人，得（2分）。	3
1.3	资产总额		最近年财务报表资产总额≥** ，得（4分）； *-元得（3分）；≤**元，得（2分）。	4
1.4	历史沿革		设定**年为基准值，得（2分），每超5年加（0.5分），每低5年扣（0.5分）。中间变换名称、重组按最早成立为准。	3
2	银行资信等级			5
2.1	资信等级证书		提供有效资信等级证书、财务资信等级证书，资质高、资信达*级的最高得满分3分； +得（2.5分）银行出具“结算良好”等描述性证明，得（2分）低于**-得（1.5分）如是非银行机构出具的信用证明，不得分。	3
2.2	审计结论		年度财务报表审计结论无保留问题和整改项，得（2分）年度财务报表审计结论有保留问题和整改项，每处扣（0.5分），扣完为止。	2
3	财务状况		1.根据企业财务状况（资产负债情况、现金流量及盈利水平、主要财务指标），评价最高得**分； 2.根据各投标人的差异酌情评分。	**
4	资金情况			**
4.1	资金情况		按照最近（上月度）“银行对账单”或“相关财务证明”（本单位财务盖章的近个月月度“现金流量表”）；或其他能够证明贵公司目前资金情况的相关文件进行分析。资金良好、充足得（4-5分）。资金情况般，得（3分）资金情况较差，得（1-2分）如果需要从上*年度财务报表分析，最高的（3分）未提供任何证明材料，并造成无法判断不得分。	5
4.2	付款方式		与招标人的付款方式未提出偏差得5分，每提出*处，扣（1分），扣完为止。	5
5	管理体系认证			5
5.1	质量管理体系		有质量管理体系认证证书，且在有效期内，得（3分）	3
5.2	环境管理体系		有环境管理体系认证证书，且在有效期内，得（1分）	1
5.3	职业健康保证体系		有职业健康管理体系认证证书，且在有效期内，得（1分）	1
6	投标单位荣誉称号		近5年，获得国家级荣誉3项及以上，得（5分）；获得2项得（4分），获得1项得（3分），没有不得分；近*年，获得省部级荣誉5项及以上，得（3分）；3-4项得（2分）；1-2项得（1分）；没有不得分。 (中共中央、国务院、全国人大、全国总工会等为颁发单位，或两个部委以上联合颁发的，或国家级（评审）委员会颁发的，视为国家级荣誉) 本项最多得5分	5
7	已建工程业绩		近3年，统计投标人满足资格审查条件的业绩数量，设定资格条件最低要求为基准值，得（*分）。每增加项满足资格审查条件的业绩，加1分，评价不好的项目，每1项扣（1分），扣完为止。	**
8	已建类似工程获奖情况		近5年，国家级只限于鲁班奖、国家优质工程奖： 3项及以上，得（5分），2项得（4分），1项得（3分）。近*年，无国家级，省部级，专业性奖励为省部级：5项及以上，得（3分）；3-4项得（2分）；1-2项得（1分）；没有不得分。	5
9	业主对投标单位的评价			**
9.1	份数		设定 5 份（正面评价）为基准值，得（2分），每低 2 项扣（0.5分），扣完为止。	2
9.2	评价		业主对设计单位的质量、进度及与甲方的配合等评价为优良的得3分，每出现*次“基本合格”“差”，每次扣1分，扣完为止。	3
9.3	在华能供应商情况		其他级别，无不良记录，得5分表现*般或首次进库，得4分有不良记录，视情节情况扣1-3分为C级供应商得（3分）曾为D级供应商得（0分）	5
9.4	《信用中国》查询情况		近3年（（当年年份-3）年1月1日起），符合资格审查条件，并且: 1)在该网站无不良记录，得5分； 2)在该网站仅是般性警告，且无罚款记录，涉及质量、安全、环保问题得4.5分，其它问题得4.8分; 3)在该网站仅是般性处罚，且有罚款记录，1元以内，涉及质量、安全、环保问题得4分，其它问题得4.5分; 4)在该网站仅是般性处罚，且有罚款记录，1～5元之间，涉及质量、安全、环保问题得3.5分，其它问题得4分; 5)在该网站仅是般性处罚，且有罚款记录，5～**元之间，涉及质量、安全、环保问题得2分，其它问题得3分; 6)在该网站仅是般性处罚，且有罚款记录，**元以上，涉及质量、安全、环保问题得0分，其它问题得2分。如果同性质问题连续被处罚*次以上，最高得3分。	5
合计				***

续表4 投标报价评分标准

序号	评分因素	评分标准	分值
1	评标价	○直线斜率法：评标价等于评标基准价时得**分，评标价比评标基准价每增加个分点扣 1 分，评标价比评标基准价每减少个*分点扣 0.1分(小数点后取2位)。	***分

0. 总体要求

0.1 总则

0.1.1 本评标办法依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《评标委员会和评标方法暂行规定》、华能集团相关制度等并结合项目的实际情况制定。

0.1.2 本次评标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。

0.1.3 评标委员会将根据本评标办法，对投标文件进行系统比较和评审。

0.2 评标委员会

0.2.1 评标委员会依法组建，评标委员会成员名单在中标结果确定前保密。

0.2.2 评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。

0.2.3 评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。评标委员会成员及工作人员应对整个评标活动保密。

0.2.4 评标活动将按以*个步骤进行：

(1)评标准备；(2)初步评审；(3)详细评审；(4)评标结果。

0.3 评标准备

0.3.1 评标委员会成员签到

评标委员会成员到达评标现场时，应在签到表上签到，以证明其出席评标。

0.3.2 评标委员会的分工

评标委员会设负责人的，评标委员会负责人由评标委员会成员推举产生或者由招标人确定。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员有同等的表决权。

0.3.3 熟悉文件资料

在评标之前，评标委员会负责人应组织评标委员会成员认真研究招标文件：

(1) 了解招标项目概况；

(2) 了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求；

(3) 掌握评标标准和方法等。未在招标文件中规定的标准和方法，不得作为评标的依据。

1. 评标方法

1.1 本次评标采用综合评估法评标

1.2 中标候选人推荐原则

评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2款规定的评分标准进行评分。并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，由评标委员会少数服从多数的原则确定中标候选人顺序。

如在评标办法前附表中的另有规定的，从其规定。

2. 评审标准

2.1 初步审查标准

2.1.1 资格审查标准：见评标办法前附表(适用于资格后审的)。

2.1.2 符合性审查标准：见评标办法前附表续表1。

2.2 详细评审标准

2.2.1 分值构成

（1）技术部分：见评标办法前附表；

（2）商务部分：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）技术评分标准：见评标办法附表续表2；

（2）商务评分标准：见评标办法附表续表3；

（3）投标报价评分标准：见评标办法附表续表4。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可要求投标人提交第*章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.9项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有不符合评审标准的，按否决其投标处理(适用于资格后审的)

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1项规定的标准对投标文件进行初步评审。有不符合评审标准的，按否决其投标处理。当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据第*章投标人须知1.4项规定的标准对其更新资料进行评审。(适用于已进行资格预审的)

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

(1) 按本章第2.2.4(1)目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分A；

(2) 按本章第2.2.4(2)目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分B；

(3) 按本章第2.2.4(3)目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；

评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第*位“*舍*入”。

1) 评标委员会对投标文件的商务文件(不含报价)和技术文件进行分工；

2) 技术、商务(不含报价)评审；

3) 撰写技术、商务(不含报价)评标报告。

3.2.2 **评审

(1) 确定参与报价评审的资格

通过初步评审和技术、商务(不含报价)详细评审，满足评标办法前附表**评审条件要求的，参与后续**评审。

(2) 确定评标价

评标价以开标*览表中投标报价为准；

1）如果大写金额与小写金额不*致的，以大写金额为准（大写金额有明显错误的除外）。

2）如果开标*览表和投标报价文件中的报价不*致时，以开标*览表的报价为准（如果开标*览表的投标报价异常偏离正常**，经评标委员会评审认定可能是因为书写错误导致的，可以向投标人进行书面澄清，并依据书面澄清结果确定评标价）；

3）评标价在报价评审过程中保持不变，不因其他算术性修正而调整。

(3) 算术错误修正

投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的**经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正**的，评标委员会应当否决其投标。

修正后的总价和投标报价如有不*致，以两者较低**为准，签订合同、办理结算。

修正后的最终投标报价若超过最高投标限价（如有），应否决其投标。

1) 大写金额和数字表示的金额不*致时，以大写金额为准（但明显的文字书写错误和金额单位错误除外）；

2) 如果开标*览表和投标报价文件中的投标总价不*致的，以较低的报价为准，作为投标总价（如果开标*览表的投标报价异常偏离正常**，经评标委员会评审认定可能是因为书写错误导致的，可以向投标人进行书面澄清，并依据书面澄清结果确定投标总价）；

3) 如果投标报价文件中分项合计**与投标总价不*致时，当分项合计**大于投标总价时，以投标总价为准，等比例调整相应分项价格；当分项合计**小于投标总价时，以分项合计**为准。分项合计**为所有分项数量与单价乘积之和；

(4) 判断投标报价是否低于成本

评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价投标，按否决其投标处理。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清，或者对细微偏差进行补正，投标人的书面澄清和补正属于投标文件的组成部分，均应由法定代表人或其委托代理人签字，或加盖单位公章，并作为投标文件组成部分。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清和补正不得改变投标文件的实质性内容(算术性错误修正的除外)。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清或补正有疑问的，可以要求投标人进*步澄清或补正，直至满足评标委员会的要求。如不按评标委员会要求进行澄清或补正的，可以否决其投标。

3.4 评标结果

3.4.1 除第*章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照综合得分由高到低的顺序推荐中标候选人，推荐中标候选人数量见评标办法前附表。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

第*章合同条款及格式

合同编号：**-****-***2** -******

#1、3、4机组冷却塔提效节能改造

项目合同

发包人：************

承包人：

签订地点：甘肃.平凉

签订时间：年月日

第*部分合同协议书

发包人（全称）：************

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就#1、3、4机组冷却塔提效节能改造项目及有关事项协商*致，共同达成如下协议：

*、项目概况

1.项目名称：#1、3、4机组冷却塔提效节能改造项目。

2.项目地点：************厂区。

3.项目内容及范围：见《#1、3、4机组冷却塔提效节能改造项目技术协议》。

4.承包方式：包设计、包工包料。

*、合同期限

*、质量标准

项目质量标准：详见《#1、3、4机组冷却塔提效节能改造项目技术协议》。

*、签约合同价与合同**形式

1.签约合同价为：

人民币：¥：元，（大写: 元整），其中已含 %的增值税。

2.合同**形式：总价合同。

3.合同价组成：

*、项目经理

承包人项目经理：

*、合同文件构成

本协议书与下列文件*起构成合同文件：

（1）本合同（专用条款、技术协议、安全协议）；

（2）中标通知书（如果有）；

（3）投标函及其附录（如果有）；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸（如果有）；

（7）已标价项目量清单或预算书（如果有）；

（8）其他合同文件（如果有）。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同*类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

*、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集项目建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成改造项目，确保项目质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的项目维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同*项目另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

*、词语含义

本协议书中词语含义与第*部分通用合同条款中赋予的含义相同。

*、签订地点

本合同在甘肃省平凉市崆峒区**里铺签订。

*、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

**、合同生效

本合同自双方签字盖章之日起生效。

**、本合同附件

1.《#1、3、4机组冷却塔提效节能改造项目技术协议》；

2.《外包工程安全管理协议》。

**、合同份数

本合同*式7份，均具有同等法律效力，发包人执5份，承包人执2份。

（此页无正文）

发包人（公章）：************

法定代表人或委托代理人（签字）：

经办人（签字）：

技术负责人（签字）：

单位地址：甘肃平凉市**里铺

开户银行：

帐号：

统*社会信用代码：

电话：

传真：

邮政编码：******

承包人（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

身份证号：

经办人：

单位地址：

开户银行：

帐号：

统*社会信用代码：

电话：

传真：

邮政编码：

第*部分通用合同条款

同《建设工程施工合同（示范文本）（**—****—****）》

第*部分专用合同条款

1.*般约定

1.1其他合同文件包括：无

1.2 法律

适用于合同的其他规范性文件：现行国家法律、法规等。

1.3 标准和规范

适用于项目的标准规范包括：详见《#1、3、4机组冷却塔提效节能改造项目技术协议》。

1.4 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：同本合同协议书“合同文件构成”排列顺序。

1.5 图纸和承包人文件

发包人向承包人提供的图纸：

（1）发包人根据工程实际需求提供原图纸；

（2）向承包人提供必要的《设备说明书》、《检修工艺（检验、校验）规程》、《检修措施汇编》、《检修文件包》等技术、安全文件。

2.发包人

发包人工作：

（1）向承包人提供必要的改造项目基础文件资料，为承包人工作人员提供工作便利条件，负责协调与公司内各部门之间的配合工作。

（2）提供项目所需电源、水源接口；

（3）负责对承包人人员进行安全教育、安规考试及安全技术交底；

（4）协助承包人办理工作票；

（5）对改造过程中的质量随时进行监督检查；

（6）组织项目整体质量验收。

3.承包人

3.1承包人工作：

（1）严格按合同规定的项目进行改造，项目质量既要满足国颁现行规程、规范、又要满足发包人提出的技术要求，保质保量按期完成任务。

（2）承包人应按照发包人的要求，做好改造进度安排和各项改造准备工作。

（3）按照合同约定的项目和内容改造，不得漏项或偷工减料。

（4）因承包人原因引起的返工、拖延工期等造成的损失由承包人承担。

（5）严格遵守发包人关于安全文明改造的各项管理制度。

（6）承包人负责由于自身原因而引起的全部安全、质量责任。

（7）按照发包人提出的工作进度要求，按期完成合同约定的委托项目的任务。

（8）在日常工作中接受发包人的管理。

3.5.分包

禁止分包的项目包括：全部禁止分包。

3.6. 项目照管与成品、半成品保护

承包人负责照管项目及项目相关的材料、项目设备的起始时间：自开工之日起至竣工移交发包人。

3.7.履约担保

履约担保的形式：银行履约保函。

履约担保的金额或比例：合同总价的3%。

履约保证金提交时间：承包人应在合同签订后 **日内，向发包人提交履约保函作为履行合同的担保。

履约担保的期限：至工程竣工并验收合格之日止。

5. 工程质量

详见《#1、3、4机组冷却塔提效节能改造项目技术协议》。

5.3 隐蔽工程检查

详见《#1、3、4机组冷却塔提效节能改造项目技术协议》。

6.安全文明施工

详见《#1、3、4机组冷却塔提效节能改造项目技术协议》与《外包工程安全管理协议》。

7.进度

详见《#1、3、4机组冷却塔提效节能改造项目技术协议》。

8. 材料与设备

详见《#1、3、4机组冷却塔提效节能改造项目技术协议》。

**. 变更

**.1变更的范围

关于变更的范围的约定：由发包人根据现场情况确定，承包人执行，承包人的变更需经发包人同意方可有效，否则按违约处理。

**.2 变更估价

变更估价原则，合同有类似项目，按类似项目合同价执行，无类似价，双方协商解决。

**.8暂估价、暂列金额

关于暂估价项目、暂列金额使用的约定：无。

**. **调整

**调整的范围及方式：不予调整。

**. 合同**形式、计量与支付

**.1本项目采用的合同**形式：总价合同。

**.2预付款支付金额、期限及扣回的方式：本项目不支付预付款。

**.3项目量计算规则：发包人确认实际任务完成情况及完成数量。

**.4 合同价款的支付

**.4.1 付款周期

**.4.1.1合同设备总价的支付（付款比例为3：3：3：1）

第*台机组供货范围内的材料运抵项目现场并验收合格后付设备款的**%；第*台机组供货范围内的材料运抵项目现场并验收合格后付设备款的**%，第*台机组供货范围内的材料运抵项目现场并验收合格后付设备款的**%，剩余设备款的**%为质量保证金。

**.4.1.2 施工安装费的支付（付款比例为3：3：3.7：0.3）

完成第*台机组全部工作任务并经发包人验收合格签字后付施工费的**%；完成第*台机组全部工作任务并经发包人验收合格签字后付施工费的**%；完成第*台机组全部工作任务并经发包人验收合格签字后付施工费的**%；剩余3%的施工费做为质量保证金。

**.4.1.3 技术服务费的支付（付款比例为3：3：4）

第*台机组设备安装调试并经****试运行合格后付技术服务费的**%；第*台机组设备安装调试并经****试运行合格后付技术服务费的**%；第*台机组设备安装调试并经****试运行合格后付技术服务费的**%。

**.4.1.4 支付方式

承包人按照发包人要求出具合格的增值税专用发票及本次需支付费用的收款收据，承包人同意并接受由发包人自行决定以网上银行或电子版银行承兑汇票方式支付，发包人选择以银行承兑汇票方式支付的，承包人如需贴现，由承包人付息贴现。

**.4.2 进度付款申请单的编制（如需支付）

关于进度付款申请单编制的约定：根据验收的已完工程，报进度款报审表。

12.4.3 进度付款申请单的提交

总价合同进度付款申请单提交的约定：根据验收的已完工程，按合同约定的付款阶段（或时间）报进度款报审表。

**.4.4 进度款审核和支付

发包人完成审批并支付进度款的期限：**天之内。

**. 验收和项目试车

**.1 竣工验收

**.1.1竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：详见《#1、3、4机组冷却塔提效节能改造项目技术协议》。

**.1.2移交、接收全部与部分项目（如有）

详见《#1、3、4机组冷却塔提效节能改造项目技术协议》。

**.1.3资料移交（如有）

详见《#1、3、4机组冷却塔提效节能改造项目技术协议》。

**.2 项目试车（如有）

**.2.1 试车程序

项目试车内容：

（1）承包人配合单机无负荷试车；

（2）承包人配合无负荷联动试车。

**.2.2 投料试车

（1）承包人配合投料试车。

**.3 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：工程竣工并验收合格后立即退场。

**. 竣工结算

**.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算的期限：项目竣工验收合格**天之内。

竣工结算应包括的内容：竣工验收证书、项目联系单（如有）、项目签证单（如有）、结算书。

**.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款的期限：如双方结算无分歧，发包人接到承包人竣工结算资料**天之内。

发包人完成竣工付款的期限：竣工结算经双方签字确认后，**天之内。

**. 缺陷责任期与保修

**.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：工程竣工并验收合格后次日起至机组并网运行1年。

**.3 质量保证金

**.3.1 承包人提供质量保证金的方式

合同设备总价的**%+施工安装费的3%（质保金不计利息）。

**.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取的方式：在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及**调整的金额；缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后，承包人可向发包人申请返还保证金。发包人在接到承包人返还保证金申请后，会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人应当按照约定将保证金返还给承包人。

**.4保修

**.4.1 保修责任

工程保修期为：同缺陷责任期。

**.4.2 修复费用

保修期内，修复的费用按照以下约定处理：

保修期内，因承包人原因造成工程的缺陷、损坏，承包人应负责修复，并承担修复的费用以及因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失，如承包人不履行保修义务，发包人有权另行外委托其它供应商修复，由此发生的费用全部由承包人承担，除此之外，承包人还要依《#1、3、4机组冷却塔提效节能改造项目技术协议》及《外包工程安全管理协议》的规定，交纳处罚金。承包人的质量责任不以预留的质保金为限，当承包人质量保证金不足以弥补以上处罚金时，发包人要求承包人在**天内补交，如承包人不按期补交，发包人有权在承包人承包其它在建工程款、其它工程质量保证金或发包人掌控的承包人其它财产中扣除有关费用直至向人民法院起诉。

**.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：**小时。

**. 违约

**.1 发包人违约

**.1.1发包人违约的情形

未按期支付工程款及本合同约定的其它违约情形。

**.1.2 发包人违约的责任

除本合同其它地方已有明确约定，违约责任应适用以下规定：

发包人违约责任的承担方式和计算方法：发包人未按期支付工程款，按全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（***）以逾期付款的金额为基数向承包人计付逾期付款的违约金。

**.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按**.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满**天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

**.2 承包人违约

**.2.1 承包人违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于承包人违约：

（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；

（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；

（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的；

（4）承包人违反通用条款第8.9款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；

（5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；

（6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的；

（7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（8）承包人未能按照合同约定履行其他义务的。

**.2.2承包人违约的责任

承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期，详细规定见《#1、3、4机组冷却塔提效节能改造项目技术协议》与《外包工程安全管理协议》。

**.2.3 因承包人违约解除合同

发包人按**.2.1项〔承包人违约的情形〕**天后承包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，发包人有权解除合同。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：由双方协商。

**. 不可抗力

**.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：无。

**.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后**天内完成款项的支付。

**. 保险

承包人应按国家强制标准及发包人要求，为其工作人员购买保险。

**.争议解决

**.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：

（1）向平凉仲裁委员会申请仲裁；

（2）向工程所在地人民法院起诉。

第*卷技术文件

第*章发包人要求

#1、3、4机组冷却塔提效节能改造项目

技术规范书

1 总则

1.1 本发包人要求适用于#1、3、4机组冷却塔提效节能改造工程项目，本项目为***模式。投标人范围包括但不限于设计、供货、土建施工、安装施工、试验、调试、培训、总结报告、验收资料移交等内容。

1.2 本技术规范书提出了最低的技术标准，并未对*切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范条文，投标人应提供满足本章节提出的技术标准及符合国家或行业标准要求的高质量的设计、供货、施工及其相应的服务,当标准有冲突时，按较高标准执行。还应符合国家有关工程质量、安全、卫生、消防、环保等方面的强制性标准条文的规定。

1.3 合同签订后，按合同规定承包人应提出设计、供货、建筑安装、调试、试验、运行和维护等技术标准清单给发包人，由发包人确认。投标人在投标时应提供能充分说明其投标方案、技术特点的有关资料、图纸供招标人参考。

1.4 承包人对供货的所有系统的设备负有全责，包括分包（或采购）的产品。分包商由承包人推荐，并不少于*家且有相应资质及业绩，发包人参加合同谈判，最终分包商由发包人确认，技术归口及协调由承包人负责。

1.5 在签订合同之后，发包人保留对本章节规范文件提出补充要求和修改的权利，承包人应予以配合。如提出修改，具体项目和条件由发包人和承包人双方协商。

1.6 投标人应对本工程现状进行评估，就技术特点、相关业绩、施工组织及劳动力计划、工程进度表等在投标文件中进行专题说明。

1.7 本招标文件中招标人提供的项目基础数据、设计数据等*切数据作为投标人的工作依据，未提供的数据由招标人配合投标人进行数据搜集工作。投标人应对所提供的改造方案、应用的技术、采用的所有产品及改造后的实际运行效果负全部责任，同时需满足招标文件的要求。

1.8 本工程采用***标识系统，要求承包人提供的所有技术文件（包括图纸）和设备均采用***标识系统。标识原则、方法和内容由发包人提供。

1.9 承包人负责改造范围内警示、设备、管道、阀门标识、标志、色环、介质流向的制作安装，制作及安装标准按发包人要求执行。

1.** 投标人施工的安全管理、标准化作业、文明生产必须按招标人的相关管理制度执行。

1.** 投标人提供的设计、设备、系统所涉及的任何专利问题，由投标人负责解决，招标人不承担任何由专利纠纷引起的任何责任。

1.** 由于承包人设计、制造、采购供货、安装等问题而导致设备无法正常按期投产、供货设备无法长期连续、安全、经济、稳定、可靠地运行，不能满足技术性能要求，承包人负全部责任。

1.** 本工程涉及的所有拆除的设备、材料为发包人所有，由承包人根据发包人的要求送到指定位置。施工过程应满足当地政府对环保、安全的要求，施工过程产生的垃圾、土方、施工废料等由承包人负责处理，处理方案符合环保安全等的要求。发包人有权依据电厂安全、环保管理规定对承包人进行考核。

1.** 所有进口件（包括进口设备、*部件和原材料等）需要提供原产地证明文件、国外制造厂质量检验证明文件、进口海关证明文件和国内制造厂复检合格文件。发包人指定品牌的设备及配件必须按发包人要求选配，最终由发包人确定。

2 功能要求

2.1 工程改造目的

目前#1、3、4机组冷却塔普遍存在填料、喷淋装置、除水器结垢、积淤严重现象，偏离设计指标。同时填料块老化、托架变形，大量喷淋装置脱落存在严重的安全隐患。制约了凝汽器真空的提高及机组的经济、安全运行。因此，需对冷却塔进行性能优化改造。

2.2 性能保证指标

2.2.1 在冷水塔设计气象条件（频率**%的气象条件）下，改造后的冷水塔冷却能力不低于**3%。

2.2.2 改造后，冷却塔出塔水温较改造前降低1.5℃及以上。2.2.3 喷淋装置、淋水填料、填料托架等，在正常运行使用条件下其寿命不少于**年。

2.2.4 设备及其附件的使用寿命必须考虑到在设备使用期间经受各项环境条件的综合影响。应保证设备能安全、经济运行**年。

3 进度计划

3.1 设计

在合同签订后1个月内，完成#1、3、4机组冷水塔内部建模试验及风水匹配方案的设计。

3.2 设备、材料

根据发包人通知，在每台机组检修前7天淋水填料、喷溅装置、除水器、托架及其安装配套件等必须到达现场满足现场改造需求。

3.3施工

3.4试验与调试

在每台机组检修期内完成调试工作，满足机组启动条件。

4 工程范围

4.1 概述

4.1.1 项目概况

#1、3、4机组冷却塔提效节能改造项目

4.1.2 工程背景

************#1、3、4号冷却塔设计为*****2冷却塔的淋水填料，填料共计2层。主要存在冷却塔填料、喷淋装置、除水器等主要部件结垢、老化现象严重的问题。加之近年来冷却塔补充水源调整为城市中水及地表水，冷却塔填料层内积聚大量泥沙，造成冷却塔填料换热能力下降，填料块自重增加导致托架变形断裂严重。填料坠落后堵塞自流沟入口滤网，造成滤网前后落差大，循环水量不足。机组运行时不可避免地产生***填料碎片，部分碎片进入凝汽器，阻塞换热管，进*步影响机组真空，导致汽轮机的热效率降低。

4.1.3 设计和运行条件

4.1.3.1 厂址所在地概况

4.1.3.2 平均气压：8** ***。

4.1.3.3 海拔高度：****m。

4.1.3.4 历年平均气温：9.8℃。

4.1.3.5 室外极端最高/最低气温：**.8℃/-**.8℃。

4.1.3.6 年平均相对湿度：**％。

4.1.3.7地震烈度：8度。

4.1.3.8 输送介质：汽/水

4.1.3.9 设备使用条件：安装地点：冷却塔内；循环水水质：再生水，**=6.5-9.5；悬浮物含量：≤******；循环水温度：5—**℃。

4.1.3.**设备安装地点：甘肃省平凉市**里铺 ************#1、3、4机组冷却塔

4.2 工作范围

4.2.1 设计

冷水塔内部建模试验及风水匹配方案设计。

4.2.2 设备材料采购

淋水填料、喷溅装置、除水器、托架及其安装配套件等满足现场改造需求的所有材料。

4.2.3 现场施工

淋水填料、喷溅装置、托架等更换，破损除水器更换，围栏、爬梯、启闭机、呼吸管等附属设施修复（腐蚀严重部位全部更换处理）。

4.2.4 临时工程的设计与施工

无。

4.2.5 原有工程设施的拆除和清运

淋水填料、喷溅装置、托架、破损除水器拆除和清运，旧材料无害化处理；围栏、爬梯、启闭机、呼吸管等附属设施腐蚀严重部位拆除和清运。

4.2.6 试验、调试及竣工验收

改造后的设备调试。

4.2.7 培训工作范围

改造后的设备运行、维护培训。

4.2.8 保修工作范围

本次改造范围的所有设备及管道。

4.2.9 其它

4.2.9.1 因本工程施工需要，发包人原设备、系统、管道、建筑物、沟渠、地坪、路面等的更改及恢复由承包人负责。

4.2.9.2 所有设备、材料的到货接货、卸货、到货检验、货物转运、保管等由承包人负责。

5 接口原则

5.1设计界限

依据招标方自然通风逆流式冷却塔安装及运行说明的基础资料，结合冷却塔的实际运行情况，找出现有冷却塔存在的问题，通过*维建模分析计算，得出冷却塔风水匹配最佳工况，重新设计冷却塔淋水填料布置及配水方案。根据分析和计算结果，依据冷却塔原设计图纸资料，在不改变水塔土建部分设施的前提下，根据承包人新设计的风水匹配方案提出详细改造施工技术方案，包括设计图纸和部件图纸。

5.2 供货界限

#1、3、4号冷却塔内部除固定建筑物以外全部附属部件，如填料、喷溅装置、部分除水器、玻璃钢托架和配水管。

序号	物资名称	规格型号	材质	单位	数量	备注
1	淋水填料	S波片距****	***	m³	****	满足改造需要
2	喷溅装置	***-I反射离心混合型	***	套	****	满足改造设计需要
3	除水器	***-I不等距变速高效型	***	**	****	满足改造需要
4	托架	***********	玻璃钢	块	****	满足改造需要
5	喷溅装置附件	**度变径	***	套	****	满足改造需要
6	配水管		****	m	满足改造需要	修复或更换损坏部分
7	钢材	钢筋、钢管等	碳钢	**	****	满足改造需要
8	塔池清淤			座	1

5.3 施工界限

将现有冷却塔内安装的喷溅装置全部更换为溅散效果好、水滴滞空时间长、溅散无中空且水滴细小的反射离心混合型喷溅装置。更换所有填料、托架及破损除水器。

6 现场施工条件

6.1现场施工要求

6.1.1 承包人应严格按照发包人制度办理入场手续，在发包人安监部备案，承包人必须无条件配合办理开工手续。

6.1.2 承包人在施工前，对所有施工现场都必须进行硬隔离，留有唯*的出入口，设专人看护。

6.1.3 工程开工后承包人需每日汇报安全、进度、质量进展情况，提出需协调解决的问题。

6.1.4施工所需各类工器具、各类辅材以及登高用含脚手架均由承包人单位自行解决，发包人只负责电源的供应。

6.1.5在施工过程中，严格控制施工人员数量和素质，保证工程的连续性。若出现施工人员变更必须经发包人批准。

6.1.6 堆料和存放机具由发包人指定位置存放，不得随意乱堆乱放，要求美观、整齐、封闭。

6.1.7 施工后各标示牌及附属设备、保温必须完整无破损。

6.2 现场条件

6.2.1 概述

承包人根据施工需要、现场踏勘收集信息及本招标文件所提供的用地范围，确定本标段的施工总平面布置方案。定标后，承包人提交的施工组织设计、施工总平面布置方案经发包人同意后将作为最后确定的施工总平面布置，最后确定的施工总平面布置和施工组织设计各方应严格遵照执行。根据工程进展实际情况，发包人有权对施工区进行调整。

6.2.2 测量基准点

发包人将书面提供施工控制网资料，承包人以此作为施工测量放线和建(构)筑物定位的依据，并应仔细保护。

6.2.3 施工用地

6.2.3.1 由发包人批准的施工总平面布置图，承包人不得自行扩大范围，不得损坏邻近的工程(或生产)设施，否则必须承担由此造成的*切损失。施工时必须做到文明生产，各类废弃物必须运至指定地点，竣工时必须做到工完料尽场地清，除发包人要求保留外，所有临时建筑必须无条件拆除清理并恢复原状。

6.2.3.2施工生活及办公临建（当由施工单位自行解决时不适用）

在发包人指定区域内，由承包人自行解决施工生活及办公临建，但承包人的临建布置和临建形式必须征得发包人的同意。生活区及办公区建筑要求标准统*、美观、坚固、色调*致，用栏杆围成独立区域，并经发包人认可且不得修建永久性建筑。

承包人必须保持生活及办公区内的环境卫生，不得从事商业或影响周边环境的活动。

6.2.4 施工道路

可利用厂区既有道路，但要做好维护、清理，且不能影响正常生产，完工后所使用的道路要回复原状。

承包人可根据各生产区的功能性质、区域位置并结合既有道路，按需要规划本标段施工生产区的临时道路，在报发包人批准后自行组织实施和管理。

6.2.5 施工排水

承包人可根据需要规划本标段施工生产区的临时排水系统，在报发包人批准后自行组织实施和管理。

施工排水应符合国家环保相关法律、法规规定，方案需经发包人批准。

施工区内的临时污水处理设施（如有）由承包人负责建造。

6.2.6 施工水源

由发包人免费提供。

施工用水的日常运行和维护由承包人负责。

6.2.7 施工电源

由发包人免费提供。

6.2.8 施工通讯

发包人不提供电话接口，提供基建管理信息网络接口，接口后费用承包人自行承担。

6.2.9 弃土场、周转土场及垃圾场

弃土场、周转土场由发包人指定，运距1 **以内，土方运输及运输期间的环境治理、堆放成型、表面覆盖和洒水抑尘的费用由承包人承担。

建筑垃圾及各类废弃物堆放场地由承包人负责，所产生的费用由承包人负责；承包人按当地环保和建设主管部门的要求运输、堆放废弃物，费用由承包人自行承担。

7. 发包人提供的改造工程项目清单

序号	项目名称	金额	备注
1	勘察设计
2	工程设备、材料
3	专用工具和备品配件
4	建筑安装
5	其它费用

8 技术要求

8.1 标准和规范

（根据具体的改造项目，从所列条目选择或补充适用的标准、规范。）

所列条目若有新的版本，则执行新版本。所列条目的标准不*致时，则执行高标准。所列条目未涵盖的部分，由发包人和监理人协商确定参照国内和国际相关标准。

1. 电力建设工程施工及验收规范、质量验评标准

序号	名称	现行有效版本	备注
1.1	冷却塔塑料部件技术条件	/T -***

2. 电力建设工程文件及相关规程

序号	名称	现行有效版本	备注
2.1	电力建设工程施工技术管理导则	国家电网工[**]*号
2.2	建设工程质量管理条例	国务院令***号
2.3	中华人民共和国工程建设标准强制性条文：电力工程部分	***6年版
2.4	电力建设工程质量监督检查典型大纲（火电、送变电部分）（增补版）	电建质监[**]号
2.5	电力建设工程质量监督检查典型大纲（火电、送变电部分）	电建质监[**]号
2.6	电力建设工程质量监督规定（暂行）	电建质监[**]号
2.7	质量管理体系基础和术语	/**-**
2.8	质量管理体系要求	/**-**
2.9	追求组织的持续成功质量管理方法	/**-**
2.**	电力建设安全工作规程第1部分：火力发电	****.1-**
2.**	电力建设安全健康与环境管理工作规定	国电电源(**)号
2.**	电力建设文明施工规定及考核办法	电建(**)*号
2.**	绿色施工导则	建质[**]*号
2.**	建设工程施工现场供用电安全规范	*****-**
2.**	电力生产事故调查暂行规定	电监会4号令
2.**	中国华能集团公司火电工程建设考核标准	****年版
2.**	中国华能集团公司电力工程建设安全管理规定	华能建[**]*号
2.**	火电电源建设精细化管理标准	Q/－2－..*—**
2.**	中国华能集团公司电力工程建设质量管理规定	华能建[**]*号
2.**	中国华能集团公司电力建设项目文件管理实施细则（试行）	华能建〔**〕*号

3. 相关标准

序号	名称	现行有效版本		备注
3.1	机械设备安装工程施工及验收通用规范		*-**
3.2	冷却塔淋水填料、除水器、喷溅装置性能试验方法		/-**
3.3	冷却塔塑料部件技术条件		/-**
3.4	湿式冷却塔塔芯材料塑料部件质量标准		/-**
3.5	工业冷却塔测试技术规定		****-
3.6	工业冷却塔测试规程		/*-**
3.7	配水管、喷溅装置、除水器技术条件书		***-

注:本附件应开列各类型项目对应的国家和行业标准。

8.2 技术参数和性能要求

以下是发包人的性能数据的要求，承包人可根据产品设计对性能数据进行修改和补充，但不低于此值。

8.2.1在冷水塔设计气象条件（频率**%的气象条件）下，改造后的冷水塔冷却能力不低于**3%。承包人需在此处准确填写贵公司承诺的改造后冷水塔冷却能力高于设计值的*分比（不得低于**3%）。

8.2.2改造后，冷却塔出塔水温较改造前降低1.5℃及以上。承包人需在此处准确填写贵公司承诺的改造后冷却塔出塔水温较改造前降低*分比（最少不得低于1.5℃）。

8.2.3喷淋装置、淋水填料、填料托架等，在正常运行使用条件下其寿命不少于**年。

8.2.4 设备及其附件的使用寿命必须考虑到在设备使用期间经受各项环境条件的综合影响。应保证设备能安全、经济运行**年。

8.2.5整套装置投运后，技术经济指标若不能达到上述表格条款要求，应立即进行整改，在此期间所产生的*切费用均由承包人承担，直至符合要求并通过性能验收后再开始计入质保期。

8.2.6 在合同签订后本项目不接受为达到技术规范要求提出的任何因变更设计、设备或系统变化而向发包人追加任何费用。

8.2.7 技术经济指标在性能考核时如有任何*分项指标不合格，承包人应及时进行整改，直至系统符合本技术规范书要求，由此产生的*切责任与费用均由承包人承担。

8.2.8 验收试验由发包人委托具有资质的第*方进行，第*次试验费用由发包人负责。如因承包人原因未达到设计指标需进行第*次及多次验收时，验收费用由承包人负责。

8.2.9 淋水填料和喷溅装置部分

8.2.9.1 淋水填料采用聚氯乙烯改性塑料片制成，其产品质量必须符合《冷却塔塑料部件技术条件》 **/****-****中的技术要求，不得使用再生料生产。

8.2.9.2淋水板片距为****，波形为S波，淋水填料颜色为原料原色，片材厚度为0.****±0.**，对于塔壁周边异形块可视现场布置情况，按实际尺寸切割、安装，靠近筒壁、竖井、梁柱等处的填料安装最大缝隙不超过****，安装时应随时清理杂物，防止局部堵塞。

8.2.9.3 聚氯乙烯改性塑料淋水填料材质必须符合原电力工业部电力规划设计总院水利电力部生产司(**)水电规电设字第**号文(**)电生字监字第**号文《关于对冷却塔防火安全的通知》中有关规定。不得采用回收再利用材料。

8.2.9.4 淋水填料当夏季最高水温（**℃）时不软化、不变形，冬季最低气温（-**℃）时不脆裂。

8.2.9.5淋水填料具有良好的阻燃性能、耐水性及耐湿热老化性能。淋水填料长期处于冷却塔湿热环境下工作，其耐老化期应不少于**年。

8.2.9.6淋水填料基片应塑化均匀，每批色泽基本*致、无气泡、无裂纹、无明显杂质和无分散不良的辅助材料。

8.2.9.7淋水填料的片材热变形温度≥**℃，淋水填料湿热老化试验后的低温对折耐寒温度要求≤-**℃。

8.2.9.8淋水填料成型片上粒径为0.6-1.***的杂质个数不超过**个/**，分散度不超过2个/（****×****），且破损孔径不超过***，成型片片边不得有破裂或明显缺口；片面不得翘曲、起拱。

8.2.9.9淋水填料成型片尺寸应符合设计要求，片平面长、宽尺寸允许偏差分别为±****及***，片周轮廓呈现则矩形，成型片最薄处厚度不小于0.***。

8.2.9.**淋水填料成型片必须采用材质指标符合设计要求，允许偏差为±***。组装块各邻面间互相垂直，形成*个规整*面体，由各片边形成的平面齐平*致。

8.2.9.**淋水填料成型片的物理力学性能表2：

表2 淋水填料成型片的物理力学性能

序号	项目名称		单位	指标	检验方法
1	密度		g/***	≤1.**	/***
2	拉伸强度	纵向	***	≥**.0	/****
		横向		≥**.0
3	撕裂强度	纵向	**/m	≥***	/***
		横向		≥***
4	低温对折试验耐寒温度		℃	≤-**	/-**
5	氧指数		**	≥**	/***

8.2.9.**淋水填料采用粘接组装，粘接剂应是环保型无害材料。

8.2.9.13淋水填料每立方米重量不低于****（含粘接剂重量）。

8.2.9.14淋水填料组装块内部各个片间的粘结点粘结牢固，没有虚粘、脱开现象，各片间的有效粘结点不少于该片间粘结点总数的**%，淋水填料组装件粘结点完好率在**%以上，每个粘结点剪切强度不小于*****。

8.2.9.15淋水填料组装块应具有足够的刚度，标准试件在*****/**的均布荷载作用下，支撑面及加荷面均无明显翘曲、倒伏等变形现象，其顶部测向位移不大于****。

8.2.** 喷溅装置技术性能要求

8.2.**.1 喷头选用真正无中空、溅散半径大、溅水均匀性好、水滴细小且当旋转喷头不转时仍具无中空、无伞膜、溅散半径大、溅水均匀性好的***-I反射离心混合型混合型喷溅装置。

注：承包人提供的喷溅装置必须具备有资质的第*方出具的该型喷溅装置性能试验报告，性能试验报告须包括溅散半径、流量系数、溅水均匀分布系数平均值等主要性能指标。承包人提供的性能类似于***-I反射离心混合型混合型喷溅装置的喷溅装置必须获得发包人认可，投标时，承包人应向发包人邮寄喷溅装置样品，如发包人对承包人所提供的喷溅装置结构型式、性能指标不认可，则承包人必须提供招标文件所要求的喷溅装置。

8.2.**.2 喷溅装置溅水方式须是向上喷溅，以满足填料不等高布置需要。

8.2.**.3 在不同工况下，流量系数值在0.9左右。

8.2.**.4 溅水均匀分布系数平均值不得大于0.***。

8.2.**.5 在水头**、出水口直径****条件下，溅散半径不小于**。

8.2.**.6 喷溅装置具有足够的强度和刚度，整体稳固，能承受长期脉动水柱的冲击，在设计最低气温条件下不脆裂、破损。

8.2.**.7 喷溅装置具有良好的阻燃性能、耐酸性、耐老化、使用寿命长。

8.2.**.8 喷溅装置运行中不易发生卡涩、堵塞、结垢，喷头及其底盘不脱落。

8.2.**.9 喷头应具有优良的冷却效果且拆装方便。

8.2.**.** 喷溅装置应表面光洁，塑化良好；形状完整，没有裂纹、穿孔，明显的皱波缩孔等缺陷。不允许有明显变形、加工摸合线，溢边应修剪整齐。

8.2.**.** 在水温**℃条件下不发生软化变形，湿热老化试验后的低温对折耐寒温度要求≤-**℃。具有良好的阻燃性能、耐酸性，长期处于冷却塔湿热环境下工作，其耐老化期应不少于**年。

8.2.**.** 喷溅装置需含喷管，喷管口径规格尺寸需根据风水匹配强化换热方案确定。

8.2.**.** 喷溅装置的物理机械性能应达到如下要求：

项目	单位	支架、螺母（***）	喷嘴（***）	溅水碟（***）
拉伸强度	***	＞**.8		＞**
缺口冲击强度	/	＞**	＞2.5	＞6
热变形温度	℃	＞**	＞***	＞***
低温脆化温度	℃	≤-**℃	≤-**℃	≤-**℃

表3 喷溅装置的物理机械性能

8.2.** 除水器技术性能要求

8.2.**.1结构型式：不等距变速高效除水器，结构型式如下图所示：

不等距变速高效除水器

除水器叶片结构形式：叶片成S形连续弯曲的曲线段形式。

除水器流道结构：不等距、双顶峰且带有喉部结构。

8.2.**.2 除水器飘滴损失率：不大于0.****%。

注：承包人所提供的除水器性能指标（飘滴损失率）应不低于上述性能指标。承包人提供的除水器必须具备有资质的第*方出具的该型除水器性能试验报告，性能报告须载明除水器飘滴损失率值性能指标。承包人提供的性能类似于不等距变速高效除水器的除水器必须获得发包人认可，投标时，承包人应向发包人邮寄除水器组装块样品，如发包人对承包人所提供的除水器结构型式、性能指标不认可，则承包人必须提供招标文件所要求的不等距变速高效除水器。

8.2.**.3 除水器应具备除水效率高、通风阻力小的技术性能。

8.2.**.4 除水器组装块应具有足够的组装刚度，在正常使用条件下，其几何形状应保持长期稳定。

8.2.**.5 ***塑料除水器的使用年限不少于**年。

8.2.**.6 除水器组装件的规格不宜过多，体积不宜过大。

8.2.**.7 同*区间除水器的弧片朝向需*致，不同区间除水器的弧片朝向应相互协调，使塔内气流平稳上升。

8.2.**.8 除水器两端的搁置长度不应小于****，边角部位的异型件不得悬空漏搭。当悬空长度超过其总长的1/3时，应增设支撑。

8.2.**.9 组装块间距不能大于组装块内的片间距。

8.2.**.** 除水器应布满冷却塔配水槽的空间，所需的间隔块、拉杆、螺母及橡皮挂钩等配件由承包人配套供给。

8.2.**.** 除水器最外侧应设有加强用的拉杆，以防止放在水泥支柱上时支撑力不足导致变形及不稳；如没有，承包人应根据现场支柱中心距进行增加。

8.2.**.** 除水器弧片的外观、规格

a）除水器弧片的外观色泽应均匀*致、塑化均匀，无明显色差及过热色泽。

b）除水器弧片的表面应光洁、滑顺、无破裂、孔洞和杂质。φ***以下的气泡及粒径***以内的杂质个数不得超过**个/**，分散度不得超过5个/（****×****）。

c）弧片边缘光滑、导流段平整、挺直，不得有扭曲翘边、缺口破裂。

d）弧片各几何尺寸必须符合片型设计要求。片周轮廓呈规整矩形，弧片拱高及片宽尺寸允许偏差为±***，长度允许偏差±***。

e）弧片厚度为0.**～0.****。

f）各弧片开孔孔位必须准确*致，弧片间孔位的允许偏差为±***。孔径允许偏差为±0.***。

8.2.**.** 除水器附件的外观、规格

a）除水器撑板表面光洁、色泽均匀、塑化良好，没有明显的气泡、杂质、裂纹、皱折等缺陷；成型模合线及溢边应修剪整齐，孔洞周边不得残留模合线筋条；撑板外观规整、不翘曲，形状尺寸符合设计要求，拱高允许偏差为±0.***；拉杆孔孔位中心距及孔长的允许偏差为±0.***。

b）拉杆外观表面光洁、色泽均匀、塑化良好；拉杆杆身平直、圆整、椭圆度不超过0.***；拉杆直径的允许偏差为±0.***、长度允许偏差为***；螺纹尺寸准确；螺母各加工尺寸应符合设计要求，与螺杆配合良好。

8.2.**.** 除水器的材质及性能

a）***除水器弧片的物理力学性能应符合表4的规定：

表4 ***除水器弧片的物理力学性能

序号	项目名称		单位	指标
1	密度		g/***	&;1.
2	尺寸变化率		%	≤5.0
3	拉伸强度		***	≥**
4	断裂伸长率		%	≥**
5	悬臂梁冲击强度（缺口）	老化前	-*/m	≥**.0
5	悬臂梁冲击强度（缺口）	老化后	-*/m	≥**.0
6	维卡软化温度		℃	≥**
7	氧指数			≥**

b）除水器拉杆的力学性能应满足以下要求：

断裂拉力≥1.***，并能通过弯曲试验。

c）除水器撑板的力学性能应满足以下要求：

断裂拉力≥****（湿态），并能通过扭曲试验。

8.2.**.** 除水器组装块

a）组装块尺寸规格应符合设计要求。附件齐全、外观规整。组装块*端宽度尺寸的差值不大于***；拉杆间弧片的导流边不直度≤0.5%。

b）各撑板与弧片之间应紧密接触、吻合良好。两端螺母固紧，形成稳固整体。

c） ***除水器组装块应有足够的刚度和强度。简支条件下净跨******的试件在****/**（**℃\***）的均匀荷载下，支撑处和加载面应无明显变形，最大挠度≤5.***。

8.2.**玻璃钢托架的技术要求

8.2.**.1具备支撑淋水填料及检修、水膜、结垢及施工时的临时荷载等。

8.2.**.2 玻璃钢托架具有良好的耐高、低温及抗老化、防渗释性能，其材质满足工作温度为**～－**℃的使用范围。

8.2.**.3 玻璃钢托架能适应在恶劣环境中运行的要求，具有良好的耐腐性能，并满足填料使用期间的安全运行。

8.2.**.4 在正常使用条件下，玻璃钢托架使用年限不少于**年。

8.2.**.5 玻璃钢托架结构设计应合理，表面平整光滑。

8.2.**.6 成品没有裂纹，外观平整，毛刺量、成品砂眼率不超过国家检测规范的要求。

8.2.**.7 挠曲度满足：垂直方向≤***；两对角线长度之差不超过***；尺寸公差满足企业标准的要求。

8.2.**.8 玻璃钢支承网格*般简支在跨度 L≤****** 的钢筋混凝土梁上（个别情况应做专门设计），在试验荷载作用下其扰度值应≤L/***。本工程采用的支承荷载要求为：设计荷载 ******/m2；试验荷载******/m2；破坏荷载******/m2。其中试棒的强度指标要求为：抗拉强度 ≥****/mm2；抗弯强度 ≥****/**；巴氏硬度≥**。

8.2.**.9 玻璃钢托架应满足 f≤[****] （****=**/****，L—跨度（**），f—挠度（**）。

8.2.**.** 玻璃钢托架每块标准的尺寸公差应满足下列要求：

（1）拉挤成型后的工字钢外型尺寸公差范围在+1.*** 之内。

（2）工字钢间距尺寸公差范围在+5.*** 之内。

（3）托架的长度、宽度公差范围在+1.*** 之内。

（4）托架平面度：***：0.6。

（5）托架组装件直线度：***:0.6。

（6）玻璃钢托架组装块安装铺设间距控制在***** 范围之内。

8.2.**.** 玻璃钢托架除有外框肋外，还有内部纵向受力肋及横向构造肋。内部横向肋及纵向肋的设置应满足托架的使用和人员安全要求。

8.2.**.** 玻璃钢托架设计图由承包人按上述要求进行设计，设计图须得到发包人确认后方能按图生产。

8.2.**.** 玻璃钢托架通风面积比例：**％。

8.2.**.** 质量不合格的托架不入塔安装。

8.2.**.** 堆放平稳并有保护措施，堆高控制在1.**以内。在搬运过程中避免剧烈冲撞，不抛摔。

8.2.**.**使用柔性的带子或绳子吊起托架，这种带子可以用粗帆布带或者大于****宽的尼龙带，直径大于****的尼龙绳。不得使用钢丝绳或铁链条来起吊。

8.2.**.** 玻璃钢托架安装时注意防止碰损，安装后达到平稳放置，横平竖直。间距要求均匀，和梁的搭接尺寸最小不得小于****。

8.2.**.** 严禁倒置。安装时托架的毛糙面在下，光滑面在上。

8.3 供货要求

所有设备承包人提供符合协议和相关工业标准的功能齐全的优质产品。

供货不限于合同附件供货范围清单里的内容，最终供货的设备材料数量、规格型号、材质、参数需满足项目性能要求、技术规范要求、现场施工要求、系统正常运行为准，如有增加也属承包人供货范围，而合同总价不变。设备材料的规格型号、材质非经发包人同意不得随意变更，即使经发包人同意的变更，不得与技术规范中要求的标准相比降低。

8.4 包装、运输、储存

包装、运输、储存由承包人负责。

8.5 检验、试验和调试

8.5.1 原材料检验及试验

8.5.1.1 试验

8.5.1.1.1 按本技术规范书对承包人提供的设备进行检验和试验。工厂检验和试验、现场检验和试验(调试)及验收试验是*个不同的阶段。

8.5.1.1.2 承包人负责设计和提供必要的试验设备、管道和试验用仪表，以确保试验的完成。

8.5.1.1.3 最终验收试验前必须检验、试验及通过的项目。

8.5.1.1.4 供货范围内的设备及系统经试验证实其能满足指定要求的全部性能。所有设备试验按本技术规范书指定规范标准进行。如采用其他的标准，经发包人审查。

8.5.1.1.5 承包人至少在开始试验前1个月提交所有系统和设备的试验或启动步骤流程图和计划,供发包人检查。

8.5.1.1.6 承包人提前1个月通知发包人所提供设备检验日期、地点及试验，发包人提前2周通知承包人进行检验和试验，并指定专家参加某些检验和全部试验过程。承包人着重检验和试验发包人要求的数据、试验结果，签名及提交报告等。

8.5.1.1.7 发包人要检验和见证的项目双方在谈判中确定，费用由承包人负责。

8.5.1.1.8 试验报告由承包人完成，但试验结论经发包人认可。

8.5.1.2 发货前试验和记录

8.5.1.2.1 在承包人或分包商制造厂包装或发运前，要根据有关规范标准进行合同要求的有关性能和其他试验、经发包人检查认可。

8.5.1.2.2 承包人提供*份装订成册的前期制造厂阶段所有带索引的设备性能试验证书。

8.5.1.3 检验、试验用仪表

仪表精度由承包人校验并适用于试验，承包人提供全部现场试验所需仪表。

8.5.1.4 验收试验报告签字

验收试验结束后，承包人和发包人在报告中签字。

8.5.2 现场检验和试验

8.5.2.1 承包人承担现场试验和检查费用。

8.5.2.2 承包人提交试验计划和运行手册，对于主要设备的试验方法和试验计划要得到发包人批准。*些未在制造厂进行的特殊压力试验及特殊温度试验在现场进行。

8.5.2.3 承包人完成现场试验报告，试验结论取得发包人的同意。

8.5.3 调试

8.5.3.1 在安装工作及现场检验工作都完成之后，可进行循环水系统的启动和调试。全部调试工作由承包人承担。

8.5.3.2 调试在仅只需少量校正和优化工作时才能开始，并消除所发现的缺陷。调试阶段只进行整套试运。

8.5.3.3 承包人对装置的启动、调试工作负全部责任。

8.5.3.4 承包人派调试人员到现场以便直接指挥或管理发包人操作人员正确处理和操作系统和设备。在装置调试阶段之前，承包人向发包人提交*份详细的调试计划及运行手册。装置试运行的时间和负荷范围须征求发包人认可。

8.5.3.5 承包人负责为调试和试运行准备并提供所有的试验仪器和工具。

8.5.3.6 若装置存在缺陷，承包人在发包人同意的时间内消除。

8.5.3.7 由承包人引起的试运行的中断，将相应延长试运行时间。如果必要，重新开始试验。

8.5.3.8 在调试和试运行成功结束时，提交报告取得发包人认可。

8.5.4 验收

8.5.4.1 从循环水系统启动开始，经历*段时间的调试和连续运行，然后才开始验收。验收试验调试结束后完成，如因发包人原因造成性能试验无法在约定的时间内进行，可视为性能验收自动完成。验收试验时设备的性能符合要求，本技术规范中规定的系统的保证项目及技术要求都应该达到。如因发包人水源等原因造成性能试验无法按时进行，承包人应免费负责配合发包人进行优化调整。

8.5.4.2 验收试验由发包人和承包人合作进行。

8.5.4.3 验收试验的时间在合同签定时达成*致。

8.6 技术资料内容和交付进度

8.6.1 *般要求

8.6.1.1 承包人提供的资料使用国家法定单位制即国际单位制(语言为中文) ，进口部件的外文图纸及文件由承包人免费翻译成中文。

8.6.1.2 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确、*致、清晰完整，满足工程要求。

8.6.1.3 承包人资料的提交及时、充分，满足工程进度要求。

8.6.1.4 对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需文件和资料，*经发现，承包人及时免费提供。

8.6.1.5 承包人要及时提供与合同设备设计制造有关的资料。

8.6.1.6 设计中提供的所有文件应标识明确的版次或最终版提交。根据总的合同条件提交所有最终文件（最终文件只能有*版）。承包人对其提交的“最终”文件的变动造成发包人的损失包括设计和施工返工，材料、设备修改等负责赔偿。

8.6.1.7 图纸提交8份，并提供电子版本，（图纸为*******文件，说明书为****文件）。作为最终资料的文件提供8份，所有文件应有版次或最终版印迹（盖章）。承包人提交的文件和图纸的改变（如升版）必须对修改之处作标记，以便于发包人清楚地找到改变之处。

8.6.2 技术资料内容

8.6.2.1 承包人提交本技术规范要求的所有技术资料（涉密部分除外）。

8.6.2.2 承包人将提供的资料

承包人提交以下清单和技术规范中规定的所有资料。

8.6.2.2.1 所有附图、资料清单。

8.6.2.2.2 总布置图。

8.6.2.2.3 起重装置的初步清单。

8.6.2.2.4 所有供货设备的图纸、规范。

8.6.2.2.5 所有报价设备的布置和断面图、规范。

8.6.2.3 提供资料内容和进度

8.6.2.3.1 *般要求

8.6.2.3.1.1 所列出的所有资料以“临时”和“最终”状态提交。承包人根据计划和工程的进展更新所有资料并根据总的合同条件提交所有最终资料。

8.6.2.3.1.2 所有资料向发包人提交**份，所有资料有“临时”或“最终”印章。

8.6.2.3.1.3 资料和图纸的修改做明确的标记。

8.6.2.3.1.4 在相关的图纸和设计资料被最终认可之前，承包人不应进行设备的装运。超出合同范围的图纸和设计资料的修改不能作为调价的依据。

8.6.2.3.2 提供资料内容和进度

承包人提供：

·设计、制造、交货、安装和试运的总的时间进度表。分解到主要组件、开始日期、准备工作，包括管线连接以及电气和控制安装的准备日期。

·设备制造、材料供货、试验、工厂验收、车间组装、运输至现场、分包商的供货等的详细进度。

·详细的安装进度。

·详细的试运进度。

·有效图纸清单。

·进展报告，包括设计、制造、交货、建设等状态的描述。

·装置组件质量保证措施的资料和计划。

·装置中使用标志清单(警告标志、资料标志、事故标志等)。

·设备和部件的工厂试验结果报告。

·建设和安装期间实施的试验资料。

·安装和性能试验后试验结果报告和资料。

8.6.2.3.3 其它资料

·制造商清单。

·接受测试计划。

·检查和接受记录和报告，评估，包括接受测试的报告。

·人员培训计划的详细描述。

·特殊运行和维护说明。

·修改的图纸和资料。

·备件清单。

·验收规范、标准、验收规程。

·性能试验的记录和报告。

·临时接收初始运行的记录和报告。

·在保证期测试的记录和报告。

·运行手册及说明。

·培训用资料。

8.6.2.4 运行和维护说明

8.6.2.4.1 承包人提供和提交每*特定设备的运行和维护说明，以及整个系统的运行说明。

8.6.2.4.2 说明手册的内容完整而有针对性，设备名称与工程相统*，为阐明运行原理，说明中包含装置或工艺运行的详细描述，包括流程图、图表、回路图、管线图及类似图。

8.6.2.4.3 运行说明准确，易于理解，并应包含每*单个运行指令的次序。它能使没有循环水排污水处理系统运行经验的人员能较快熟悉该的系统和运行。

8.6.2.4.4 维护手册对2号冷却塔风水匹配强化换热技术改造项目所有组件和辅件的组装和拆卸进行完整的和精确的描述、故障判断分析及消除方式。要求提供精度表，表明间隔距、斜度、配件等。

8.6.2.4.5 备件清单：包括将来更换备件的备件表及订货所需的全部资料、包装清单、密封和填料清单、消耗性材料清单，以及特殊工具清单。

8.6.2.5 调试后资料

8.6.2.5.1 承包人提供竣工图，在设计、建设、安装、试运和保证期期间在机械、电气和仪控及土建方面的改动在竣工图中反映。

8.6.2.5.2 承包人提供设备在现场安装和调试的完整记录，表明误差、调整、校正等。如果需要，修正备件清单，在最后阶段提交。

8.6.2.5.3 承包人提供调试报告。

8.6.2.6 联系单

8.6.2.6.1 所有与合同相关的技术联系单应以中文书写提交发包人。

8.6.2.6.2 所有联系单以发包人同意的方式进行编号。

8.6.2.6.3 另外，所有由承包人、发包人主持的会议和讨论以中文书写进行报告。

8.6.2.6.4 在建设和试运期间，承包人派驻现场代表。

8.6.2.7 承包人提供的资料份数

承包人提供给发包人的图纸、资料的分配规定见下表：

表** 承包人提供图纸、资料表

资料	单位	发包人	共计
最终图纸	套	8	8
最终资料不包括图纸	套	8	8
竣工图	套	8	8
供参考的图纸	套	8	8
所有其它供审批的图纸和资料	套	8	8
运行和维护手册	套	8	8

8.6.2.8 资料交接程序

为了更好、更快捷的合作，承包人将图纸、资料送交到指定地址。

8.6.3 技术资料交付进度

8.6.3.1 交付具体进度可在技术联络会时进*步讨论资料。

8.6.3.2 承包人提供的满足工程施工图设计的正式资料和图纸，加盖“华能平凉发电有限责任公司#1、3、4号冷却塔提效节能改造项目施工图专用正式资料”章确认。

8.7 保密及成果应用

8.7.1 未经发包人同意，承包人不得将本项目涉及到的技术资料外泄。

8.7.2 本项目实施过程中所形成的成果（新技术、新工艺）归发包人所有。

8.8 培训

承包人负责对发包人的日常维护人员进行改造后的设备运行、维护培训。

8.9 缺陷处理及质量保证

8.9.1 工程质量保修范围：所施工的工程内容。

8.9.2 质量保修期：通过验收后起*年。

8.9.3 质量保证金：合同金额的**%作为质量保证金。

8.9.4 质量保修期内，承包人接到发包人通知后**小时内赶到现场进行保修处理，在问题未得到彻底解决前，承包人不得擅自离厂。

9 竣工验收

9.1项目竣工验收的条件

9.1.1已完成合同约定的各项内容。

9.1.2 完整的技术档案和施工管理资料。

9.1.3 有工程使用的主要填料、喷溅装置和除水器、填料托架等性能试验报告。

9.1.4 有勘察、设计、施工等单位分别签署的质量合格文件。

9.1.5 施工单位签署的工程保修书。

9.1.6 工程竣工报告。

9.1.7 第*方#1、3、4号冷却塔热力性能试验报告，达到设计要求。

9.2 竣工验收要求

9.2.1供、需双方依据国家和行业标准、规范及施工图纸、设备厂家技术资料进行工程验收。

9.2.2 所有隐蔽工程和阶段性验收，没有发包人的验收结论，不得进行下*步施工。承包人应在验收前**小时书面通知发包人并提供验收所需的技术资料，不得以任何缘由不经验收便自行进行下*步的施工。

9.2.3 工程竣工后且施工方提供完整的施工技术资料后，发包人方可进行竣工验收，否则不予验收。

9.2.4 任*验收点不合格时，承包人应及时整改，否则不予竣工验收。

**考核

**.1在冷却塔设计工况（频率**%的气象条件）下，改造后的冷却塔冷却能力至少达到**3%，如改造后冷却塔冷却能力未达到**3%，则冷却能力每降低1%考核***，不足1%时均按照1%计算及考核；冷却能力未达到***%则考核合同总价的**%。

**.2发包人对承包人供应填料材质送专业单位检测，如材质不符合招标文件要求，考核承包人报价中全部填料材料费。检测费用由承包人承担。

**.3承包期间发生事故、障碍、火灾、人身伤害等事件，依据《电力生产事故调查规程》和《电力建设安全健康与环境管理工作规定》以及国家和行业的有关规定进行界定，并按照电厂制定的有关考核规定进行考核。特殊时段发生的构成考核的设备故障，发包人将实行加倍进行考核。以下各项考核将在合同结算时予以扣罚。

**.4 安全考核

**.4.1电力生产人身伤害，每发生1次按下列标准扣罚：

死亡：每死亡1人扣罚****元工程款，且不低于上级考核数。

重伤：每重伤1人扣罚***元工程款，且不低于上级考核数。

轻伤：每轻伤1人扣罚***元工程款。

**.4.2发生承包人负有责任的交通事故（含厂内），每发生1次按照下列标准扣罚：

交通伤亡事故：每死亡1人扣罚***元工程款，且不低于上级考核数。

重伤：每重伤1人扣罚***，且不低于上级考核数。

轻伤：每轻伤1人，扣罚5*元。

**.4.3承包人负有责任的设备事故考核

**.4.3.1事故：

较大设备事故：扣罚全部工程款，且不低于上级考核数。

*般设备事故：扣罚**% ～ **%工程款，重复发生加倍考核。

**.4.3.2非计划停运：

每发生1次扣罚工程款1% ～ **%工程款。重复发生加倍考核。

**.4.4其它安全考核条款

**.4.4.1涉及起重、动火、焊接、需停运设备消缺等工作时，必须通知发包人主管班组，否则每次扣罚***元。

**.4.4.2未对员工进行安全教育，进入施工现场作业的。要求立即退出施工现场，每人次扣罚外包单位 ****元。

**.4.4.3发生无票作业、高空作业不系安全带、特殊工种（起重、焊接、电工、驾驶等）人员不持证上岗等违反************规定情况，按电厂规定情况处理。

**.4.4.4施工现场穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋、裙子、短裤、背心、赤膊者及女职工长发披肩，每人次扣罚***元，并责令退出施工现场。

**.4.4.5安全用具不符合国家规定，未经过检验，扣罚***元每人次。

**.4.4.6因施工需要拆除的楼梯、栏杆、平台，必须有可靠的临时防护设施，否则，每处扣罚***元；无安全标示牌、警告牌，每处扣罚***元(特别是高处作业区、危险作业区等)。

**.4.4.7施工现场临时围栏，无警告标志，每处扣罚***元。

**.4.4.8现场的照明用具应符合要求，违者每处扣罚***元。

**.4.4.9保证安全工器具防护用具齐全、可靠、有效，符合《安规》规定的要求，有检验合格证。否则每件扣罚***元。

**.5文明施工考核

**.5.1在施工组织设计中没有安全文明施工措施，责令立即补充有关安全文明施工内容。施工现场区域及厂房内环境清洁，地面干净，无杂物，做到工完料尽场地清；无漏泄现象；未达到，扣罚***元。

**.5.2施工用材料、设备等堆放合理，堆放有序，堆放不规范或不符合消防安全要求，每处扣罚***－****元。

**.5.3施工现场脏、乱、差，施工垃圾没有堆放在指定的垃圾存放点，每次扣罚***－****元；发生现场污染环境事件每次扣罚****-*****元。

**.5.4在高空进行焊接或切割要防止火星飞溅，没有防止火星飞溅措施或无专人监护，每处扣罚***元。

**.5.5现场氧气、乙炔等运输、使用、存放不符合有关安全规程要求，每处扣罚***元。

**.5.6电厂厂区内禁止吸烟，违反规定，每人扣罚****元；生产区域地面发现烟头，处罚该区域承包人作业单位，每个****元。

**.6 质量考核

**.6.1承包人应服从发包人施工管理，不得有顶撞、谩骂质检员行为，发包人对承包人提出的整改要求，承包人拒不执行的每次扣罚****元。

**.6.2在涉及质量和工作程序问题时，承包人不得以自己厂内（公司）标准和工作习惯为由干扰质检员工作，否则每次扣罚***元。

**.6.3承包人要严格按照要求的质量标准进行施工，如经质量验收不合格，（动、静态验收项目），承包人责任的酌情考核每项***-****元，除考核外必须及时返工，如由于返工造成工期延误则按工期延误重复考核。

**.6.4 参与本次改造工程的检修人员未经发包人允许私自更换或离开现场，按***元/人.日进行考核，并直接在承包人工程款中扣除。

**.6.5 承包人安装人员每天必须按照公司制度进行*讲、*规后方可进入生产现场，取得承包人负责人的同意后方可开工工作。

**.7工期与进度考核

**.7.1总工期拖延考核：未按照发包人规定的开工日期开工，每超*天扣罚承包人合同总价的1%。

**.7.2阶段性进度滞后考核：由于承包人原因，如未按期完成阶段性工作而拖延工期，每超*天扣罚承包人合同总价的2%。

** 其它

未尽事宜，协商解决。

第*章发包人提供的资料

1. 发包人提供的资料

(1) 施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、等资料，相邻建筑物和构筑物有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料；

(2) 冷却塔相关资料。

第*卷投标文件

第*章投标文件格式

(请各投标人务必仔细阅读招标文件，特别提醒认真阅读招标文件评分标准，结合评分标准编写有关内容)

************

#1、3、4机组冷却塔提效节能改造招标

商务投标文件

投标人： (盖单位章)

年月日

*、投标函、投标函附录及投标人廉洁自律承诺书

*、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

*、联合体协议书

*、投标保证金

*、资格审查资料

*、其他材料

*、投标函、投标函附录及投标人廉洁自律承诺书

(*) 投标函

(招标人名称)：

1.我方已仔细研究了(项目名称) 生产技改***招标文件的全部内容(包括补充文件材料)，并经过现场踏勘、问题澄清，充分理解并掌握了本工程招标的全部有关情况。接受本标招标文件材料中的所有条款(偏差见差异表)，愿意以报价文件的投标总报价，工期，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到。

2.我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3.随同本投标函提交投标保证金*份，金额为人民币 (大写)元(¥ )。

4.如我方中标：

(1) 我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2) 随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

(3) 我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

(4) 我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5.我方承诺在本项目投标过程中使用的或许诺使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第*方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如因前述原因引起法律或经济纠纷，由此给招标人或招标代理机构带来的*切责任与经济损失，均由我方承担。

6.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第*章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何*种情形。

7. (其他补充说明)。

投标人：(盖单位章)

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

日期：年月日

(*) 投标函附录

序号	条款名称	合同条款号	约定内容	备注
1	项目经理	1.1.2.4	姓名：
2	工期	1.1.4.3	天数：日历天
3	缺陷责任期	1.1.4.5
4	分包

……		……	……
……	……	……	……

投标人：(盖单位章)

年月日

(*) 投标人廉洁自律承诺书

致：**********北京招标分公司

我单位在参与由贵公司组织的 (项目名称)生产技改***投标过程中，自愿作出以下廉洁自律承诺：

1. 不伪造、不借用、不盗用业绩材料或资质(格)材料。

2. 不组织、不参与围标、串标等违法活动。

3. 不向招标人、评委和贵公司人员行贿或变相给与好处；不以任何方式向招标人、评委和贵公司人员施加压力。

4. 主动遵守各项纪律规定，服从贵公司组织安排。

5. 如对项目存在质疑，严格依法依归按程序向贵单位提交书面材料进行实名反映，不组织、不参与群访群诉事件。

以上承诺如有违反，自愿承担相应法律责任，并接受贵公司按照华能集团相关规章制度进行处理。

承诺单位：(盖单位章)

项目经理：(签字)

联系电话：

年月日

*、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：

第*章 招标公告(适用于资格后审)

2. 项目概况与招标范围

3. 投标人资格要求

1.3 招标范围、计划工期和质量标准

1.4 投标人资格要求(适用于已进行资格预审的)

1.4 投标人资格要求(适用于未进行资格预审的)

1.5 费用承担和设计成果补偿

1.** 偏离

2.3 招标文件的修改

3.3 投标有效期

3.5 资格审查资料(适用于未进行资格预审的)

6.2 评标原则

7.1 定标方式

7.2 中标候选人公示

7.3 中标通知

7.4 履约担保

8.6 投诉

9.3 客户服务

附件*：开标记录表

第*章 合同条款及格式

第*部分 合同协议书

第*部分 通用合同条款

修复或更换损坏部分

满足改造需要

8.6.1 *般要求

8.6.1.1 承包人提供的资料使用国家法定单位制即国际单位制(语言为中文) ，进口部件的外文图纸及文件由承包人免费翻译成中文。

8.6.2 技术资料内容

8.6.3 技术资料交付进度

第*章招标公告(适用于资格后审)

第*章合同条款及格式

第*部分合同协议书

第*部分通用合同条款