惠州市第六人民医院整体升级改造项目（一期）施工招标公告

广东惠州市招标公告

2023-05-23

查看原文

金额：

***

招标/采购单位：

***

招标联系方式：

林**0752-65****1

代理单位：

***

代理联系方式：

高**0752-22****3

中标单位：

***

详情部分

惠州市第*人民医院整体升级改造项目（*期）施工招标

招标文件

招

标

人：惠州市第*人民医院（盖公章）

招标代理机构：************（盖公章）

****年5月

第*章招标公告................................................................................................................................1 1. 招标条件.................................................................................................................................. 1 2. 项目概况与招标范围.............................................................................................................. 1 3. 投标人资格要求...................................................................................................................... 2 4. 参与项目投标的方式.............................................................................................................. 2 5. 获取招标文件、图纸的方式.................................................................................................. 2 6. 答疑时间、递交投标文件时间、开标时间及地点.............................................................. 3 7. 投标相关事宜.......................................................................................................................... 3 8. 电子交易规则.......................................................................................................................... 3 9. 发布公告的媒介...................................................................................................................... 4 **. 联系方式................................................................................................................................ 4

第*章投标须知................................................................................................................................6 投标须知前附表............................................................................................................................6 1. 总则........................................................................................................................................ ** 2. 招标文件................................................................................................................................ ** 3. 投标文件................................................................................................................................ ** 4. 投标........................................................................................................................................ ** 5. 开标........................................................................................................................................ ** 6. 评标........................................................................................................................................ ** 7. 定标........................................................................................................................................ ** 8. 合同授予................................................................................................................................ ** 9. 纪律和监督............................................................................................................................ ** **. 电子招标投标...................................................................................................................... ** **. 需要补充的其他内容.......................................................................................................... **

第*章评标办法（定量评审）......................................................................................................** 评标办法前附表..........................................................................................................................** 1. 评标方法................................................................................................................................ **

2. 评审标准................................................................................................................................ ** 3. 评标程序................................................................................................................................ ** 第*章定标办法................................................................................................................................** 1. 定标方法................................................................................................................................ ** 2. 定标因素................................................................................................................................ ** 3. 定标程序................................................................................................................................ ** 4. 中标人须知............................................................................................................................ **

第*章合同格式及主要条款..........................................................................................................** 第*部分合同协议书................................................................................................................ ** 第*部分通用合同条款............................................................................................................ ** 第*部分专用合同条款............................................................................................................ **

第*章工程量清单..........................................................................................................................** 1. 工程量清单说明.................................................................................................................... ** 2. 投标报价说明........................................................................................................................ ** 3. 其他说明................................................................................................................................ ** 4. 工程量清单............................................................................................................................ **

第*章图纸......................................................................................................................................**

第*章技术标准和要求..................................................................................................................** 1. 招标工程现场施工条件........................................................................................................ ** 2. 工程质量控制标准和使用材料的要求................................................................................ ** 3. 工程招标范围、内容和承包方式........................................................................................ ** 4. 工期要求和规定.................................................................................................................... ** 5. 工程竣工资料要求................................................................................................................ ** 6. 工程保修期与缺陷责任期.................................................................................................... ** 7. 工程款结算及拨付方式........................................................................................................ ** 8. 工程建设执行的标准............................................................................................................ ** 9. 危大工程................................................................................................................................ **

第*章投标文件格式......................................................................................................................**

（第*册商务投标文件）.....................................................................................................***

电子签章和电子签名扉页........................................................................................................*** 目录.........................................................................................................................................*** *、投标函及投标函附录........................................................................................................*** *、投标保证金........................................................................................................................*** *、资格审查资料....................................................................................................................*** *、其他资料............................................................................................................................*** *、定标因素表........................................................................................................................***

（第*册技术投标文件）.....................................................................................................*** 电子签章和电子签名扉页........................................................................................................*** 目录.........................................................................................................................................*** *、施工组织设计....................................................................................................................*** *、图表及格式要求................................................................................................................***

（第*册已标价工程量清单）.............................................................................................***

第*章招标公告

惠州市第*人民医院整体升级改造项目（*期）施工招标公告

招标条件
本招标项目惠州市第*人民医院整体升级改造项目（*期）已由惠州市惠阳区发展和改革局以惠阳发改投审〔****〕** 号批准建设，项目业主为惠州市第*人民医院，建设资金由惠州市第*人民医院统筹解决，项目出资比例为 ***%，招标人为惠州市第*人民医院。项目已具备招标条件，现对该项目施工进行公开招标。
工程编号：按照《招标日程安排表》确定的工程编号。

项目概况与招标范围
2.1 项目名称：惠州市第*人民医院整体升级改造项目（*期）
2.2 招标人：惠州市第*人民医院
2.3 建设地点：惠阳区淡水街道
2.4 建设规模：项目拟按照*级甲等综合医院标准进行改造，整体设计，分期实施，本项目为*期工程，改造建筑面积约为 ***** 平方米。其中：1、新建、改建部分总建筑面积为 ****.** 平方米，包括（1）住院楼与妇儿大楼连廊建筑面积 *** 平方米；（2）住院楼消防控制室建筑面积 ** 平方米；（3）清洁工具集中处置用房建筑面积 ***.2 平方米；（4）肿瘤放射治疗中心核医学科机房建筑面积 ***.9 平方米；（5）发热门诊建筑面积 ****.** 平方米；2、改造部分包括医院消防整改、门诊楼*楼改造（门诊大堂、口腔诊室、急诊医学科）、门诊楼*楼改造（康复理疗门诊及中药房、门诊）、门诊至综合楼连廊扩建、医技楼*至*楼 (*** 机房、体检中心 )、综合楼*至*楼改造（药房及库房、门急诊化验室、感染科、热疗机房、妇科门诊及全科病房、功能科、内分泌科、骨科*区、康复科、日间手术室、留观病房）、后勤楼（饭堂、多功能厅会议室）、康复楼*楼（感染科门诊）、康复楼*楼（感染血透区及感染重症区）、妇儿大楼*楼（儿科门急诊留观区）、妇儿大楼*至*楼（产科门诊、产房、新生儿科、产休区、妇科）、妇儿大楼*楼、*楼（产后康复中心）、妇儿大楼**楼（儿科）、住院楼*楼（胃肠镜室宣教室、胃肠镜室麻醉评估室、*** 室、化疗药物配制间、输血科）、各大楼配电房改造及线路“蜘蛛网”整治、崇雅门诊*至*楼（大堂改造、门诊）、崇雅门诊*、*、* 楼改造（口腔中心）、崇雅分院新建污水处理池、外立面翻新及室外配套工程（具体施工内容
1
以招标人提供的施工图及工程量清单为准）。
2.5 工程造价：人民币 *********.** 元
2.6 招标范围及工作内容：按招标人提供的施工图和有关资料及说明，包括惠州市第*人民医院整体升级改造项目（*期）等的施工及保修（具体施工内容以招标人提供的施工图及工程量清单为准）。
2.7 工期要求：*** 日历天
2.8 质量要求：合格
2.9 资金来源：惠州市第*人民医院统筹解决
3. 投标人资格要求
3.1 投标人须具有建筑工程施工总承包*级或以上资质的施工企业；同时招标项目施工现场配备的最基本的管理班子人员必须要有：项目负责人（建造师）1 人，具有建筑工程专业* 级注册建造师执业资格（省外须建筑工程专业*级注册建造师），须具有注册建造师证书和建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证（B 类）；施工员 3 人、质量检查员 2 人，具有相应的岗位证书；安全员 2 人，具有建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证（C 类）。3.2 业绩要求：无。
3.3 是否接受联合体投标：不接受。
3.4 投标人应在惠州市建筑业信用信息平台办理并通过信用信息录入，拟派驻本工程的项目管理班子成员必须是惠州市建筑业信用信息平台录入的对应岗位人员（提供相关网页截图）。3.5 其他要求：信用承诺书（格式详见招标文件“第*章投标文件格式”）。
3.6 本项目采用资格后审方式（详见本招标文件资格审查）。
4. 参与项目投标的方式
本工程采用电子招标投标方式开展招标投标，具体的操作流程见惠州市公共资源交易中心（****://****.*******.***.**/）发布的《惠州市公共资源交易中心建设工程招投标业务系统投标人操作手册》。
5. 获取招标文件、图纸的方式
具备本公告投标人资格要求且有意参与项目投标的潜在投标人，应在《招标日程安排表》确定的获取招标文件开始时间至获取招标文件结束时间期间内，从惠州市公共资源交易中心建
2
设工程招投标交易平台（下称“交易平台”）下载招标文件、工程量清单和施工图纸等资料。
6. 答疑时间、递交投标文件时间、开标时间及地点
6.1 答疑时间：潜在投标人存在疑问的，应按照《招标日程安排表》确定的投标人提出问题截止时间前进行网上询疑。招标人及招标代理机构应在《招标日程安排表》中招标人网上澄清截止时间对投标人提出疑问予以网上发布答疑。
6.2 投标（网上报价）截止时间以及提交电子投标文件：投标人应在《招标日程安排表》确定的投标（网上报价）截止时间前通过建设工程交易平台进行投标（网上报价）以及提交电子投标文件。
6.3 现场递交评标原件（如有）的时间和地点：按《招标日程安排表》规定时间地点递交。6.4 开标时间：按《招标日程安排表》确定的开标时间进行开标活动。
6.5 开标地点：按《招标日程安排表》确定的开标地点开标。
6.6 评标地点：按《招标日程安排表》确定的评标地点评标。
7. 投标相关事宜
7.1 按照惠州市《关于房建市政类施工监理项目推行信用承诺制优化招投标活动流程的通知》（惠市公易委办函〔****〕6 号）及相关文件规定，对提供安全生产许可证失效或被暂扣、伪造虚假证件、冒名顶替参加会议、不同投标人委托同*单位或者个人办理投标事宜等情形，记入不诚信记录，并向行政监督部门推送，不诚信行为*经行政监管部门认定，实施联合惩戒。
7.2 按照《关于建设工程项目全面启用投标文件特征码检测功能的通知》（惠公易函〔****〕** 号）要求，进*步扩大所有建设工程项目 *** 格式及 *** 格式投标文件的特征码检测功能，特征码检测包括 ** 地址、*** 地址、硬盘序列号及工程量清单编制软件序列号。在开评标过程中，若特征码检测环节出现不同投标人存在 ** 地址、*** 地址、硬盘序列号或工程量清单编制软件序列号相同情况，将视为不同投标人委托同*单位或者个人办理投标事宜。为保证投标文件特征码检测功能的有效性，所有 *** 格式投标文件应当在加盖电子签名（签章）后再行上传。具体操作方法详见交易中心门户网站→【服务指南】→【操作指引】。
8. 电子交易规则
按照关于印发《惠州市政务服务数据管理局惠州市公共资源交易中心公共资源电子交易规则》的通知（惠市政数〔****〕3 号）有关规定执行。具体的操作流程见惠州市公共资源交
3
易中心发布的《惠州市公共资源交易中心建设工程招投标业务系统投标人操作手册》。
9. 发布公告的媒介
本次招标公告同时在惠州市公共资源交易中心网、广东省公共资源交易平台（粤公平）、、中国招标投标公共服务平台发布。
**. 联系方式
招标人：惠州市第*人民医院
地址：惠州市惠阳区淡水街道爱民东路 2 号联系人：**
电话：****-*******
招标代理机构：************
地址：惠州市麦兴路 ** 号悦洲广场 7 楼 C 座右侧 *** 联系人：**
电话：****-*******
交易平台：惠州市公共资源交易中心惠阳分中心
联系地址：惠州市惠阳区叶挺大道好益康*路区行政服务中心 B 栋 ** 楼

电

话：****-*******

**** 年

月

日

4
附件：《招标日程安排表》
招标日程安排表

项目名称	惠州市第人民医院整体升级改造项目（期）	工程编号
获取招标文件开始时间		获取招标文件结束时间
投标人提出问题截止时间		招标人网上澄清截止时间
保证金到账截止时间		投标（网上报价）截止时间
现场递交原件开始时间		现场递交原件结束时间
开标时间		开标地点
评标时间		评标地点

5
第*章投标须知
投标须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1.1.2	招标人	名称：惠州市第人民医院地址：惠州市惠阳区淡水街道爱民东路 2 号联系人：* 电话：**-*****
1.1.2	招标代理机构	名称：********** 地址：惠州市惠城区麦兴路号悦洲广场 7 楼 C 座右侧 * 联系人：电话：**-*****
1.1.3	交易平台	名称：惠州市公共资源交易中心惠阳分中心地址：惠州市惠阳区叶挺大道好益康路区行政服务中心 B 栋 * 楼电话：**-*****
1.1.4	项目名称	惠州市第人民医院整体升级改造项目（期）
1.1.5	建设地点	惠阳区淡水街道
1.1.6	建设规模	项目拟按照级甲等综合医院标准进行改造，整体设计，分期实施，本项目为期工程，改造建筑面积约为 *** 平方米。其中：1、新建、改建部分总建筑面积为 . 平方米，包括（1）住院楼与妇儿大楼连廊建筑面积 * 平方米；（2）住院楼消防控制室建筑面积平方米；（3）清洁工具集中处置用房建筑面积 *.2 平方米；（4）肿瘤放射治疗中心核医学科机房建筑面积 .9 平方米；（5）发热门诊建筑面积 *. 平方米；2、改造部分包括医院消防整改、门诊楼楼改造（门诊大堂、口腔诊室、急诊医学科）、门诊楼楼改造（康复理疗门诊及中药房、门诊）、门诊至综合楼连廊扩建、医技楼至楼 (*** 机房、体检

		中心 )、综合楼至楼改造（药房及库房、门急诊化验室、感染科、热疗机房、妇科门诊及全科病房、功能科、内分泌科、骨科区、康复科、日间手术室、留观病房）、后勤楼（饭堂、多功能厅会议室）、康复楼楼（感染科门诊）、康复楼楼（感染血透区及感染重症区）、妇儿大楼楼（儿科门急诊留观区）、妇儿大楼至楼（产科门诊、产房、新生儿科、产休区、妇科）、妇儿大楼楼、楼（产后康复中心）、妇儿大楼*楼（儿科）、住院楼楼（胃肠镜室宣教室、胃肠镜室麻醉评估室、*** 室、化疗药物配制间、输血科）、各大楼配电房改造及线路“蜘蛛网”整治、崇雅门诊至楼（大堂改造、门诊）、崇雅门诊、、*楼改造（口腔中心）、崇雅分院新建污水处理池、外立面翻新及室外配套工程（具体施工内容以招标人提供的施工图及工程量清单为准）。
1.1.7	承包方式	中标人为**********。包人工、包材料、包机械、包质量、包工期、包安全。不允许转包，不允许违法分包。
1.2.1	资金来源及比例	资金来源：惠州市第人民医院统筹解决；资金比例：**%
1.2.2	资金落实情况	已落实 ***%
1.3.1	招标范围及工作内容	按招标人提供的施工图和有关资料及说明，包括惠州市第人民医院整体升级改造项目（期）等的施工及保修（具体施工内容以招标人提供的施工图及工程量清单为准）。
1.3.2	计划工期	*** 日历天
1.3.3	质量要求	合格
1.4.1	投标人资格要求	（1）投标人须具有建筑工程施工总承包级或以上资质的施工企业；同时招标项目施工现场配备的最基本的管理班子人员必须要有：项目负责人（建造师）1 人，具有建筑工程专业级注册建造师执业资格（省外须建筑工程专业*

		级注册建造师），须具有注册建造师证书和建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证（B 类）；施工员 3 人、质量检查员 2 人，具有相应的岗位证书；安全员 2 人，具有建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证（C 类）。（2）业绩要求：无。（3）是否接受联合体投标：不接受。（4）投标人应在惠州市建筑业信用信息平台办理并通过信用信息录入，拟派驻本工程的项目管理班子成员必须是惠州市建筑业信用信息平台录入的对应岗位人员（提供相关网页截图）。（5）其他要求：信用承诺书（格式详见招标文件“第 *章投标文件格式”）。（6）本项目采用资格后审方式
1.4.2	是否接受联合体投标	 不接受 □ 接受，应满足下列要求：本项目接受联合体投标。联合体由不超过 / 家单位组成。投标时需提交联合体协议书，联合体成员均应为独立法人。
1.9.1	踏勘现场	 不组织，根据本工程发布招标公告的工程地点，由各投标人自行组织对本工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。投标人不得以未踏勘现场为由向招标人提出任何与此相关的索赔。 □ 组织，踏勘时间：踏勘集中地点：
1.**.1	投标预备会	 不召开 □ 召开，召开时间：

		召开地点：
1.**.2	投标人提出问题的截止时间	提交澄清要求的时间：以招标公告《招标日程安排表》为准。 2. 澄清活动在惠州市公共资源交易中心建设工程招投标交易平台上进行，投标人需匿名提交澄清要求，在规定的时间内，投标人未有任何的澄清要求，默认投标人不存在澄清要求。未采用匿名方式提交作无效标处理。
1.**.3	招标人澄清的时间	发送澄清说明的时间：以招标公告《招标日程安排表》为准。招标文件的澄清说明在惠州市公共资源交易中心建设工程招投标交易平台上进行。
1.**	偏离	 不允许 □ 允许
1.**	投标人拟分包的工作	□ 不允许  允许，分包内容要求：对总承包单位不具有施工资质的专业工程或国家、广东省的法律法规允许分包的工程，总承包单位在分包前，必须得到招标人书面同意，才能分包给具有相应施工资质的企业，并报建设行政主管部门备案。分包金额要求：无对分包人的资质要求：按国家、广东省的法律法规的规定执行。
2.1	构成招标文件的其他材料	工程量清单、施工图纸。
2.2.1	投标人要求澄清招标文件的截止时间	提交澄清要求的时间：以招标公告《招标日程安排表》为准。 2. 澄清活动在惠州市公共资源交易中心建设工程招投标交易平台上进行，投标人需匿名提交澄清要求，在规定的时间内，投标人未有任何的澄清要求，默认投标人不存在澄清要求。

		注意：投标人未按照《惠州市政务服务数据管理局惠州市公共资源交易中心公共资源电子交易规则》（惠市政数〔**〕3 号）第条的规定，投标人通过建设工程电子交易系统向招标人提出询疑所提交的询疑资料未按匿名方式提交、出现有任何可识别标记情形的，按无效投标处理。
2.2.2	投标截止时间	以建设工程招投标交易平台招标公告的《招标日程安排表》载明的投标（网上报价）截止时间为准。若投标人在规定的投标截止时间未进行确认投标，视为投标无效。
2.2.3	投标人确认收到招标文件澄清的时间	澄清活动在惠州市公共资源交易中心建设工程招投标交易平台上进行，默认投标人已确认。
2.3.2	投标人确认收到招标文件修改的时间	招标文件修改活动在惠州市公共资源交易中心建设工程招投标交易平台上进行，默认投标人已确认。
3.1.1	构成投标文件的其他材料	无
3.2.3	最高投标限价或其计算方法	本工程的预算审定价作为本工程的最高投标限价，其具体数额如下：人民币 *******. 元，各单位工程详见第章工程量清单《最高投标限价览表》。投标人的各单位工程投标报价均不超过（小于等于）最高投标限价的为有效报价。
3.3.1	投标有效期	自建设工程招投标交易平台招标公告的《招标日程安排表》载明的投标（网上报价）截止之日起 ** 日历天。
3.4.1	投标保证金	 不要求递交投标保证金  要求递交投标保证金本项目投标保证金为人民币：￥ ** 元（按本工程总造价的 2%确定，最高不超过 * 元），投标保证金缴交证明作为投标文件的组成部分。以联合体形式投标的，投标保证金由联合体牵头人缴纳。（为保证投标保证金按时到账，建议投标人在投标保证金缴纳截止时间 * 小时前完成缴纳工作。）

（*）采用转账、汇款形式的（由招标人负责收取，招标人可以委托公共资源交易中心代为收取）：
（1）投标人在惠州市公共资源交易中心建设工程招投标交易平台打印缴纳投标保证金通知书，并应按照《招标日程安排表》确定的保证金到账截止时间前将投标保证金从投标人注册地的基本账户转账到投标保证金缴纳通知书中指定的子账号（转账时请备注工程编号）。非投标人或非投标人基本账户缴纳的投标保证金无效。
（2）严禁投标人采用 *** 系统（广东金融结算系统）方式缴纳投标保证金，如果采用此方式导致惠州市公共资源交易中心建设工程招投标交易平台无法识别投标保证金缴纳信息，视为未按要求缴纳投标保证金，由此造成后果由投标人自行承担责任。
（3）中标人以外的投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日起*日内（但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外）通过网上银行退还至原汇款账号（含银行同期存款利息并扣除转账手续费），中标人的投标保证金在签订合同后*日内（但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外）通过网上银行退还至原汇款账号（含银行同期存款利息并扣除转账手续费）。
（*）采用电子银行保函、电子保证保险形式的：（1）投标人通过惠州市公共资源交易中心建设工程招投标交易平台选择相应的银行或保险公司办理电子保函或电子保证保险，办理费用应当从投标人注册地的基本账户缴纳。非投标人或非投标人基本账户缴纳费用的银行保函或保证保险无效。
（2）电子保函（或电子保险）在保障期限到期后自动失效。
（3）电子保函、电子保险有效期必须等于或大于本项

		目投标有效期，否则为无效。若投标有效期延长的，保函、保险有效期相应延长，且延长后的有效期应满足前述要求。（4）电子保函、电子保险应为无条件的、不可撤销的担保或保证保险，且担保或保险阐述范围应当包含本招标文件约定的投标保证金不予退还的所有情形，否则为无效。
3.4.4	其他可以不予退还投标保证金的情形	无
3.6.3	签字或盖章要求	第册商务投标文件、第册技术投标文件：对投标文件进行电子签名、电子签章根据《关于建设工程项目启动电子签名（签章）功能的通知》（惠公易函〔**〕号）的规定执行。如投标人在投标截止前仍未到惠州市公共资源交易中心办理电子签名及电子签章的，由此产生的切后果由投标人自行承担后果。（1）投标文件编制完成并由投标人拟派出的项目负责人（建造师）及技术负责人亲笔签名确认后（无需先加盖公章和法定代表人签名及标注正副本），按照《关于建设工程项目全面启用投标文件特征码检测功能的通知》（惠公易函〔*〕号）及有关规定完成电子签章和法定代表人电子签名，并在《招标日程安排表》确定的投标（网上报价）截止时间前通过惠州市公共资源交易中心建设工程招投标交易平台提交。（2）项目负责人（建造师）、技术负责人的亲笔签名，必须按投标文件格式要求在指定位置亲笔签名后扫描放入投标文件。（注：以上“亲笔签名”是指项目负责人（建造师）和技术负责人采用黑色笔迹亲笔签名。）（3）投标人只需按规定在“关于电子签章和电子签名的声明函（即电子签章和电子签名扉页）”中完成电子签名、电子签章及亲笔签名即可，除此之外其他投标文件格式中有

		电子签章和电子签名的地方无需再进行电子签章和电子签名。（4）须进行电子签章和电子签名的地方，在该页有签章和签名即可，未加盖在指定位置的也视为有效。（5）投标文件未按招标文件要求进行电子签章、电子签名和亲笔签名（如有）的作否决其投标处理。第册商务投标文件公示版为格式或 ** 格式文件，不需要加盖电子签章和电子签名，通过惠州市公共资源交易中心平台指定模块提交。第册已标价的工程量清单投标文件：已标价工程量清单投标文件只需上传 ***.0 格式电子标书，不需要加盖电子签章和电子签名。
3.6.4	投标文件递交要求	电子投标文件：由第册商务投标文件（** 格式）、第册技术投标文件（** 格式）、第册已标价工程量清单（**.0 格式，不需要加盖电子签章和电子签名）、第册商务投标文件公示版（* 或 ** 格式，不需要再另行加盖电子签章和电子签名）部分组成（电子投标文件无需标识“正本”或“副本”，** 格式的投标文件应当具备“惠州市公共资源交易中心”字样底纹以及投标文件封面须有维码）。第册商务投标文件公示版仅作为中标候选人公示用途，不作为评标依据，只公示中标候选人的商务投标文件公示版。投标人商务投标文件公示版内容中须取消所有网址超链接，除可屏蔽投标文件中的个人身份证号码等私密信息以及依法需要保密或者涉及商业秘密的内容外，其余内容必须与第册商务投标文件致（商务投标文件公示版 * 或 ** 格式不需要再另行加盖电子签章和电子签名）。电子投标文件在《招标日程安排表》确定的投标（网上报价）截止时间前通过惠州市公共资源交易中心建设工程招

		投标交易平台提交。电子投标文件无需另行拷盘提交。电子投标文件逾期不递交或递交后系统解密读取失败的（排除网络连接问题），视为无效投标。 2. 书面投标文件：书面投标文件在开标、评标阶段无需递交，中标人须在中标候选人公示发布后个工作日内打印正副（在右上角注明“正本、副本”）并装订成册，交至惠州市公共资源交易中心惠阳分中心建设工程交易部，中标人以外的投标人无需递交。（1）书面投标文件应为投标人从惠州市公共资源交易中心建设工程招投标交易平台下载打印的有效投标文件（书面投标文件所呈现的“惠州市公共资源交易中心”字样底纹以及维码须与系统内上传的 *** 格式电子版保持致，包括电子签章和电子签名）。（2）第册已标价工程量清单应为投标人从惠州市公共资源交易中心建设工程招投标交易平台下载打印的有效投标文件，书面投标文件封面须按格式要求加盖单位公章和法定代表人或其委托代理人、项目负责人（建造师）、技术负责人的亲笔签名。（3）商务投标文件公示版无需打印。（4）递交的书面投标文件（第册商务投标文件、第册技术投标文件、第册已标价工程量清单）应与电子投标文件致，不*致时以电子投标文件为准。
3.6.5	装订要求	中标人在中标候选人公示发布后递交的书面投标文件（第册商务投标文件、第册技术投标文件、第*册已标价工程量清单）需装订成册无活页，投标文件内容过多的可分册装订。
4.1.1	密封要求	无。
4.1.2	封套上应载明的信息	无。
4.1.3	需要投标人递交原件	需要递交原件的资料：详见第*章评标办法（定量评审）对

	资料核查的要求	“项目管理机构”评审涉及提供相关证书证件原件核查的要求。原件资料递交规定：具体列明目录清单（由投标人自拟，原件资料无需密封），由投标人交易员在开标前按《招标日程安排表》规定的现场递交原件的时间及地点进行递交，招标人（或招标代理机构）核对无误后收取，评标结束后立即通知投标人退还相关证书证件资料原件。
4.2.1	投标截止时间	以招标公告《招标日程安排表》为准。
4.2.2	递交投标文件地点	电子投标文件提交截止时间：以建设工程招投标交易平台招标公告《招标日程安排表》载明的投标（网上报价）截止时间为准。提交方式：电子投标文件通过网络上传的方式，上传至惠州市公共资源交易中心建设工程招投标交易平台对应招标项目的指定模块。为了避免网络有堵塞和延时现象，确保各投标人能顺利完成投标工作。建议在投标截止时间 ** 小时前完成电子投标文件上传工作。
4.2.3	是否退还投标文件	 否 □ 是
5.1	开标时间和地点	开标时间：以招标公告《招标日程安排表》为准。开标地点：以招标公告《招标日程安排表》为准。投标人的法定代表人或其委托代理人必须是各投标人的交易员，投标人交易员凭有效身份证原件准时参加开标会（逾期不予进场），投标人若有涉及评标所提及的证书证件资料原件需递交，应在参与开标会时同时携带并提交予招标人（或招标代理机构）。投标人不派交易员参加开标会的，视作同意开标结果。非交易员不得入场。
5.2	开标程序	电子投标文件解密：开标时，按招标公告《招标日程安排表》的开标时间在惠州市公共资源交易中心建设工程招投

		标交易平台进行方解密后，在招标人（招标代理）、交易中心工作人员及投标人的见证下开启电子投标文件。未派代表出席开标会的投标人，视为默认其电子投标文件不存在提前解密以及开启情况。 2. 开标顺序：按惠州市公共资源交易中心建设工程招投标交易平台开标览表列明的投标人顺序。
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会构成：9 人，其中：招标人代表 3 人，专家 6 人；评标专家确定方式：从广东省综合评标评审专家库中随机抽取产生。专家费由招标人根据《广东省发展改革委关于广东省综合评标评审专家库专家酬劳的管理办法》的规定向专家支付。
6.3	评标办法	□ “定性评审”方式  “定量评审”方式，推荐前 5 名中标候选人，不足 5 个的，按不少于 3 个（含 3 个）实际可推荐的候选人数推荐。有效投标人不足 3 个的，须重新组织招标。
7.1	定标委员会组成	定标委员会： 7 人，其中，招标人代表 3 人，从惠阳区房屋建筑和市政基础设施工程技术人才库中随机抽取 4 人。
7.3	定标方法	□ 票决定标法 □ 集体议事定标法  其他定标方法：逐轮票决+集体议事定标法
7.4	定标时间、地点	定标时间：评标结束后开展定标工作。定标地点：惠州市公共资源交易中心惠阳分中心。
8.1.1	中标候选人公示媒介	惠州市公共资源交易中心网广东省公共资源交易平台（粤公平）中国招标投标公共服务平台
8.2	中标结果公告媒介	惠州市公共资源交易中心网广东省公共资源交易平台（粤公平）

		中国招标投标公共服务平台
8.3.1	履约担保	履约担保的形式：银行保函或保证保险等履约担保的金额：中标合同金额的 5%。
**	电子招标投标	□ 否  是，具体要求：按照《惠州市政务服务数据管理局惠州市公共资源交易中心公共资源电子交易规则》（惠市政数〔**〕3 号）有关规定执行。具体的操作流程见惠州市公共资源交易中心发布的《惠州市公共资源交易中心建设工程招投标业务系统投标人操作手册》。根据惠州市公共资源交易中心发布的《关于启用建设工程招标投标交易平台电子评标功能的通知》（惠公易函〔〕号）文件要求，投标人只需提交电子投标文件，评标专家对各投标人的电子投标文件进行评审，并依托建设工程招标投标交易平台进行项目评审具体工作。
**	需要补充的其他内容
**.1	投标人在投标时须诚信参与投标，凡出现以下情形之的，经行政监管部门认定后，律视为不诚信行为，列入实施联合惩戒：（1）证件失效或被暂扣、伪造虚假证件、冒名顶替参加会议；（2）拟派建造师同时兼任其他投标项目或有在建项目；（3）不同投标人委托同单位或者个人办理投标事宜等情形；（4）存在被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的情况；（5）存在进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；（6）存在在最近年内发生重大施工质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；（7）在中国执行信息公开网（**://.*../）被列入失信被执行人、在信用中国网（**://.********../）被列入重大税收违法失信主体以及在国家企业信用信息公示系统（*://.*../**.* l）被列入严重违法失信名单（黑名单）的。

**.2

其他事项特别提示：
1. 本招标文件第*章“投标文件格式”当中格式落款处的日期填写招标公告发出之日起至投标（网上报价）截止日期的任*日期均可。
2. 根据《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》第**条的规定：投标人拟派出的项目负责人（建造师）、技术负责人应当在投标文件中签字确认。投标人须为本项目配备技术负责人 1 人，应满足项目报建的资格条件，必须是惠州市建筑业信用信息平台录入的人员，且具有工程类中级或以上技术职称并满足项目报建要求。
3. 关于安全生产许可证：投标人须按第*章“投标文件格式”要求提交《信用承诺书》，并作为响应条件资料。在本项目招投标期限（是指参与项目投标之日起至投标截止前），若投标人出现安全生产许可证失效或被暂扣或伪造虚假证件的，若有投标人或其他利害关系人投诉举报或经招标人、招标代理机构查实并经行政主管部门确认属实的，招标人有权取消其中标资格，同时将该投标人列入不诚信记录和进行处罚。
4. 超过系统发布的询疑时间，招标人或招标代理机构不再对投标人在招标日程安排表规定的询疑时间之后提出的疑问进行答疑或解释。
5. 电子投标文件提交截止时间：由于建设工程招标投标交易平台可能出现网络堵塞和延时现象，建议投标人应在《招标日程安排表》确定的投标（网上报价）截止日期 ** 小时前通过建设工程交易平台完成投标文件上传工作。
6. 商务投标文件所附证书证件要求：电子商务投标文件所附的证书证件资料均为原件彩色扫描件（网页截图的则提供截图彩色图片或电子件）。
7. 投标人在建设工程招投标交易系统上传的第*册商务投标文件、第*册技术投标文件须为 *** 格式。
8. 投标人在建设工程招投标交易系统上传的第*册商务投标文件（公示版）为 *** 格式或 **** 格式文件。
9. 上传的电子投标文件（第*册商务投标文件、第*册技术投标文件、第* 册商务投标文件（公示版））封面当中的“投标人”处须载明投标单位名称。**. 投标文件须取消所有网址超链接。
**. 按照《关于建设工程项目全面启用投标文件特征码检测功能的通知》（惠

公易函〔****〕** 号）要求，进*步扩大所有建设工程项目 *** 格式投标文件的特征码检测功能，特征码检测包括 ** 地址、*** 地址、硬盘序列号及工程量清单编制软件序列号。在开评标过程中，若特征码检测环节出现不同投标人存在 ** 地址、*** 地址、硬盘序列号或工程量清单编制软件序列号相同情况，将视为不同投标人委托同*单位或者个人办理投标事宜。
**. 按照《关于完善建设工程招投标交易系统特征码检查功能的告知函》（惠公易函〔****〕** 号）要求，特征码检测功能实现后，如有不同企业使用相同 ** 登录系统，该记录将会通过交易系统实时推送提醒信息各行业主管部门。在项目开评标过程中，*旦发现有投标人存有特征码为空或相同的情况，该记录将会通过交易系统提醒信息推送各行业主管部门。

**.3

否决投标条款：
1. 在开标时，投标文件出现下列情形之*的，评标委员会应当否决其投标。
（1）在建设工程招投标交易系统上传的电子投标文件（第*册商务投标文件、第*册技术投标文件）的扉页未按招标文件投标须知前附表 3.6.3 项规定进行电子签名、电子签章的；
（2）投标人拟派出的项目负责人（建造师）和技术负责人没有在电子技术、商务投标文件扉页中签字确认的；
（3）在建设工程招投标交易系统上传的电子投标文件（第*册商务投标文件和第*册技术投标文件）未按“电子签名（电子签章）”功能要求而无显现“惠州市公共资源交易中心”字样底纹以及投标文件封面无*维码的；
（4）上传的电子投标文件（第*册商务投标文件、第*册技术投标文件、第 *册商务投标文件（公示版））封面当中的“投标人”处无载明投标单位名称的；（5）电子投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；
（6）投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金的；
（7）电子商务投标文件载明的拟派驻现场项目管理班子人员与建设工程交易平台招投标系统的填报人员不*致。
（8）第*册商务投标文件公示版未按招标文件规定在交易平台指定模块提交并且不按 *** 格式或 **** 格式文件上传的。
2. 在评标时，投标人有以下情形之*的，评标委员会应当否决其投标（其中

第（2-**）在评标时可借助惠州市公共资源交易中心建设工程招投标交易平台检测情况进行判定）：
（1）投标人存在招标文件第*章“投标须知”第 1.4.3 项、第 1.4.4 规定的任何*种情形的；
（2）投标人的投标文件编制及上传的 *** 地址、** 地址、硬盘序列号、软件序列号的特征码和投标文件内容，经检测存在同* *** 地址、** 地址、硬盘序列号、软件序列号和投标文件异常*致的；
（3）投标保证金未按规定提交或不同投标人的投标保证金从同*单位或者个人的账户转出；
（4）上传的投标文件未按照招标文件规定的投标书格式编制的；
（5）上传至建设工程招投标交易系统的投标报价超出本招标文件规定的有效范围或清单报价与上传的电子商务投标文件的投标报价不*致；
（6）不同投标人委托同*单位或者个人办理投标事宜的；
（7）不同投标人的投标文件载明的项目组织机构成员为同*人；
（8）违反国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（*******-****）强制性条文的；
（9）没有按招标文件要求报价，减少或修改招标文件提供的工程量清单与数量的；
（**）绿色施工安全防护措施费未按要求单列，或报价与招标文件指定金额不符的；
（**）规费、税金未按规定标准计取或未计取，暂列金额未按招标文件指定金额报价的；
（**）投标报价中指定的 ** 种主要材料、设备（以标底为样本，按单项材料费占整个材料费的比重和材料在工程中的重要性抽取，具体内容以相应专业的工程量清单指定的材料为准）的任何*种单价超出标底单价±**%范围以外的；
（**）不同投标人的投标文件异常*致或者投标报价呈规律性差异的；（**）不同投标人编制的投标文件的实质性内容存在两处以上细节错误*致的；
（**）不同投标人的投标文件由同*投标人送达或者分发的；

（**）参加投标活动的人员为同*标段其他投标人的在职人员的；（**）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
（**）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；
（**）投标文件内容及责任不响应招标文件要求的；
（**）法律、行政法规及招标文件规定的其他禁止情形。
3. 其他否决投标情形：
（1）电子商务投标文件投标函的投标报价（扣除渣土处置费）以及投标函附录**清单表当中的投标总报价（扣除渣土处置费）与惠州市公共资源交易中心建设工程招投标交易平台上传的 ****.0 投标报价金额不*致的，视为无效投标。
（2）电子商务投标文件投标函的投标总报价的小写金额与投标函附录**清单表当中的投标总报价金额不*致，视为无效投标；
（3）电子投标文件逾期不递交或递交后系统解密读取失败的（排除网络连接问题），视为无效投标；
（4）电子商务投标文件涉及的证书证件资料扫描件未按招标文件要求提供原件彩色扫描件（网页截图则提供截图彩色图片或电子件），不按要求制作的，视为无效投标。
（5）评标委员会依据招标文件第*章评标办法 2.1 初步评审标准的规定对投标文件进行初步评审。有*项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标；（6）评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。
（7）投标文件特征码检测：按照《关于建设工程项目全面启用投标文件特征码检测功能的通知（惠公易函〔****〕** 号）》，建设工程交易系统将对投标人在系统递交的 *** 及工程量清单 *** 格式投标文件进行特征码检测，在开评标过程中，若特征码检测环节出现不同投标人存在 ** 地址、*** 地址、硬盘序列号、软件序列号异常*致的，将视为不同投标人委托同*单位或者个人办理投标事宜，并将记录上传到行业主管部门。
（8）投标人未按照《惠州市政务服务数据管理局惠州市公共资源交易中心公

	共资源电子交易规则》（惠市政数〔**〕3 号）第条的规定，投标人通过建设工程电子交易系统向招标人提出询疑所提交的询疑资料未按匿名方式提交、出现有任何可识别标记情形的，按无效投标处理。注：投标人的电子投标文件若出现以上否决投标条款或其他否决投标情形之* 者，评标委员会应当否决其投标。
**.4	重新招标的情形：有下列情形之*的，招标人将重新招标：（1）经初步评审有效的投标人少于 3 个的；（2）评标委员会否决不合格投标或者界定为无效投标后因有效投标不足 3 个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会决定否决全部投标的；（3）同意延长投标有效期的投标人少于 3 个的；（4）中标人均未与招标人签订合同的。
**.5	招标代理服务费：根据招标人与招标代理机构签订的招标代理合同约定，该项服务费用在中标通知书发出后 ** 个工作日内，由项目中标人*次性支付给招标代理服务单位。

**
1. 总则
1.1 项目概况
1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。
1.1.2 本招标项目招标人/招标代理机构：见投标须知前附表。
1.1.3 本招标项目交易平台：见投标须知前附表。
1.1.4 本招标项目名称：见投标须知前附表。
1.1.5 本招标项目建设地点：见投标须知前附表。
1.1.6 本招标项目建设规模：见投标须知前附表。
1.1.7 本招标项目承包方式：见投标须知前附表。
1.2 资金来源和落实情况
1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标须知前附表。1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标须知前附表。
1.3 招标范围及工作内容、计划工期、质量要求
1.3.1 本次招标范围及工作内容：见投标须知前附表。1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标须知前附表。1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标须知前附表。
1.4 投标人资格要求
1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。
（1）资质条件：见投标须知前附表；
（2）最基本的管理班子人员要求：见投标须知前附表；（3）业绩要求：见投标须知前附表；
（4）其他要求：见投标须知前附表。
1.4.2 投标人为联合体投标的，除应符合本章第 1.4.1 项和投标须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方
**
权利义务；
（2）由同*专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。
1.4.3 投标人不得存在下列情形之*：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的；
（3）为本招标项目的监理人；
（4）为本招标项目的代建人；
（5）为本招标项目提供招标代理服务的；
（6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为*个法定代表人的；
（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
（9）被责令停业的；
（**）被暂停或取消投标资格的；
（**）财产被接管或冻结的；
（**）在最近*年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；
（**）在中国执行信息公开网（****://****.*****.***.**/）被列入失信被执行人、在信用中国网（*****://***.***********.***.**/）被列入重大税收违法失信主体以及在国家企业信用信息公示系统（****://***.****.***.**/*****.****）被列入严重违法失信名单（黑名单）的；
（**）法律法规或投标须知前附表规定的其他情形。
1.4.4 单位负责人为同*人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。
1.5 费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
**
1.7 语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
1.9.1 投标须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.** 投标预备会
1.**.1 投标须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.**.2 投标人应在《招标日程安排表》确定的询疑时间前，将须招标人澄清的问题在惠州市公共资源交易中心建设工程招投标交易平台（****://****.*******.***.**）提出。
1.**.3 投标人若对招标文件有疑问，请以匿名网上提交疑问形式在规定的询疑时间发布到惠州市公共资源交易中心建设工程招投标交易平台（****://****.*******.***.**）。招标人及招标代理机构在《招标日程安排表》确定的答疑时间在惠州市公共资源交易中心建设工程招投标交易平台（****://****.*******.***.**）公布告知所有获得招标文件的投标人（投标人自行从惠州市公共资源交易中心建设工程招投标交易平台下载（****://****.*******.***. **））。
1.** 偏离
投标须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
**
1.** 分包
1.**.1 投标须知前附表规定应当由分包人实施的非主体、非关键性工作，投标人应当按照招标人要求提供分包人的相应资料。
1.**.2 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。
2. 招标文件
2.1 招标文件的组成
2.1.1 本招标文件包括：
（1）招标公告；
（2）投标须知；
（3）评标办法；
（4）定标办法：
（5）合同格式及主要条款；
（6）工程量清单；
（7）图纸；
（8）技术标准和要求；
（9）投标文件格式；
（**）投标须知前附表规定的其他材料。
2.1.2 根据本章第 1.** 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.2 招标文件的澄清
2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按照《招标日程安排表》确定的投标人提出问题截止时间前进行网上询疑。招标人及招标代理机构应在《招标日程安排表》中招标人网上澄清截止时间前对投标人提出疑问予以网上发布答疑。
2.2.2 招标文件的澄清将在惠州市公共资源交易中心建设工程招投标交易平台（****:// ****.*******.***.**）发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标须知前附表规定的投标截止时间不足 ** 天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截
**
止时间。
2.2.3 招标文件的澄清发布后，投标人自行在惠州市公共资源交易中心建设工程招投标交易平台（****://****.*******.***.**）查看。
2.3 招标文件的修改
2.3.1 招标人可主动地或在解答投标人提出需澄清的疑问时，对招标文件以补充说明的方式修改招标文件。
2.3.2 补充说明将在惠州市公共资源交易中心建设工程招投标交易平台（****://****.h ******.***.**）发布。补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。
2.3.3 修改招标文件的时间距投标须知前附表规定的投标截止时间不足 ** 天的，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.3.4 招标文件补充说明发布后，投标人自行在惠州市公共资源交易中心建设工程招投标交易平台（****://****.*******.***.**）查看。
3. 投标文件
3.1 投标文件的组成
3.1.1 投标文件应包括下列内容：
第*册商务投标文件
电子签章和电子签名扉页
目录
*、投标函及投标函附录
（*）投标函
（*）投标函附录
*、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书（*）法定代表人身份证明
（*）授权委托书
*、投标保证金
*、资格审查资料
（*）投标人基本情况表
（*）项目管理机构组成表
**
（*）近年完成的类似项目情况表
（*）信用承诺书
*、其他资料
*、定标因素表
第*册技术投标文件
电子签章和电子签名扉页
录
目 *、施工组织设计
*、图表及格式要求
第*册已标价工程量清单
已标价工程量清单
3.1.2 投标须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第 3.1.1 中的联合体协议书。
3.1.3 投标须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第 3.1.1 所指的投标保证金。
3.2 投标报价
3.2.1 投标人应按第*章“工程量清单”和第*章“投标文件格式”的要求填写相应表格。
3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。
3.2.3 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标须知前附表中载明。
3.3 投标有效期
3.3.1 在投标须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
**
3.4 投标保证金
3.4.1 投标须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标须知前附表规定的金额、担保形式和第*章“投标文件格式”规定的或者事先经过招标人认可的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。以联合体形式投标的，投标保证金由联合体牵头人缴纳。
3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。3.4.3 投标保证金按投标须知前附表 3.4.1 规定退还。
3.4.4 有下列情形之*的，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约担保。
（3）投标人有围标串标行为或采用不正当的手段骗取中标。
（4）发生投标须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。
3.5 资格审查资料
3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照、资质证书和安全生产许可证等材料的扫描件或电子证照；在惠州市建筑业信用信息平台办理并通过信用信息录入（提供相关网页截图）；在中国执行信息公开网（****://****.*****.***.**/）未被列入失信被执行人、在信用中国网（*****://***.***********.***.**/）未被列入重大税收违法失信主体以及在国家企业信用信息公示系统（****://***.****.***.**/*****.****）未被列入严重违法失信名单（黑名单）的证明材料。
3.5.2 “项目管理机构组成”应附投标人拟派驻的项目班子成员相应证明资料扫描件或电子证照；在惠州市建筑业信用信息平台录入的对应岗位人员证明的网页打印件或网页截图。（注：“项目管理机构组成”即采用“投标回执”，从惠州市公共资源交易中心建设工程招投标交易平台打印或截图“投标回执”。）。
3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书和（或）工程接收证书（工程竣工验收证书）复印件，具体年份要求见投标须知前附表。每张表格只填写* 个项目，并标明序号。（本项不作为资格审查要求）
3.5.4 投标须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项规定的资料应包括联合体各方相关情况。
**
备注：
1. 上述 3.5.1、3.5.2、3.5.3 项资料在电子商务投标文件中所涉及的证书证件资料应为其原件彩色扫描件（网页截图则提供截图彩色图片或电子件）。
2. 按照招标文件第*章评标办法前附表“2.1.2 资格审查标准”进行资格审查（资格后审）。
3.6 投标文件的编制
3.6.1 投标文件应按第*章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.6.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。
3.6.3 投标文件应按投标须知前附表的要求完成电子签章和电子签名。
3.6.4 投标文件递交要求详见投标须知前附表。
3.6.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见投标须知前附表规定。
4. 投标
4.1 投标文件的密封和标记
4.1.1 根据惠州市公共资源交易中心启用建设工程招标投标交易平台电子评标功能的相关规定，投标人在开评标阶段无需递交书面投标文件。
4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标须知前附表。（注：此条款不适用）4.1.3 需要投标人递交原件资料核查的要求见投标须知前附表。
4.2 投标文件的提交
4.2.1 投标人应在投标须知前附表规定的投标截止时间前提交电子投标文件。4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标须知前附表。
4.2.3 除投标须知前附表另有规定外，投标人所提交的投标文件不予退还。4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的电子投标文件，招标人不予受理。
4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在投标须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已提交的投标文
**
件。
4.3.2 投标人修改的电子投标文件必须在投标须知前附表规定的投标截止时间前重新上传，否则交易平台将予以拒收。
5. 开标
5.1 开标时间和地点
招标人在投标须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和投标须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。
5.2 开标程序
主持人按下列程序进行开标：
（1）宣布开标纪律；
（2）*方解密后开启电子投标文件，公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；
（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；
（4）按照投标须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；
（5）设有标底的，公布标底；
（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；
（7）规定最高投标限价计算方法的，计算并公布最高投标限价；
（8）在开标时，投标文件出现下列情形之*的，由招标人确认并记录在案，提交评标委员会评定：
a. 投标文件中未按规定进行电子签章、电子签名和亲笔签名的；
b. 投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；
c. 投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金的；
d. 组成联合体投标的，投标文件未附联合体协议书的。
（9）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；（**）开标结束。
**
5.3 开标异议
投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。异议成立的，招标人应当及时采取纠正措施，或者提交评标委员会评审确认。
6. 评标
6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之*的，应当回避：
（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
（5）与投标人有其他利害关系。
6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。
6.2 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
评标委员会按照第*章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第*章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
7. 定标
7.1 定标委员会组成
定标委员会由招标人依法组建，定标委员会成员为 7 人，由区房屋建筑和市政基础设施工
**
程技术人才库（以下简称“区工程技术人才库”）人员 4 名和招标人 3 名组成。区工程技术人才库 4 名人员的确定由招标人在定标会议开始前两小时内（时间安排须确保评标、定标活动紧密衔接）从“区工程技术人才库”中随机抽取，抽取时应当回避已确定为该项目定标委员会成员 3 名招标人，连续*次被抽取为参加项目定标委员会成员的，可停止抽取资格*次。招标人 3 名人员的确定由招标人委派本单位工作人员，其中，招标人委派的 1 名人员必须为招标人法定代表人。
定标委员会应推荐*名成员作为定标委员会组长，组长原则上由招标人法定代表人担任，并负责编制定标报告。定标委员会人员数量见投标须知前附表。
定标委员会成员的抽取，应在招标人工作人员、区住建局、区交易中心、招标人监督代表及区人大代表派出人员的见证下进行。
定标委员会成员与定标候选人存在利害关系的，应主动回避。
7.2 定标因素
定标委员会综合考察中标候选人的**因素、企业实力、企业信誉、拟派团队管理能力与水平、服务便利性、技术方案、其他因素等。具体包括以下定标因素（投标人根据自身实际提供相应的证明材料）：
（1）企业实力包括企业规模、资质等级、专业技术人员规模、近*年财务状况、承接类似工程项目业绩等方面。
（2）**因素。
（3）企业信誉包括获得各种荣誉、建设单位履约评价。包括建设行政主管部门作出的各种处罚和不良行为记录；建设单位对其的不良行为记录、履约评价不合格记录以及其他失信记录。
（4）拟派团队管理能力与水平：项目负责人（建造师）资历、施工员、质量员、安全员资历。
（5）服务便利性：服务响应时效等方面。
（6）技术方案：对项目总体有深刻认识，施工方案及技术先进，内容全面，进度计划编制合理，体现的新技术、工艺先进性。
7.3 定标方法
定标委员会按照第*章“定标办法”规定的定标方法、定标因素和定标程序进行定标。
**
7.4 定标时间、地点
招标人在投标须知前附表规定的定标时间和定标地点进行定标。招标人原则上在评标结束后立即进入本项目招标投标交易场所开展定标工作。特殊情况可推迟定标，但不得超过评标日期后 3 个工作日。超过 3 个工作日的，需向建设行政主管部门备案。
8. 合同授予
8.1 中标候选人公示
8.1.1 招标人应当自收到定标报告之日起 3 日内公示中标候选人，公示期不得少于 3 日。具体按《关于房屋建筑和市政基础设施工程建设项目招标投标全过程信息公开的管理规定》《广东省工程建设项目招标投标信息公开目录》规定执行。
8.1.2 投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标定标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。
8.2 中标结果
中标候选人公示期满，招标人应当确定排名第*的中标候选人为中标人，在中标人确定之日起*日内向中标人发出中标通知书，并将中标结果通知其他投标人。排名第*的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
8.3 履约担保
8.3.1 中标人应按投标须知前附表规定的担保形式和招标文件第*章“合同格式及主要条款”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标须知前附表另有规定外，履约担保金额为中标合同金额的 **%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体牵头人的名义提交。
8.3.2 中标人不能按本章第 8.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
**
8.4 签订合同
8.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 ** 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
8.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
8.4.3 投标人无正当理由放弃中标或者在投标截止后撤销投标文件，造成招标人重新招标的，招标人将禁止该投标人再次投标该项目。
8.4.4 本工程招标文件、补充说明、答疑和中标人的投标承诺是双方签订建设工程施工合同的依据，按《建设工程施工合同（示范文本）》签订施工合同文本，对此合同文本的使用说明应符合国家市场监督管理总局、住房和城乡建设部的要求，招标人承诺不对中标人增加超出招标文件的额外要求。中标人在签订合同时对上述文件有异议，不愿意遵照执行，招标人按规定取消其中标资格，可按照中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。招标人将上报招标管理机构对其作进*步处理。
9. 纪律和监督
9.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
9.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
9.3 对评标和定标委员会成员的纪律要求
9.3.1 评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用没有规定的评审因素标准进行评标。
**
9.3.2 定标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露中标候选人的推荐情况以及定标有关的其他情况。在定标活动中，定标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响定标程序正常进行。
9.4 对与评标和定标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标和定标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标和定标有关的其他情况。在评标和定标活动中，与评标和定标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标和定标程序正常进行。
9.5 投诉
9.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 ** 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。
9.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标须知第 2.2 款、第 5.3 款和第 8.1.2 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 9.5.1 项规定的期限内。
9.5.3 未按《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定进行投诉或逾期投诉的均无效，相关监督部门依法不予受理。
9.5.4 在监督部门作出结论前，将暂停招标投标活动。
**. 电子招标投标
采用电子招标投标，对投标文件的编制、标记、递交、开标、评标等的具体要求，见投标须知前附表。
**. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标须知前附表。
**
第*章评标办法（定量评审）
评标办法前附表

条款号		评审因素	评审标准
2.1.1	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书、安全生产许可证*致
		签字或盖章要求	符合第*章“投标须知”第 3.6.3 项规定
		其他要求	没有出现本评标办法初步评审 3.1.2、3.1.3 款规定的情形
2.1.2	资格评审标准	营业执照	具备有效的营业执照
		安全生产许可证	具备有效的安全生产许可证
		资质等级	符合第*章“投标须知”第 1.4.1 项规定
		管理班子人员	符合第*章“投标须知”第 1.4.1 项规定
		通过惠州市建筑业信用信息平台信用信息录入	符合第*章“投标须知”第 1.4.1 项规定
		其他要求（信用承诺书）	符合第*章“投标须知”第 1.4.1 项规定
2.1.3	响应性评审标准	投标报价	符合第*章“投标须知”第 3.2 项规定
		投标内容	符合第*章“投标须知”第 1.3.1 项规定
		工期	符合第*章“投标须知”第 1.3.2 项规定
		工程质量	符合第*章“投标须知”第 1.3.3 项规定
		投标有效期	符合第*章“投标须知”第 3.3.1 项规定
		投标保证金	符合第*章“投标须知”第 3.4 项规定
		已标价工程量清单	符合第*章工程量清单要求及本章初步评审 3.1.2 款规定的情形
		权利义务	符合第*章“合同格式及主要条款”规定
		技术标准和要求	符合第*章“技术标准和要求”规定
条款号		条款内容	编列内容
2.2.1		分值构成（总分 *** 分）	投标报价：分施工组织设计：分项目管理机构：** 分
条款号		评分因素	评分标准
2.2.2		投标报价评分标准	评标价的确定：

（1）

（** 分）

评标价=已标价工程量清单的投标报价
2. 确定随机因子
随机因子在评标现场由评标委员会采取随机抽取的方式确定。随机因子数值范围为 0%～3%，每隔 0.1%为* 档，共 ** 个数值。
3. 确定最高评标限价
最高评标限价＝最高投标限价（即招标控制价）×（1－随机因子）
4. 参与评标基准价计算的评标价平均值的确定：① 确定参与评标基准价计算的评标价的范围：最高评标限价的 **%≤参与评标基准价计算的评标价≤最高评标限价的 ***%。大于最高评标限价的 ***%的评标价以及小于最高评标限价的 **%的评标价不参与评标基准价的计算，但仍参与投标报价得分的计算。
② 参与评标基准价的评标价平均值的计算方式：除被宣布为无效投标的投标人投标报价之外，在上述确定的参与评标基准价计算的评标价中去掉*个最高值和* 个最低值后的算术平均值即为参与评标基准价计算的有效评标价平均值（如果参与评标价平均值计算的有效投标人少于 5 家时，则计算上述平均值时不去掉最高值和最低值）；
5. 评标基准价的确定：
评标基准价=最高评标限价×0.7+评标价平均值×0.3；
若投标人的评标价均小于最高评标限价的 **%时，则以最高评标限价的 **%为评标基准价；若投标人的评标价均大于最高评标限价时，则以最高评标限价为评标基准价。
评标委员会应对投标总报价小于最高投标限价（即招标控制价）**％的投标人启动澄清程序，要求投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明资料的，评标委员会应认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。当所有投标人的投标因此种情况被否决；或当因此种情况被否决部

			分投标人后，有效投标人不足家，评标委员会认为竞争不足的情况出现时，评标委员会应否决全部投标。 6. 计算偏差率偏差率=%×（投标人投标报价－评标基准价）÷评标基准价 7. 投标报价得分（1）投标人投标报价＞评标基准价的，投标报价得分=－偏差率×*×1；（2）投标人投标报价≤评标基准价的，投标报价得分=+偏差率×**×0.5。注：所有数值保留小数点后两位，小数点后第位“舍入”。投标报价得分最高得 ** 分、最低为 0 分。
2.2.3（1）	施工组织设计评分标准（** 分）	总体概述：施工程序总体设想及施工段划分（3 分）	优：对项目总体认识全面深刻，论述完整清晰，总体组织符合实际，总体设计符合规范，总体计划合理，综合措施科学。良：对项目总体认识比较全面，论述比较完整清晰，总体组织比较符合实际，总体设计比较符合规范，总体计划比较合理，综合措施比较科学。般：对项目总体认识基本全面，论述基本完整清晰，总体组织基本符合实际，总体设计基本符合规范，总体计划基本合理，综合措施基本科学。优得 3 分，良得 2.4 分，般得 1.8 分，无提供不得分。
		施工进度计划和各阶段进度的保证措施及违约责任承诺（3 分）	优：施工进度计划编制合理、可行，关键线路清晰、准确、完整，关键时间节点的控制措施得力、可操作性强，保证措施可靠。良：施工进度计划编制比较合理、可行，关键线路比较清晰、准确、完整，关键时间节点的控制措施比较得力、可操作性比较强，保证措施比较可靠。般：施工进度计划编制基本合理、可行，关键线路基本清晰、准确、完整，关键时间节点的控制措施基本合理，具有可操作性基本条件和保证措施基本可靠。优得 3 分，良得 2.4 分，般得 1.8 分，无提供不得分。

		劳动力和材料投入计划及其保证措施（3 分）	优：劳动力和材料投入能满足施工需要，投入计划与进度计划协调，调配计划合理具体。良：劳动力和材料投入能满足施工需要，投入计划与进度计划比较协调，调配计划比较合理具体。般：劳动力和材料投入基本满足施工需要，投入计划与进度计划基本协调，调配计划基本合理。优得 3 分，良得 2.4 分，般得 1.8 分，无提供不得分。
		机械设备投入计划及检测设备（2 分）	优：机械设备投入能满足施工需要，投入计划与进度计划协调，调配计划合理具体。良：机械设备投入满足施工需要，投入计划与进度计划比较协调，调配计划比较合理具体。般：设备投入基本满足施工需要，投入计划与进度计划基本协调，调配计划基本合理。优得 2 分，良得 1.6 分，般得 1.2 分，无提供不得分。
		施工平面布置和临时设施布置（2 分）	优：施工平面布置考虑周到、布局合理、切实可行，遵循了方便、经济、高效、安全、环保、节能的原则，满足施工要求，减少次搬运；临时设施布置合理安全、满足现场施工需要、布置位置不影响交通和施工。良：施工平面布置考虑比较周到、布局比较合理、比较可行，基本遵循了方便、经济、高效、安全、环保、节能的原则，比较满足施工要求，基本能减少次搬运；临时设施布置比较合理安全、比较满足现场施工需要、布置位置比较不影响交通和施工。般：施工平面布置考虑基本周到、布局基本合理、基本可行，部分遵循了方便、经济、高效、安全、环保、节能的原则，基本满足施工要求；临时设施布置基本合理安全、基本满足现场施工需要、布置位置基本不影响交通和施工。优得 2 分，良得 1.6 分，般得 1.2 分，无提供不得分。
		关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点	优：对工程重点、难点认识深刻、表述全面准确，解决方案科学、系统，可操作性强，保障措施得力，对

		和解决方案（3 分）	施工关键技术、工艺把握准确，应用到位，阐述清晰。良：对工程重点、难点认识比较深刻、表述比较全面准确，解决方案比较科学、系统，可操作性比较强，保障措施比较得力，对施工关键技术、工艺把握比较准确，应用到位，阐述比较清晰。般：对工程重点、难点认识基本深刻、表述基本全面准确，解决方案基本科学、系统，具有可操作性，保障措施基本正确，对施工关键技术、工艺把握基本准确，应用到位，阐述基本清晰。优得 3 分，良得 2.4 分，般得 1.8 分，无提供不得分。
		安全文明措施（涉及危大工程的，须补充完善危大工程清单并明确相应的安全管理措施）（5 分）	优：根据项目实际情况制定适用医院现状实施的安全文明施工保证计划，在确保医院正常运营的前提下，满足项目施工同步实施需求，计划全面周到、完整，关键地点（施工现场及运营区域）、工序、环节控制保障措施得力，责任人具体。良：根据项目实际情况制定安全文明施工保证计划比较全面周到、完整，关键地点、工序、环节控制保障措施比较得力，责任人比较具体。般：根据项目实际情况制定安全文明施工保证计划基本全面周到、完整，关键地点、工序、环节控制保障措施基本制定，责任人基本到位。优得 5 分，良得 4 分，般得 3 分，无提供不得分。
		质量保证与承诺（3 分）	优：工程质量保证计划全面细致、质量保证和控制措施科学合理、结合实际、措施具体，责任到人。良：工程质量保证计划比较全面细致、质量保证和控制措施较科学合理、比较结合实际、措施比较具体，责任到人。般：工程质量保证计划基本全面细致、质量保证和控制措施基本科学合理、基本结合实际、措施基本可行，责任基本到人。优得 3 分，良得 2.4 分，般得 1.8 分，无提供不得分。
		扬尘污染防治方案	优：扬尘污染防治方案科学、系统，可操作性强，

		（3 分）	保障措施得力。良：扬尘污染防治方案比较科学、系统，可操作性比较强，保障措施比较得力。般：扬尘污染防治方案基本科学、系统，具有可操作性，保障措施基本正确。优得 3 分，良得 2.4 分，般得 1.8 分，无提供不得分。
		用工实名管理方案（3 分）	优：用工实名管理方案科学、系统，可操作性强，保障措施得力。良：用工实名管理方案比较科学、系统，可操作性比较强，保障措施比较得力。般：用工实名管理方案基本科学、系统，具有可操作性，保障措施基本正确。优得 3 分，良得 2.4 分，般得 1.8 分，无提供不得分。
		服务便利性（5 分）	对投标人自中标到竣工验收以及保修期各关键节点的服务承诺以及服务便利性进行评分。投标人须提供相关权属证明资料作为附件。优得 5 分，良得 4 分，*般得 3 分，无提供不得分。
2.2.3（2）	项目管理机构评分标准（** 分）	项目负责人（建造师）任职资历（3 分）	拟派本工程项目负责人（建造师）具有建筑类高级工程师或以上职称的，得 3 分。注：须提供项目负责人（建造师）的职称证、身份证、近 6 个月（** 年月～**** 年 4 月）在投标单位缴纳社保的证明文件。所提供的相关材料可通过网络查询的需提供网页截图及查询路径，或者提供原件核查（身份证、电子打印件及网页截图除外）。不按要求提供者不得分。具体编制投标文件详见以下备注。
2.2.3（2）	项目管理机构评分标准（** 分）	技术负责人任职资历（3 分）	拟派本工程技术负责人具有建筑类高级工程师或以上职称的，得 3 分。注：须提供技术负责人的职称证、身份证、近 6 个月（** 年月～**** 年 4 月）在投标单位缴纳社保的证明文件。所提供的相关材料可通过网络查询的需提供网页截图及查询路径，或者提供原件核查（身份证、电子打印件及网页截图除外）。不按要求提供者不得分。

		具体编制投标文件详见以下备注。
	项目基本班子的施工员、质量员、安全员资历（4 分）	拟派本项目的施工员、质量员、安全员（须与投标回执上的人员致），当中人员具有建筑类工程师或以上职称的，每人得 2 分，本项最高得 4 分。注：人多项证书的只按人证计分，人员职称不予重复计分。须提供得分人员职称证、身份证、近 6 个月（** 年月～**** 年 4 月）在投标单位缴纳社保的证明文件。所提供的相关材料可通过网络查询的需提供网页截图及查询路径，或者提供原件核查（身份证、电子打印件及网页截图除外）。不按要求提供者不得分。具体编制投标文件详见以下备注。
备注：（1）上述商务投标文件有效的证书证件资料：上述电子商务投标文件需提供有效证书证件资料的原件彩色扫描件（网页截图则提供截图彩色图片或电子件）。（2）投标人递交上述商务部分涉及提供相关证书证件原件核查的资料具体列明目录清单（由投标人自拟，原件资料无须密封），由投标人交易员在开标前按《招标日程安排表》规定的现场递交原件的时间及地点进行递交，招标人（或招标代理机构）核对无误后收取，评标结束后立即通知投标人退还相关证书证件资料原件。（3）评审得分保留小数点后两位（得分结果计算以舍入的方式精确到小数点后两位）。

**
1. 评标方法
本次评标采用定量评审法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。总得分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由评标委员会自行确定。（注：推荐的中标候选人按其企业统*社会信用代码后 4 位数字（除字母外）大小排序（即按 4 位数字降序排序）。）
2. 评审标准
2.1 初步评审标准
2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.2 分值构成与评分标准
2.2.1 分值构成
（1）施工组织设计：见评标办法前附表；
（2）项目管理机构：见评标办法前附表；
（3）投标报价：见评标办法前附表；
2.2.2 评分标准
（1）投标报价评分标准：见评标办法前附表；2.2.3 评分标准
（1）施工组织设计评分标准：见评标办法前附表；（2）项目管理机构评分标准：见评标办法前附表；
3. 评标程序
根据《关于启用建设工程招标投标交易平台电子评标功能的通知》（惠公易函〔****〕2 8 号）的规定，评标委员会采用电子投标文件进行评审，并依托建设工程招标投标交易平台进行项目评审的具体工作。
**
3.1 初步评审
3.1.1 评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有*项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。对于开标过程中，投标人对开标有异议且成立的，须由评标委员会进行评审确认的，评标委员会应对开标的异议进行评审确认。
评标委员会在评标开始前将借助惠州市公共资源交易中心建设工程招投标交易平台对所有投标人的投标文件进行电子清标，电子清标的内容如下：

序号	清标功能分类	清标检查项	说明
1	特征码检测	网卡地址及 ** 地址	不存在异常*致
		硬盘序列号	不存在异常*致
		软件序列号	不存在异常*致
2	符合性检查项	清单编码	与招标工程量清单编码*致
		清单名称	与招标工程量清单名称*致
		项目特征	与招标工程量清单项目特征*致
		计量单位	与招标工程量清单计量单位*致
		清单工程量	与招标工程量清单工程量*致
		漏项、增项	不存在招标工程量清单漏项、增项
3	*致性检查项	清单合价	清单综合单价*清单工程量
		分部分项合计	***（清单合价）
		单位工程总价	分部分项+措施项目+其他项目+规费+税金
		工程项目总价	***（单位工程总价+其它费用）
		费率	投标书费率=招标控制价费率
		绿色施工安全防护措施费金额	投标绿色施工安全防护措施费金额=招标文件绿色施工安全防护措施费金额
		暂列金额	投标书暂列金额=招标控制价暂列金额
		计日工数量	投标书计日工数量=招标控制价计日工数量
		暂估价金额	投标书专业工程暂估价金额=招标控制价专业工程暂估价金额
		评标指定材料**上限	评标指定材料有没超出招标控制价的±%

单位工程最高限价

每个单位工程的总价都不超过设定的最高限价

3.1.2 投标人有以下情形之*的，评标委员会应当否决其投标（其中第（2-**）在评标时可借助建借助惠州市公共资源交易中心建设工程招投标交易平台检测情况进行判定）：（1）投标人存在招标文件第*章“投标须知”第 1.4.3 项规定的任何*种情形的；（2）投标人的投标文件编制及上传的 *** 地址、** 地址、硬盘序列号、软件序列号的特征码和投标文件内容，经检测存在同* *** 地址、** 地址、硬盘序列号、软件序列号和投标文件异常*致的；
（3）投标保证金未按规定提交或不同投标人的投标保证金从同*单位或者个人的账户转出；
（4）上传的投标文件未按照招标文件规定的投标书格式编制的；
（5）上传至建设工程招投标交易系统的投标报价超出本招标文件规定的有效范围或清单报价与上传的电子商务投标文件的投标报价不*致；
（6）不同投标人委托同*单位或者个人办理投标事宜的；
（7）不同投标人的投标文件载明的项目组织机构成员为同*人；
（8）违反国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（*******-****）强制性条文的；（9）没有按招标文件要求报价，减少或修改招标文件提供的工程量清单与数量的；（**）绿色施工安全防护措施费未按要求单列，或报价与招标文件指定金额不符的；（**）规费、税金未按规定标准计取或未计取，暂列金额未按招标文件指定金额报价的；（**）投标报价中指定的 ** 种主要材料、设备（以标底为样本，按单项材料费占整个材料费的比重和材料在工程中的重要性抽取，具体内容以相应专业的工程量清单指定的材料为准）的任何*种单价超出标底单价±**%范围以外的；
（**）不同投标人的投标文件异常*致或者投标报价呈规律性差异的；
（**）不同投标人编制的投标文件的实质性内容存在两处以上细节错误*致的；（**）不同投标人的投标文件由同*投标人送达或者分发的；
（**）参加投标活动的人员为同*标段其他投标人的在职人员的；
（**）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
（**）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；
（**）投标文件内容及责任不响应招标文件要求的；
**
（**）法律、行政法规规定的其他禁止情形。
3.1.3 投标文件中投标函的投标报价（扣除渣土处置费）以及投标函附录**清单表（扣除渣土处置费）当中的投标总报价与惠州市公共资源交易中心建设工程招投标交易平台上传的 ****.0 投标报价金额不*致的，评标委员会应当否决其投标。
3.2 详细评审
3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。
（1）按本章第 2.2.2（1）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 A；
（2）按本章第 2.2.3（1）目规定的评审因素和分值对施工组织设计计算出得分 B；（3）按本章第 2.2.3（2）目规定的评审因素和分值对项目管理机构计算出得分 C；3.2.2 B、C 为去掉*个最高分和*个最低分的算术平均值，评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第*位“*舍*入”。
3.2.3 投标人得分=A+B+C。
3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。
3.2.5 评标委员会发现中标候选人报价出现不平衡报价时，应当在评标报告中载明，评标委员会在评标报告中未载明但经招标人发现中标人有不平衡报价的，招标人均保留调整不平衡报价的权利。
3.3 投标文件的澄清和补正
3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进*步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
**
3.4 评标结果
3.4.1 评标委员会完成评标后，评标委员会向招标人提交书面评标报告，并推荐 5 个中标候选人，不足 5 个的，按不少于 3 个（含 3 个）实际可推荐的候选人数推荐，不公布中标候选人的评标分数及排名。有效投标人不足 3 个的，须重新组织招标。推荐的中标候选人按其企业统*社会信用代码后 4 位数字（除字母外）大小排序（即按 4 位数字降序排序）。同时评标委员会应对所有中标候选人递交的投标文件的定标因素进行汇总列表，完成后提交予招标人。3.4.2 招标人不接受非中标人的查询，也不对不中标原因作出任何解释。
**
第*章定标办法
1. 定标方法
本项目采用逐轮票决+集体议事定标法。定标会议由定标委员会组长主持。定标委员会组长原则上由招标人的法定代表人担任，并负责编制定标报告。
（1）票决法。定标委员会成员每人在评标委员会推荐的中标候选人名单中选取 1 名进行投票，填写投票表，采用记名方式并注明推荐理由。按得票数量由多到少的顺序对评标委员会推荐的中标候选人进行排名，排名第*且超过定标委员会成员数量半数的，为第*中标候选人。如无中标候选人得票超过半数的，则对得票数量多的前两名中标候选人（如第*名有两名或以上得票数量相同，则*同进入）再次进行投票。按此原则，直至出现排名第*且票数过半的中标候选人，确定其为第*中标候选人。第*中标候选人、第*中标候选人按此方式产生。
（2）集体议事法。定标委员会成员各自发表意见，进行集体商议和讨论，共同确定第* 中标候选人、第*中标候选人、第*中标候选人。全体定标委员会成员的意见应当作书面记录，并由定标委员会成员签字确认。
（3）逐轮票决+集体议事定标法。定标委员会成员以*人*票的方式对中标候选人进行无记名投票，得票数前 3 名进入下*轮程序（即集体议事），如存在票数相同（超过*名入围下 *轮投票），则对票数相同投标人再进行投票，票数多者入围下*轮程序（即集体议事）。
进行第*轮程序（（即集体议事））的 3 名投标人，由定标委员会进行集体商议，定标委员会成员各自发表意见，由定标委员会组长最终确定中标人。所有参加会议的定标委员会成员的意见应当作书面记录，并由定标委员会全体成员签字确认。
2. 定标因素
定标委员会综合考察中标候选人的**因素、企业实力、企业信誉、拟派团队管理能力与水平、服务便利性、技术方案、其他因素等。具体包括以下定标因素（投标人根据自身实际提供相应的证明材料）：
（1）企业实力包括企业规模、资质等级、专业技术人员规模、近*年财务状况、承接类似工程项目业绩等方面。
（2）**因素。
（3）企业信誉包括获得各种荣誉、建设单位履约评价。包括建设行政主管部门作出的各
**
种处罚和不良行为记录；建设单位对其的不良行为记录、履约评价不合格记录以及其他失信记录。
（4）拟派团队管理能力与水平：项目负责人（建造师）资历、施工员、质量员、安全员资历。
（5）服务便利性：服务响应时效等方面。
（6）技术方案：对项目总体有深刻认识，施工方案及技术先进，内容全面，进度计划编制合理，体现的新技术、工艺先进性。
3. 定标程序
3.1 票决法
3.1.1 宣读定标纪律。
3.1.2 定标委员会组长介绍项目概况。
3.1.3 定标委员会全体成员根据评标报告、招标文件规定的程序和方法填写选票。3.1.4 汇总投票结果，确定第*中标候选人、第*中标候选人、第*中标候选人。3.1.5 出具定标报告、定标委员会全体成员签名。
3.2 集体议事法
3.2.1 宣读定标纪律。
3.2.2 定标委员会组长介绍项目概况。
3.2.3 定标委员会全体成员根据评标报告、招标文件规定的程序和方法，各自发表意见，进行集体商议和讨论。
3.2.4 汇总定标委员会意见，确定第*中标候选人、第*中标候选人、第*中标候选人。3.2.5 出具定标报告、定标委员会全体成员签名。
3.3 逐轮票决+集体议事定标法
3.3.1 宣读定标纪律。
3.3.2 招标人工作人员向定标委员会成员介绍项目的基本信息、开评标情况、定标规则及定标因素等。
3.3.3 定标委员会成员根据招标文件规定的定标因素、定标办法，对各中标候选人的响应情况进行独立评审，填写定标票决票并投票。
**
3.3.4 区交易中心工作人员负责发放定标票决票、计票；招标人监督代表和区人大代表负责监票工作。
3.3.5 定标委员会对进入第*轮程序（即集体议事）的中标候选人进行集体商议，定标委员会成员各自发表意见，最后由定标组长确定中标人。
3.3.6 区交易中心工作人员负责记录各定标委员会成员意见、协助定标委员会组长拟制定标报告等工作；招标人监督代表和区人大代表负责监督工作。
3.3.7 汇总定标委员会意见，确定中标人。
3.3.8 出具定标报告、定标委员会全体成员签名。
4. 中标人须知
4.1.1 中标人应按照招标文件及招标人要求派驻与中标工程相适应的管理班子人员且须满足项目报建要求，派驻的管理班子人员在双方签署的施工合同中予以确定。合同约定的工程项目管理班子人员必须亲自管理施工全过程，未经招标人书面同意，施工中不得更换。
4.1.2 中标人不得转包，否则，招标人有权单方面终止合同，并令中标人立即退场，工程项目另行处理，由此而造成的经济损失由中标人负责赔偿。
4.1.3 中标人应积极协助招标人组织开工，确保工程顺利进行。
4.1.4 中标通知书、招标文件、招标答疑和投标文件是招标人与中标人双方签订施工合同的依据，中标人在签订施工合同时，对上述文件有异议，不愿意遵照执行，则招标人有权取消中标人的中标资格。
4.1.5 中标人在施工期间应严格遵守国家、省、市有关防火、爆破和施工安全以及文明施工、深夜施工、环卫和城管等规定，建立规章制度和防护措施并严格执行。由于自身措施不力造成的事故责任、法律责任和经济责任，均由中标人负责。
4.1.6 中标人应按安全施工的要求，采取严格科学的安全措施，确保施工安全和第*者的安全，承担由于自身安全措施不力所造成的事故责任、法律责任和经济责任。
**
第*章合同格式及主要条款
备注：本合同为参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。
**
第*部分合同协议书
发包人（全称）：惠州市第*人民医院
承包人（全称）：
根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就惠州市第*人民医院整体升级改造项目（*期）施工及有关事项协商*致，共同达成如下协议：
*、工程概况
1. 工程名称：惠州市第*人民医院整体升级改造项目（*期）。
2. 工程地点：惠阳区淡水街道。
3. 工程立项批准文号：惠阳发改投审〔****〕** 号。
4. 资金来源：惠州市第*人民医院统筹解决。
5. 工程内容：项目拟按照*级甲等综合医院标准进行改造，整体设计，分期实施，本项目为*期工程，改造建筑面积约为 ***** 平方米。其中：1、新建、改建部分总建筑面积为 ****.** 平方米，包括（1）住院楼与妇儿大楼连廊建筑面积 *** 平方米；（2）住院楼消防控制室建筑面积 ** 平方米；（3）清洁工具集中处置用房建筑面积 ***.2 平方米；（4）肿瘤放射治疗中心核医学科机房建筑面积 ***.9 平方米；（5）发热门诊建筑面积 ****.** 平方米；2、改造部分包括医院消防整改、门诊楼*楼改造（门诊大堂、口腔诊室、急诊医学科）、门诊楼*楼改造（康复理疗门诊及中药房、门诊）、门诊至综合楼连廊扩建、医技楼*至*楼 (*** 机房、体检中心 )、综合楼*至*楼改造（药房及库房、门急诊化验室、感染科、热疗机房、妇科门诊及全科病房、功能科、内分泌科、骨科*区、康复科、日间手术室、留观病房）、后勤楼（饭堂、多功能厅会议室）、康复楼*楼（感染科门诊）、康复楼*楼（感染血透区及感染重症区）、妇儿大楼*楼（儿科门急诊留观区）、妇儿大楼*至*楼（产科门诊、产房、新生儿科、产休区、妇科）、妇儿大楼*楼、*楼（产后康复中心）、妇儿大楼**楼（儿科）、住院楼*楼（胃肠镜室宣教室、胃肠镜室麻醉评估室、*** 室、化疗药物配制间、输血科）、各大楼配电房改造及线路“蜘蛛网”整治、崇雅门诊*至*楼（大堂改造、门诊）、崇雅门诊*、*、* 楼改造（口腔中心）、崇雅分院新建污水处理池、外立面翻新及室外配套工程（具体施工内容以招标人提供的施工图及工程量清单为准）。
6. 工程承包范围：按发包人提供的施工图和有关资料及说明，包括惠州市第*人民医院
**
整体升级改造项目（*期）等的施工及保修（具体施工内容以招标人提供的施工图及工程量清单为准）。
*、合同工期

计划开工日期：	××××		年	××	月	××	日。
计划竣工日期：	××××		年	××	月	××	日。
工期总日历天数：		××	天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期
工期总日历天数：			天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期

天数不*致的，以工期总日历天数为准。
*、质量标准
工程质量符合合格标准。
*、签约合同价与合同**形式

签约合同价为：

人民币（大写）	×××	（¥	×××	元）；

其中：
（1）绿色施工安全防护措施费：

人民币（大写）

×××

（¥

×××

元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）

×××

（¥

×××

元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）

×××

（4）暂列金额：

（¥

×××

元）；

人民币（大写）	×××	（¥	×××	元）。

2. 合同**形式：单价合同。
*、项目负责人

承包人项目负责人：	×××（证书编号：×××	）	。

*、合同文件构成
本协议书与下列文件*起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）；
（3）专用合同条款及其附件；
**
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同*类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
*、承诺

发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款，政府投资工程项目禁止施工企业带资施工。
承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同*工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
*、词语含义
本协议书中词语含义与第*部分通用合同条款中赋予的含义相同。*、签订时间

本合同于	××××	年	×× 月	×× 日签订。

*、签订地点

本合同在	××××	签订。

**、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。**、合同生效
本合同自双方签字盖章确认后生效。
**、合同份数
本合同*式 ** 份，均具有同等法律效力，发包人执 * 份，承包人执 * 份。
该页无正文。
**

发包人：		（公章）	承包人：		（公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）组织机构代码：			法定代表人或其委托代理人：（签字）组织机构代码：
地	址：		地	址：

邮政编码：
法定代表人：
委托代理人：
邮政编码：
法定代表人：
委托代理人：

电	话：	电	话：
传	真：	传	真：

电子信箱：
开户银行：
电子信箱：
开户银行：

账	号：				账	号：
签约时间：		年	月	日
签约时间：

签约地点：
**
第*部分通用合同条款
备注：本合同的第*部分通用合同条款和附件以《建设工程施工合同（示范文本）》（**-****-****）为准。
（行政主管部门有新颁布版本的，按最新颁布的版本执行）
**
第*部分专用合同条款
1. *般约定
1.1 词语定义
1.1.1 合同
1.1.1.** 其他合同文件包括：按合同协议书第*条执行。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4 监理人：
名称：合同签订时具体约定；
资质类别和等级：合同签订时具体约定；
联系电话：合同签订时具体约定；
电子信箱：合同签订时具体约定；
通信地址：合同签订时具体约定。
1.1.2.5 设计人：
名称：合同签订时具体约定；
资质类别和等级：合同签订时具体约定；
联系电话：合同签订时具体约定；
电子信箱：合同签订时具体约定；
通信地址：合同签订时具体约定。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：发包方提供的施工场地。
1.1.3.9 永久占地包括：为本工程用地红线范围内。
1.1.3.** 临时占地包括：承包人项目部临时占用的区域，双方在履行合同的过程中根据需要确定。
1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：按通用合同条款执行	。

1.4 标准和规范
1.4.1 适用于工程的标准规范包括：按本工程《施工招标文件》第*章技术标准和要求；若在施工中上述《施工招标文件》所涉及的规定、标准、规程未有明确约定，按国家、地方、
**
行业通行标准和惯例执行。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：无；发包人提供国外标准、规范的份数：无；
发包人提供国外标准、规范的名称：无。
1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：按通用合同条款执行。
1.6 图纸和承包人文件
1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：开工通知载明的开工日期 ** 天前；
发包人向承包人提供图纸的数量：提供图纸 3 套；
发包人向承包人提供图纸的内容：合同承包范围内的图纸，施工过程中设计变更图等涉及工程施工所需的所有图纸及说明。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：施工组织方案、工程进度计划表、专项施工方案、必要的加工图和大样图等以及其他与工程施工有关的文件；

承包人提供的文件的期限为：按通用合同条款规定以及发包人和监理人要求的时间	；

承包人提供的文件的数量为：具体按发包人和监理人的要求为准；
承包人提供的文件的形式为：电子邮件或者书面文件；
发包人审批承包人文件的期限：按惠阳区现行相关规定程序完成审批所需的正常时间。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：按通用合同条款执行。
1.7 联络
1.7.1 发包人和承包人应当在合同签订后 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：发包人的办公地点；发包人指定的接收人为： ×××（联系电话：×××）。
承包人接收文件的地点：发包人的办公地点或承包人的办公地址；承包人指定的接收人为： ×××（联系电话：×××）。
监理人接收文件的地点：工地现场监理办公室；
**

监理人指定的接收人为：	×××（联系电话：×××）	。

1.** 交通运输
1.**.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：根据施工需要，由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续，并由承包人承担相关费用。
1.**.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：无。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：施工范围内的临时便道及临时设施由承包人负责根据施工需要修筑并维护，工程完工前承包人应对因施工造成的原有道路、排水等设施的损坏进行修缮，恢复原有使用功能，由此产生的所有费用均由承包人承担。如有需要，发包人协助承包人到有关部门办理所有相关手续，施工中承包人应保证现状道路的正常通行，遵守当地交通管理部门的有关规定。
1.**.4 超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
1.** 知识产权
1.**.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。
1.**.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款执行。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。
1.**.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按通用条款执行。
1.** 工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同**：按通用合同条款执行。
允许调整合同**的工程量偏差范围：按通用合同条款执行。
2. 发包人
2.2 发包人代表
发包人代表：

姓	名：	×××	；

身份证号：			；
职	务：		；
联系电话：		×××	；
电子信箱：			；
通信地址：			。
通信地址：

发包人对发包人代表的授权范围如下：会同监理公司，依据本合同，抓好工程进度、计划完成情况和安全生产、文明施工，以及督查承包人的机构、资质、人员及设备配置等方面落实情况：按照《惠州市惠阳区政府投资项目管理办法》（惠阳府〔****〕** 号）等现行规定，以及发包人的相关规章制度规定的程序确认设计变更，与承包人协调处理施工过程的相关事宜。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日期前 ** 天内。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：承包人按照其施工组织设计中的水电负荷及施工现场实际情况在施工场地边缘选择合适的施工用水、用电驳接点，并进行接驳，接驳点由承包人自行选择，接驳报装及施工场地内外接驳工程（含施工用水、用电的管线，施工用水表、电表、其它接驳工程材料及安装等）。施工场地内施工用水、用电的管线由承包人负责根据施工需要自行解决。承包人须安装独立的施工用水表、电表，并承担实际用水、用电产生的费用。
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：无。
发包人是否提供支付担保：无。
发包人提供支付担保的形式：无。

承包人
3.1 承包人的*般义务
（9）承包人提交的竣工资料的内容：按有关规范及规章执行及发包人要求。承包人需要提交的竣工资料套数： *式*份，其中原件*份、复印件*份。承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人自行承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：在工程竣工验收后 ** 天内。
**
承包人提交的竣工资料形式要求：按照档案整理有关规定。
（**）承包人应履行的其他义务：按合同约定和监理工程师要求提交工程进度报告和进度计划等。应对在施工现场或者附近实施与合同工程有关的其他工作的独立承包人履行管理、协调、配合等义务，由此发生的费用由承包人承担，不得以此要求在合同价款中增加费用。
3.2 项目负责人（项目经理）
3.2.1 项目负责人：

姓	名：	×××	；

身份证号：		×××			；
			；
建造师执业资格等级：			×××
建造师注册证书号：			×××		；
建造师执业印章号：			×××		；
安全生产考核合格证书号：				×××	；
联系电话：		×××	；

电子信箱：		×××	；

通信地址：		×××	；

承包人对项目经理的授权范围如下：代表承包人履行本合同规定的职责，行使法定及合同明文约定或必然隐含的权力，对承包人负责。项目经理所签署的工程变更、文件、文本均能代表承包人的真实意思表示，承包人均予以认可，由此所产生的相应的法律责任均由承包人承担。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理每月常驻施工现场时间不得少于 ** 天或不少于本月日历天数的 **%（计算结算如有小数点的，则按*舍*入法取值）。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：由承包人承担由此引起的全部法律、经济、行政等责任，给发包人造成损失的还须承担*切赔偿责任（包括但不限于对第*方作出的赔偿，因诉讼发生诉讼费、律师代理费等合理费用），并向发包人支付本合同约定的违约金。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：由承包人承担由此引起的全部法律、经济、行政等责任，给发包人造成损失的还须承担*切赔偿责任（包括但不限于对第*方作出的赔偿，因诉讼发生诉讼费、律师代理费等合理费用），并向发包人支付本合同约定的违约金。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：由承包人承担由此引起的全部法律、经济、行政等责任，给发包人造成损失的还须承担*切赔偿责任（包括但不限于对第*方作出的赔偿，
**
因诉讼发生诉讼费、律师代理费等合理费用），并向发包人支付本合同约定的违约金。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：由承包人承担由此引起的全部法律、经济、行政等责任，给发包人造成损失的还须承担*切赔偿责任（包括但不限于对第* 方作出的赔偿，因诉讼发生诉讼费、律师代理费等合理费用），并向发包人支付本合同约定的违约金。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前 7 天内。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：由承包人承担由此引起的全部法律、经济、行政等责任，给发包人造成损失的还须承担*切赔偿责任（包括但不限于对第*方作出的赔偿，因诉讼发生诉讼费、律师代理费等合理费用），并向发包人支付本合同约定的违约金。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：按通用合同条款执行。
3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：由承包人承担由此引起的全部法律、经济、行政等责任，给发包人造成损失的还须承担*切赔偿责任（包括但不限于对第*方作出的赔偿，因诉讼发生诉讼费、律师代理费等合理费用），并向发包人支付本合同约定的违约金。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：由承包人承担由此引起的全部法律、经济、行政等责任，给发包人造成损失的还须承担*切赔偿责任（包括但不限于对第* 方作出的赔偿，因诉讼发生诉讼费、律师代理费等合理费用），并向发包人支付本合同约定的违约金。
3.5 分包
3.5.1 分包的*般约定
禁止分包的工程包括：工程主体结构、关键性工作。
主体结构、关键性工作的范围：按通用合同条款执行。
3.5.2 分包的确定
允许分包的专业工程包括：非主体结构、非关键性工作，通用合同条款允许且经发包人书面同意的专业工程。
其他关于分包的约定：不允许转包，不允许违法分包。对承包人不具有施工资质的专业工程或按通用合同条款允许分包的部分工程，承包人在分包前，必须得到发包人书面同意，才能分包给具有相应资质的施工企业施工，并报建设行政主管部门备案。
**
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：按通用合同条款执行。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交施工现场之日起。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保：是。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：签订合同后向招标人提交履约担保费。采用履约保函或履约保险的方式，履约担保的金额为中标合同金额的 5% 。

监理人
4.1 监理人的*般规定
关于监理人的监理内容：按发包人与监理公司签订的《建设工程监理合同》执行。
关于监理人的监理权限：按发包人与监理公司签订的《建设工程监理合同》执行。关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：按发包人与监理公司签订的《建设工程监理合同》执行。
4.2 监理人员
总监理工程师：

姓	名：	×××	；
职	务：	总监理工程师	；
监理工程师执业资格证书号：				×××	；
联系电话：		×××			；
电子信箱：		×××			；
通信地址：		×××			；
关于监理人的其他约定：					。
关于监理人的其他约定：

4.4 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成*致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）	；
（2）	；
（3）	。

工程质量
5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求：无。
关于工程奖项的约定：无。
5.2.1 工程质量必须符合国家、行业标准；使用建筑材料、建筑构配件、设备必须符合强制性标准。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按通用合同条款执行。监理人不能按时进行检查时，应提前 ** 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： ** 小时。
安全文明施工与环境保护
6.1 安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应按建设、应急等相关行政部门发出的预警、预告、通知及发包人发出的通知要求，及时做好异常恶劣气候的安全防范工作，并承担相关费用。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：相关费用由承包人承担。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：由承包人负责编制，报发包人和监理人备案，发包人有权提出整改和改进意见。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：
（1）按广东省住建厅《关于建设工程施工扬尘污染防治措施和用工实名管理费用计价有关事项的通知》（粤建标函〔****〕*** 号）的有关规定，施工扬尘污染防治费和用工实名管理费属不可竞争费用。承包人必须按广东省及惠州市、惠阳区相关规定和要求做好扬尘防治和用工实名管理工作，施工扬尘污染防治费和用工实名管理费必须专款专用。
（2）承包人须按省市区城市建筑垃圾管理办法相关规定办理处置工程渣土、弃土、弃料、余泥及其他废弃物等建筑垃圾。相关处置费由承包人承担，相关程序按该办法及惠阳区相关规定办理。
（3）承包人除按《通用合同条款》第 6.1.5 款〔文明施工〕执行外，还须按当地政府关于文明城市、卫生城市、环境保护等相关创建或迎检要求积极做好相应的配合工作，并及时落
**
实好相关措施。如承包人不积极配合与落实相关工作的，发包人有权要求承包人承担每次 ***** 元违约金并将情况上报相关部门。
（4）承包人因落实上述及其他项文明施工措施可能导致的工期延误的，给予相应顺延；因此可能导致增加的费用，承包人已在投标报价时进行了综合考虑，并由承包人承担，承包人不再另行主张支付。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：绿色施工安全防护措施费（含绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理等费用）包含在工程款中，与工程款（含预付款）同期支付。
工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按有关规范要求。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：按通用合同条款执行。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：按通用合同条款执行。
7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：监理人应自收到承包人的施工组织设计后的 7 天内完成审查，如有修改意见的则向承包人提出书面修改意见，如无意见的则向发包人提交经审查确认的施工组织设计；发包人在收到监理人审查的施工组织设计后，应在 7 天内确认或提出修改意见。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：按通用合同条款执行。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： / 。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： / 。
7.3.2 开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 *** 天内发出开工通知的，承包人有权提出**调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
**
7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：动工前。
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：因发包人原因导致工期延误的，发包人给予顺延工期，不增加费用。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：若因承包人的原因造成工期延误的，从延期的第*天起，按本合同总价每天罚款 0.2‰。在施工期间，由于承包人原因造成工期延误，当工程实际施工进度比计划施工进度慢时，发包人对承包人提出书面警告，并要求承包人在规定的时间内将工期赶回，赶工产生的费用由承包人自行承担。若承包人在此期间不能将工期赶回，并被发包人认定不能按要求工期完工，则发包人有权单方终止施工承包合同。原承包人工期延误给发包人造成的损失、赶工产生的费用及上述违约金，由原承包人承担，并由建设行政主管部门根据相关法律、法规对违约的中标人给予相应的行政和经济处罚。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价的 5% 。
7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定： / 。
7.7 异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：（1）台风预警信号为橙色和红色时；
（2）暴雨预警信号为红色时；
（3）大风预警信号为红色时；
（4）沙尘暴预警信号为红色时；
（5）高温预警信号为红色时；
（6）雷电预警信号为红色时。
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2 提前竣工的奖励：无。
材料与设备
8.4 材料与工程设备的保管与使用
8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：无。
**
8.6 样品
8.6.1 样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按通用合同条款执行。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：承包人应自行承担修建临时设施的费用；需要临时占地的，应由发包人协助办理申请手续，费用由承包人承担。
试验与检验
9.1 试验设备与试验人员
9.1.2 试验设备
施工现场需要配置的试验场所： / 。
施工现场需要配备的试验设备： / 。
施工现场需要具备的其他试验条件： / 。
9.4 现场工艺试验
现场工艺试验的有关约定：按通用合同条款执行。
变更
**.1 变更的范围
关于变更的范围的约定：按通用合同条款。
**.4 变更估价
**.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定：清单漏项及设计变更增加（减少）的分项工程，数量按实际发生工程量调整，相应分项工程单价按以下原则确定：
（1）设计变更必须按照《惠州市惠阳区政府投资项目管理办法》（惠阳府〔****〕** 号）和国家、省、市关于政府投资的相关管理办法和规定办理相关手续，否则不予认可；（2）清单漏项、设计变更导致增加部分的工程量清单的分项工程综合单价按下列原则确定：
① 承包人报价中有相应分项工程综合单价的，若承包人所报分项工程的综合单价超过惠阳区财政局审定的预算中对应分项工程综合单价的 **%时，按惠阳区财政局审定的分项工程综
**
合单价确定；其它情况按承包人所报分项工程综合单价进行确定；
② 承包人报价中无相应分项工程综合单价，但该分项工程包含的材料承包人有报价的，若承包人所报材料单价超过惠阳区财政局审定的预算的相应材料单价的 **%时，按惠阳区财政局审定预算的材料单价进行调整；其他情况按承包人所报材料单价确定该分项工程的材料价格；
③ 惠阳区财政局审定的预算中无相应分项工程综合单价，且该分项工程清单包含的材料承包人没有报价的，由承包人依据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的施工期间参考**和承包人投标**下浮率提出变更（或漏项）工程单价或总价，经发包人审核确定。其中承包人投标**下浮率=（1－中标价/最高投标限价）×***%。
（3）设计变更减少部分的工程量清单的分项工程综合单价按下列原则调整：
承包人报价中有相应分项工程综合单价的，若承包人所报分项工程的综合单价低于惠阳区财政局审定的预算中对应分项工程综合单价的 **%时，按惠阳区财政局审定的分项工程综合单价确定；其它情况按承包人所报分项工程综合单价进行确定。
（4）设计变更增加或减少部分的工程量超过工程量清单的 **%时，增加或减少工程量超过 **%部分的综合单价可按惠阳区财政局审定的单价及投标**下浮率重新确定。
（5）设计变更部分引起的造价调整发包人应及时确认，并与进度款同步支付，支付比例为确认造价的 **% 。
**.5 承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：按《通用合同条款》执行。
发包人审批承包人合理化建议的期限：按《通用合同条款》执行。
承包人提出的合理化建议降低了合同**或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无。
**.7 暂估价
暂估价材料和工程设备的明细：以财政审定预算为准。
**.7.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取《通用合同条款》的第 1 种方式确定。
**.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取通用条款第 3 种方式确定。
第 3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：由承包人按照设计及规范要求自行实施。
**
**.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：由承包人按照设计及规范要求自行实施，暂列金额包括的项目须经发包人和财政局等有关部门确认后方可使用。若有发生，则按实际发生工程量进行结算；若未发生，则结算时不予计费和不予支付。

**调整
**.1 市场**波动引起的调整
市场**波动是否调整合同**的约定：是。
因市场**波动调整合同**，采用以下第 3 种方式对合同**进行调整：第 1 种方式：采用**指数进行**调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本**指数及其来源的约定： / ；第 2 种方式：采用造价信息进行**调整。
（2）关于基准**的约定： / 。
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准**的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准**为基础超过 / %时，或材料单价跌幅以已

标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过	/ %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准**的：专用合同条款

合同履行期间材料单价跌幅以基准**为基础超过		/	%时，材料单价涨幅以已标价工程量清

单或预算书中载明材料单价为基础超过	/ %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款

合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±	/ %时，其超过部分据实调整。

第 3 种方式：其他**调整方式：除施工期间工程造价管理机构发布的人工费造价调整或政府强制调整**及以下规定可调整合同价款外，其它物价变化不调整合同价款：本工程施工期间水泥、钢筋、商品混凝土、管材、砂、石及其它主材施工期间材料单价波动范围超过惠阳区财政局审定预算相应材料单价±5%（不含±5%）的范围时，按以下方式调整相应材料单价价差，并根据调整的材料单价价差乘以其材料月总消耗量并计入税金后按每月为计价周期进行调整，并依据每月应调整价款调整结算价，具体调整方式如下：
（1）当施工期某材料市场价高于惠阳区财政局审定单价，且涨幅超过 5%时，结算时需调整单价价差＝（施工期某材料市场价－惠阳区财政局审定预算中某材料单价×1.**）×***%；（材料市场价按惠州市及周边地区造价管理机构发布的信息价确定，惠州市及周边地区造价管理机构发布的信息价未含的，以惠阳区财政局审定为准）；
**
（2）当施工期某材料市场价低于惠阳区财政局审定单价，且跌幅超过 5%时，结算时需调整单价价差＝（施工期某材料市场价－发包人确定预算中某材料单价×0.**）×***%；（材料市场价按惠州市及周边地区造价管理机构发布的信息价确定，惠州市及周边地区造价管理机构发布的信息价未含的，以惠阳区财政局审定为准）；
（3）某材料每月**变化导致结算价的调整值＝（某材料每月结算时需调整单价价差×某材料月总消耗量）÷（1+综合折税率）×（1+增值税税率）。
（4）某材料**变化导致最终结算价的调整值＝某材料每月**变化导致结算价的调整值之和。
即：A＝**+……**
** 是某材料第 m 支付期间**变化导致结算价的调整值；** 是某材料第 n 支付期间**变化导致结算价的调整值；A 是某材料**变化导致最终结算价的调整值。
某材料月总消耗量以监理单位、发包人及相关单位核认的实际施工工程量为准。

合同**、计量与支付
**.1 合同**形式
1、单价合同。
综合单价包含的风险范围：承包人以发包人招标发布的工程量清单进行报价并按其所报分项工程综合单价包干，图纸范围内的措施项目费按其所报措施项目费总价包干。承包人对其包干价应承担的风险包括：
（1）施工期间人工费（工程造价管理机构发布的造价调整除外）、材料（水泥、钢筋、商品混凝土、管材、砂、石）及其它主材**以及机械台班**上涨；
（2）施工期间水泥、钢筋、商品混凝土、管材、砂、石及其它主材市场**波动范围在惠阳区财政局审定预算相应材料**±5%（含±5%）的范围内；
（3）承包人所报的措施项目费（含临时设施费用）*般不得调增，但漏项、专业工程暂估价和设计变更引起的措施项目费的变化，经发包人、设计单位及其它相关单位认可后可以调整的除外；
（4）措施项目费中可能包括的内容，承包人必须全面考虑，若承包人报价中漏报，该项费用视为已包括在其它费用中，其后果由承包人承担。
（5）其合同工期内除不可抗力原因外，所有为了达到在合同工期内完工所需的各种工程措施和费用。
**
风险费用的计算方法：按本合同和招标文件相关约定执行。
风险范围以外合同**的调整方法：按本合同和招标文件相关约定执行。
2、总价合同。
总价包含的风险范围： / 。
风险费用的计算方法： / 。
风险范围以外合同**的调整方法： / 。
3、其他**方式： / 。
**.2 预付款
**.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：按该工程合同总价（暂列金额、专业工程暂估价、渣土处置费、绿色施工安全防护措施费除外）的 **%拨付。
预付款支付期限：合同协议书签订且承包人进场施工 ** 天内，付款申请经监理人审批后报送发包人批准予以支付（需开具等额有效的发票）。
预付款扣回的方式：按工程形象进度分期支付，按监理单位、招标人审定的实际完成工程量相应的进度款的 **%拨款*次，当工程款（含备料预付款）达到合同价的 **%时开始对备料预付款进行抵扣，每次扣除当期进度款的 **%，直至全部备料预付款扣完为止。
**.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：无。
预付款担保的形式为： / 。
**.3 计量
**.3.1 计量原则
工程量计算规则：按有关规定和《施工招标文件》执行。
**.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：按有关规定和《施工招标文件》执行。
**.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：按有关规定和《施工招标文件》执行。
**.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定： / 。
**.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 **.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量： / 。
**
**.3.6 其他**形式合同的计量
其他**形式的计量方式和程序： / 。
**.4 工程进度款支付
**.4.1 付款周期
关于付款周期的约定：按监理单位、招标人审定的实际完成工程量相应的进度款的 **% 每月拨款*次；工程项目竣工验收前，工程进度款支付至已完工工程合同价的 **%；工程竣工验收合格后，工程进度款支付至已完工工程合同价的 **%；竣工结算完成审查核定且竣工资料提交招标人后支付至该工程结算审定造价的 **% 。
**.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：按通用合同条款执行。
**.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按通用合同条款执行。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定： / 。
（3）其他**形式合同进度付款申请单提交的约定： / 。
**.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限： 7 天内。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： ** 天内。
（2）发包人支付进度款的期限：无。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：无。
**.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：无。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：按《通用合同条款》执行，或按照发包人、监理人的要求执行。
验收和工程试车
**.1 分部分项工程验收
**.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前 ** 小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过： ** 小时。
**.2 竣工验收
**.2.2 竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：按通用合同条款执行。
**
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：无。
**.2.5 移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：按通用合同条款执行。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：无。承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按《通用合同条款》执行。
**.3 工程试车
**.3.1 试车程序
工程试车内容：按通用合同条款执行。
（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；
（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。
**.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：按通用合同条款执行。
**.6 竣工退场
**.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：按通用合同条款执行。
竣工结算
**.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：按通用合同条款执行。
竣工结算申请单应包括的内容：按通用合同条款执行，若财政部门另有规定的按其规定执行。
**.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：按财政部门相关规定执行。
发包人完成竣工付款的期限：按财政部门相关规定执行。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按财政部门相关规定执行。
**.4 最终结清
**.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：按财政部门相关规定执行。
承包人提交最终结算申请单的期限：按财政部门相关规定执行。
**.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按财政部门相关规
**
定执行。
（2）发包人完成支付的期限：按财政部门相关规定执行。
缺陷责任期与保修
**.2 缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：根据《建设工程质量保证金管理办法》（建质〔****〕*** 号）定为 ** 个月，从工程竣工验收合格之日起计。
**.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：需要扣留。
**.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第（3）种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为： / ；
（2） / %的工程款；
（3）其他方式：按审定的工程结算造价的3％。
**.3.2 质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第（3）种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及**调整的金额；
（2）工程竣工结算时*次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式：本招标工程保留结算审定造价的3%作为质量保证金。
关于质量保证金的补充约定：无。
**.4 保修
**.4.1 保修责任
工程保修期为：承包人在向发包人提交竣工验收报告时，应向发包人出具质量保修书。质量保修书中应当明确建设工程的保修范围，保修期限和保修责任等。保修期自竣工验收合格之日起计，在保修期内因施工质量而造成返修，其费用由承包人负责。
**.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：紧急情况须 1 小时内到达，其他情况须 ** 小时内到达。
**
违约
**.1 发包人违约
**.1.1 发包人违约的责任
发包人违约的其他情形：无。
**.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任：工期相应顺延。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：工期可以顺延。
（3）发包人违反第 **.1 款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：按照通用条款执行。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：无。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期可以顺延。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期可以顺延。
（7）其他：无。
**.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按 **.1.1 项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 / 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
**.2 承包人违约
**.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：本合同的其它相关约定及《通用合同条款》第 1.3 款〔法律〕和第 1.4 款〔标准和规范〕之任*规定。
**.2.2 承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：承包人除自行承担因其违约行为导致增加的费用和（或）延误的工期外，还需向发包人支付本合同相应条款约定的违约金。承包人向发包人支付的违约金不足以弥补发包人损失的，发包人有权就不足部分继续向承包人追偿。
（1）承包人派驻项目现场的管理班子人员必须与投标承诺的拟派人员*致，未经发包人同意和行政主管部门批准不得擅自更换。承包人未按投标承诺组派项目现场管理人员或现场管
**
理人员不到位的，发包人除报请行政主管部门处理外，还可根据每月的人员核实缺员情况，项目经理未经批准擅自离开施工现场的，承包人应根据擅自离开施工现场的性质及其造成的实际影响，以及每月擅自离开施工现场的天数，按每*天向发包人支付 **** 元违约金，且还应承担由此引起的相应的法律责任，给发包人造成损失的还须承担赔偿责任；其他人员按每少*人向承包人计取 **** 元的违约金。承包人擅自更换项目经理的，承包人按每次向发包人支付 ***** 元违约金，且还应承担由此引起的相应的法律责任，给发包人造成损失的还须承担赔偿责任。违约金约定不*致的，以较高为准。
（2）因承包人责任发生质量事故或安全事故的，除承担《通用合同条款》第 5.4 款、第 **.2.4 等条款规定的责任和由此造成的费用增加和工期延误责任外，还需承担该质量事故或安全事故导致发包人直接和间接损失等额的赔偿金。发生前述情况导致诉讼纠纷，发包人因此而发生的所有费用均由承包人承担，包括但不限于发包人为应对诉讼而产生的诉讼费、律师费、差旅费、赔偿款及利息等所有费用和损失。发包人产生的所有费用及所能主张的违约金，发包人有权全部可以要求承包人及时缴纳，或有权全部可以从应付给承包人的款项中直接扣减。
（3）在合同履行期间，承包人未通过工资专户按时足额发放工人工资，或者将工资专户内的资金用于其他用途造成劳资纠纷等事件的，每发生*起承包人须向发包人支付 ***** 元违约金。如发生劳资纠纷等事件承包人未能及时妥善处理导致发包人被相关利益人起诉的，发包人因此而发生的所有费用均由承包人承担，包括但不限于发包人为应对诉讼而产生的诉讼费、律师费、差旅费、赔偿款及利息等所有费用和损失。发包人产生的所有费用及所能主张的违约金，发包人有权全部可以要求承包人及时缴纳，或有权全部可以从应付给承包人的款项中直接扣减。
（4）在合同期间如发包人收到人力资源社会保障部门或工人反映承包人未及时足额发放工人工资的问题等工人工资纠纷事件，发包人有权从应付给承包人的款项中直接扣减或从承包人履约保函金额中提取资金用于解决工人工资拖欠问题。
（5）因工程使用不合格材料、设备或不符合图纸要求的，承包人除返工整改和承担由此造成的费用增加和工期延误责任外，还须按每项/次 ***** 元向发包人支付违约金。如性质恶劣、情节严重的，发包人有权单方面解除合同。
**.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：发包人应在解除合同前 ** 天内向承包人提出解除合同意见书，承包人在收到发包人的解除合同意见书之日起**天内未与发包人达成*致的解除意见的，发包人有权单方解除合同。解除合同后承包人须按以下要求做好相关工作：
**
（1）除了为保护生命、财产或工程安全、清理和必须执行的工作外，停止执行所有被通知解除的工作，并将相关人员撤离现场。
（2）承包人须自合同解除之日起 ** 天内完成已完成工程相关施工资料的收集与整改，以便及时退场和办理验收、结算手续。
（3）承包人须在自合同解除之日起 ** 天内，从现场运走除为了安全需要以外的所有属于承包人的其他货物，并撤离现场。如不按时清退，发包人有权自行处理，或委托公证处进行场内物资公证后清场，由此产生的费用由承包人承担，结算时应予扣除，且承包人自行承担由此产生的损失。
（4）承包人必须完善已完成工程项目的验收工作，如未达到验收标准，必须及时采取相关措施，未完成验收的部分不予确认工程量和不予结算，直至验收合格为准。
（5）承包人已完成工程量由承包人委托第*方进行核定后，发包人和监理单位或发包人另行委托的第*方复核，且经发包人和承包人双方签字确认为准，若承包人拒绝委托的，由发包人和监理单位或发包人另行委托的第*方进行核定，核定的工程量即为已完成工程量。
（6）承包人已完成工程投资，按本合同约定的方式结算，并按结算价的 **%支付（支付价款同时需扣减承包人因违约所需承担的所有违约金及损失赔偿款）。结算时图纸范围内已完成的措施项目按实际投入计算，以第*方造价咨询公司的审计结果作为承包人在此期间所完成工作内容的依据，最终结算以财政审定为准）。
（7）承包人必须按照发包人、监理单位、政府相关职能部门的要求提供完整的工程验收资料（承包范围内已完成部分的工程竣工验收所需资料），经监理和政府相关职能部门审核后 ** 日内将所需的资料整理成册（不装订），移交给发包人。
（8）将发包人提供的所有信息及承包人为本工程编制的设计文件、技术资料及其它文件移交给发包人。在承包人留有的资料文件中，销毁与发包人提供的所有信息相关的数据及资料的备份。
（9）解除合同后并不免除承包人对所完成施工部分工程的质量责任和保修责任。
（**）合同解除后，承包人的相关联文件及对本工程所签订的涉及到发包人义务各项合同，还包括在执行中发包人所担保的责任项目同时解除，工程材料设备采购合同除外。承包人已与相关班组签订的施工合同（含正在履行或即将履行的合同）由承包人与其协商解除，发包人不承担承包人与班组之间因合同纠纷产生的*切后果，且其施工班组应当及时清场退场，不得妨碍发包人重新安排施工单位进行本项目的继续施工，否则，造成*切后果以及损失均由承包人负责。
**
（**）承包人在本项目中所发生的第*方债权债务均由承包人负责自行解决，并承担因此所引起的相应的法律责任，发包人不承担任何连带责任，若导致发包人需先行承担的，发包人有权向承包人追偿。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：具体按双方签订的解除施工合同的协议书确定。
不可抗力
**.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： / 。
**.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后按双方签订的解除施工合同的
协议书确定时间内完成款项的支付。

保险
**.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：承包人应负责购买项目建设期间有关部门规定需购买的各项保险，且此部分费用，由承包人在投标报价时自行考虑。不另外计取。
**.3 其他保险
关于其他保险的约定：为施工现场内所有人员办理意外伤害保险的费用，由承包人支付。且此部分费用，由承包人在投标报价中考虑。不另外计取。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： / 。
**.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用合同条款执行。
**. 争议解决
**.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： / 。
**.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定： / 。
选定争议评审员的期限： / 。
争议评审小组成员的报酬承担方式： / 。

其他事项的约定：	/	。

**
**.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定： / 。
**.4 仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：

（1）向	/	仲裁委员会申请仲裁；

（2）向工程所在地有管辖权的人民法院起诉。
**
附件 1：
工程质量保修书
发包人（全称）：惠州市第*人民医院
承包人（全称）： ×××公司
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商*

致就	签订工程质量保修书。

*、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括	，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如

下：

该工程为

工程，包括

。

*、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；3．装修工程为 2 年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；
5．供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 1 年；
7．其他项目保修期限约定如下： /
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
*、缺陷责任期
工程缺陷责任期为 ** 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
*、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
**
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
*、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

*、双方约定的其他工程质量保修事项：	/	。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人：承包人：
（公章）（公章）
法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：（签字）（签字）
组织机构代码：
地址：
邮政编码：
法定代表人：
委托代理人：
组织机构代码：
地址：
邮政编码：
法定代表人：
委托代理人：

电	话：	电	话：
传	真：	传	真：

电子信箱：
开户银行：
电子信箱：
开户银行：

账

号：

账

号：

**
第*章工程量清单
1. 工程量清单说明
1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。
1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等*起阅读和理解。
1.3 本工程量清单仅是投标报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和第*章“技术标准和要求”的有关规定。
1.4 补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明： / 。
2. 投标报价说明
2.1 工程量清单中的每*子目须填入单价或**，且只允许有*个报价。
2.2 工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需的人工费、材料和施工机具使用费和企业管理费、利润以及*定范围内的风险费用等。
2.3 工程量清单中投标人没有填入单价或**的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或**之中。
2.4 暂列金额的数量及拟用子目的说明： / 。
3. 其他说明
3.1 各投标人根据招标人提供的由咨询机构编制的工程量清单，编制工程量清单投标文件，其中工程量清单投标书的内容包括：投标总价（打印书面投标文件时须按格式要求加盖单位公章、法定代表人章、编制人亲笔签名并加盖执业资格章。）单位工程费汇总表、分部分项工程量清单与计价表、分部分项工程量清单综合单价计价表、措施项目清单与计价表（*）、措施项目清单与计价表（*）、其他项目清单与计价汇总表、暂列金额明细表、材料暂估价单价表、专业工程暂估价表、计日工表、总承包服务费计价表、规费和税金项目计算表、主要材料设备**表、评标指定材料表。分部分项工程的清单工程量以惠州市公共资源交易中心建设
**
工程招投标交易平台（****://****.*******.***.**）公布工程量清单的数量为准，各投标人不得修改。工程量清单需按《建设工程工程量清单计价规范》（*******-****）规定的格式填报。
各投标人根据下列要求编制工程量清单投标书：3.1.1 工程量清单投标文件格式必须为 *** 2.0。
3.1.2 投标人打印的工程量清单投标文件，规费和税金项目计算表中，必须有上述各项相应费用的费率。
3.2 投标人应当在招标公告《招标日程安排表》规定的时间内在惠州市公共资源交易中心建设工程招投标交易平台（****://****.*******.***.**）上传工程量清单投标文件。3.3 本项目《最高投标限价*览表》。
最高投标限价*览表
**单位：元人民币

序号	单位工程名称	最高投标限价	绿色施工安全防护措施费	暂列金额	专业工程暂估价
1	门诊楼装修改造及扩建连廊工程	******.	****.	****.	****.
2	医技楼装修改造工程	*****.	****.	****.	****.
3	综合楼装修改造工程	******.	****.	****.	*****.
4	妇儿大楼-装修改造工程	******.	****.	****.	*****.
5	妇儿大楼-专项装修	*****.	***.	***.	**.
6	后勤楼-多功能会议厅装修改造工程	*****.	***.	***.	****.
7	后勤楼-饭堂装修改造工程	****.	***.	***.	**.
8	康复楼-装修改造工程	*****.	***.	***.	****.
9	崇雅分院综合门诊-装修改造工程	*****.	****.	****.	****.
**	发热门诊**层加建	*****.	****.	***.	***.
**	肿瘤放射中心*层加建	*****.	****.	***.	**.
**	住院大楼-*层胃肠镜、输血科、药物配置	****.	***.	***.	/
**	住院大楼-消防控制室	****.	***.	**.	**.
**	妇儿大楼与至住院楼空中连廊	*****.	***.	***.	/
**	清洁工具集中处理用房	****.	***.	***.	**.
**	崇雅分院外立面升级改造	*****.	****.	***.	***.

**	后勤楼外立面升级改造	****.	***.	***.	***.
**	门诊楼、医技楼外立面升级改造	*****.	****.	***.	****.
**	综合楼外立面升级改造	*****.	****.	****.	****.
**	室外工程-崇雅门诊	****.	**.	**.	/
**	室外工程-总图室外	*****.	***.	***.	***.
**	室外工程-绿化	***.	**.	*.	/
**	门诊楼加固	****.	***.	***.	/
**	走廊加固	****.	**.	**.	/
**	医技楼加固	****.	***.	***.	/
**	综合楼加固	******.	****.	****.	/
**	后勤楼加固	****.	***.	***.	/
**	消防控制室加固	***.	*.	*.	/
**	妇儿大楼与住院大楼连廊加固	***.	*.	*.	/
**	康复楼加固	*****.	***.	***.	/
**	崇雅分院综合门诊加固	****.	***.	***.	/
**	门诊、医技、后勤、综合楼-暖通工程	*****.	****.	****.	****.
**	门诊、医技、后勤、综合楼-水电工程	******.	****.	****.	****.
**	门诊、医技、后勤、综合楼-医气工程	*****.	***.	***.	****.
**	门诊、医技、后勤、综合楼-智能化工程	*****.	****.	****.	*****.
**	妇儿大楼-暖通工程	*****.	****.	****.	****.
**	妇儿大楼-水电工程	******.	****.	****.	****.
**	妇儿大楼-医气工程	*****.	***.	***.	****.
**	妇儿大楼-智能化工程	*****.	****.	***.	*****.
**	康复楼-暖通工程	****.	***.	***.	***.
**	康复楼-水电工程	*****.	***.	***.	***.
**	康复楼-医气工程	****.	**.	**.	**.
**	康复楼-智能化工程	*****.	***.	***.	****.
**	住院楼-暖通工程	****.	***.	**.	***.
**	住院楼-水电工程	****.	***.	**.	****.
**	住院楼-智能化工程	*****.	***.	**.	*****.
**	清洁工具集中处理用房-暖通工程	**.	*.	*.	**.
**	清洁工具集中处理用房-水电工程	***.	**.	**.	**.

**	清洁工具集中处理用房-智能化工程	****.	***.	**.	***.
**	肿瘤放射中心-暖通工程	****.	**.	**.	***.
**	肿瘤放射中心-水电工程	****.	***.	**.	***.
**	肿瘤放射中心-智能化工程	****.	***.	**.	***.
**	发热门诊-暖通工程	****.	***.	***.	***.
**	发热门诊-水电工程	****.	***.	***.	***.
**	发热门诊-智能化工程	****.	***.	***.	***.
**	崇雅楼-暖通工程	****.	***.	***.	****.
**	崇雅楼-水电工程	*****.	****.	***.	****.
**	崇雅楼-医气工程	****.	**.	**.	****.
**	崇雅楼-智能化工程	*****.	****.	***.	*****.
**	妇儿大楼至住院楼空中连廊	***.	**.	*.	**.
**	电梯更换工程	*****.	***.	***.	/
**	自动扶梯工程	****.	/	***.	/
**	污水处理装置安装工程	****.	/	/	****.
**	室外安装工程	*****.	****.	****.	****.
工程量清单报价合计		*******.	*****.	*****.	******.
9	渣土处置费	****.	/	/	/
合计		*******.	*****.	*****.	******.

按照《广东省建设厅建筑工程安全防护、文明施工措施费用管理办法》的有关规定，投标人在投标报价时不得更改以上绿色施工安全防护措施费，各投标人报价时仅须将绿色施工安全防护措施费作为*个整项进行报价，该费用不参与施工投标竞价，实行单列支付、专款专用；否则作否决其投标处理。
备注：
1. 渣土处置费：渣土处置费按 **.** 元/m³计取，渣土处置费 ******.** 元，该费用不参与施工投标竞价（渣土处置费的报价按该金额报价，各投标人不得更改），结算时渣土处置费单价和工程量按实际发生计取。
2. 工程量清单投标书的投标总价包含上述所有报价，商务投标文件的投标函及投标函附录的投标总报价包含上述报价。
3. 投标报价有效范围：商务投标文件的投标函及投标函附录的投标总报价≤工程最高限价值。
**
即：已标价工程量清单投标文件的投标总价≤*********.** 元。
4. 本工程其他项目费中暂列金额是用于编制本工程预算时尚未明确或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更，合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、工程变更确认等的费用，该项报价各投标人不得更改。暂列金额包括的项目须经区财政局、招标人等有关部门确认后，方可使用。若有发生，则按实际发生工程量进行结算，若未发生，结算时不予以支付。
5. 本工程其他项目费中暂估价是用于支付必然发生但暂时不能确定**的专业工程的金额，该项报价按招标人上述列出的专业工程暂估价金额填报，各投标人不得更改。暂估价包括的项目须经区财政局、招标人等有关部门确认后，方可使用。若有发生，则按实际发生工程量进行结算，若未发生，结算时不予以支付。
上述专业工程暂估价属于依法必须进行招标的项目范围且达到国家规定规模标准的，应当依法进行招标。
6. 工程预算包干费按现行各专业综合定额中相应费率计算。投标单位应在投标报价的时候综合考虑预算包干费的工作内容，结算时预算包干费按分部分项的人工费与施工机具费之和计算（建筑工程费率 7%、通用安装工程费率 **%、市政工程及绿化工程费率 6%）。
7. 当中标的施工单位出现严重不平衡报价时，招标人保留调整单价的权利。本工程中标价为中标人所报投标价，中标价经确认无严重不平衡报价后作为合同价，作为工程付款的依据。8. 本工程招标工程量清单采用的计税模式为“增值税模式”。
4. 工程量清单
备注：投标人自行登录惠州市公共资源交易中心建设工程招投标交易平台（****://****. *******.***.**）进行下载。
**
第*章图纸
备注：投标人自行登录惠州市公共资源交易中心建设工程招投标交易平台（****://****.
*******.***.**）进行下载。
**
第*章技术标准和要求
1. 招标工程现场施工条件
1.1 施工的具体位置及可交付中标人施工安排的用地范围见总平面图，坐标水准点由招标人负责提供。
1.2 中标人按照其施工组织设计中的水电负荷及施工现场实际情况在施工场地边缘选择合适的施工用水、用电驳接点，并进行接驳，接驳点由中标人自行选择，接驳报装及施工场地内外接驳工程（含施工用水、用电的管线，施工用水表、电表、其它接驳工程材料及安装等）。
施工场地内施工用水、用电的管线由中标人负责根据施工需要自行解决。要求中标人安装独立的施工用水表、电表，并承担实际用水、用电产生的费用。
1.3 施工范围内的临时便道及临时排水设施由中标人负责根据施工需要修筑并维护，并在投标报价时考虑所需费用。
上述 1.2、1.3 条产生的费用，已包括在中标人中标价包干范围内，由中标人负责交纳，结算时不再调整。各投标人的投标报价，应包含上述费用在内，若中标人报价中漏报，该项费用视为已包括在其它费用中，其后果由中标人承担。
2. 工程质量控制标准和使用材料的要求
2.1 工程质量控制标准：本工程要求严格按照国家有关施工及验收规范、技术标准进行施工，符合国家颁发的有关质量验评标准，工程质量等级为合格。中标人在施工中如果工程质量不符合设计要求和有关规定，招标人要求停工和返工时，中标人必须立即执行，并承担由此产生的各种费用，工期不予顺延。
2.2 使用材料的要求
2.2.1 本工程使用的建筑材料、设备应附有出厂合格证明、试验报告及具有法律效力的检测部门出具的检验报告等资料。中标人须确保材料和证明的真实性，严格按先试后用原则，并应提供招标人和监理方副本各*份。如*方对材料、设备有异议，应进行*次检验，如检验合格，检验费用由持有异议的*方负责，否则由采购方承担；
2.2.2 本工程中，如果有由招标人负责供应的材料及设备，中标人收到图纸后，即根据工程的进度和需要及时做出由招标人供货材料的供应计划，报现场监理工程师和招标人审定；
**
2.2.3 本工程使用的主要材料须提供样板并经监理单位确认及招标人认可，符合工程要求，方可订货使用。如发现货不对板和质量问题的，招标人和监理单位有权拒用，并由中标人承担损失；
2.2.4 施工中，如果发生设计变更或工程变更，必须按照《惠州市惠阳区政府投资项目管理办法》（惠阳府〔****〕** 号）和国家、省、市关于政府投资的相关管理办法和规定办理相关手续，否则不予认可，如因审批和建设时序发生矛盾，中标人可向监理和招标人提出顺延工期。
2.2.5 工程中所使用的砼预制构件，必须经监理工程师确认其质量符合设计要求的厂家方可进场使用。
3. 工程招标范围、内容和承包方式
3.1 工程招标范围及内容：按招标人提供的施工图和有关资料及说明，惠州市第*人民医院整体升级改造项目（*期）的施工及保修（具体施工内容以招标人提供的施工图及工程量清单为准）。
3.2 工程承包方式：中标人为**********。包人工、包材料、包机械、包质量、包工期、包安全。不允许转包，不允许违法分包。对总承包单位不具有施工资质的专业工程或国家、广东省的法律法规允许分包的部分工程，总承包单位在分包前，必须得到招标人同意，才能分包给具有相应施工资质的企业，并报建设行政主管部门备案。中标人以招标人发布的工程量清单进行报价并按其所报分项工程综合单价包干，图纸范围内的措施项目费按其所报措施项目费总价包干。其包干价投标人应承担的风险包括：
3.2.1 施工期间人工费（工程造价管理机构发布的造价调整除外）、材料（水泥、钢筋、商品混凝土、管材、砂、石等主要材料除外）**以及机械台班**上涨；
3.2.2 施工期间水泥、钢筋、商品混凝土、管材、砂、石等主要材料单价波动范围在惠阳区财政局审定预算相应材料**±5%（含±5%）的范围内；
3.2.3 中标人所报的措施项目费（含临时设施费用）*般不得调增，但漏项、专业工程暂估价、勘察、设计单位及投标单位开工前不能预料到的地质条件变化引起的措施项目费的变化，经招标人、设计单位及其它相关单位认可后可以调整的除外；
3.2.4 措施项目费中可能包括的内容，各投标人必须全面考虑，若中标人报价中漏报，该项费用视为已包括在其它费用中，其后果由中标人承担。
**
3.2.5 其合同工期内除不可抗力原因外，所有为了达到在合同工期内完工所需的各种工程措施和费用。
4. 工期要求和规定
4.1 本工程工期要求详见投标须知前附表。
4.2 招标人欢迎各投标人根据企业自身实际能力，在确保安全生产、质量、施工组织和施工方法合理、可行的前提下，对本工程的工期进行优化并经监理方批准，缩短工期。其中雨天、节假日及因施工单位的施工质量不合格或施工工序颠倒造成的返工所耽误的工期，不能顺延。
遇不可抗力因素影响，工期可以顺延，要求本工程全部按期完成，按期完成不奖不罚。
4.3 若因招标人的原因造成工期延误的，工期可相应顺延；若因中标人的原因造成工期延误的，从延期的第*天起，按中标价每天罚款 0.2‰。在施工期间，由于中标人原因造成工期延误，当工程实际施工进度比计划施工进度慢时，招标人对中标人提出书面警告，并要求中标人在规定的时间内将工期赶回，赶工产生的费用由中标人自行承担。若中标人在此期间不能将工期赶回，并被招标人认定不能按要求工期完工，则招标人有权单方终止施工承包合同。原中标人工期延误给招标人造成的损失及赶工产生的费用，由原中标人承担。并由建设行政主管部门根据相关法律、法规对违约的中标人给予相应的行政和经济处罚。
5. 工程竣工资料要求
5.1 中标人必须按照城市建设档案管理的有关规定，在工程施工过程中及时做好工程档案的收集、汇总、整理工作。
5.2 中标人在工程竣工验收合格备案后 ** 天内，应向招标人提供符合城市建设档案管理的有关规定，按规格编制成册的完整的工程竣工图及有关的工程技术档案资料*式*份，其中原件*份、复印件*份。经监理方签收同时提交招标人归档，并同时提交有关归档的证明文件。
6. 工程保修期与缺陷责任期
本工程的保修期限按《建设工程质量管理条例》（国务院[****]*** 号令）规定执行。中标人在向招标人提交竣工验收报告时，应向招标人出具质量保修书。质量保修书中应当明确建设工程的保修范围，保修期限和保修责任等。保修期自竣工验收合格之日起计，在保修期内因施工质量而造成返修，其费用由中标人负责。本工程的质量保证金为结算审定价的 3%。本工
**
程的质量缺陷责任期根据《建设工程质量保证金管理办法》（建质[****]*** 号）的规定，确定为 ** 个月。
7. 工程款结算及拨付方式
7.1 按工程量清单计价方式进行结算，以施工图内容施工，措施项目费按中标人所报措施项目费总价包干，暂列金额、清单漏项、专业工程暂估价部分及设计变更部分的措施项目费按实际发生工程量进行结算。分项工程采用固定单价的合同形式，该固定单价为中标人在清单报价书中承诺的各分项工程综合单价，工程量按实计算。清单漏项及设计变更增加（减少）的分项工程，数量按实际发生工程量调整，相应分项工程单价按以下原则确定：
7.1.1 设计变更必须按照《惠州市惠阳区政府投资项目管理办法》（惠阳府〔****〕** 号）和国家、省、市关于政府投资的相关管理办法和规定办理相关手续。本工程实行无现场签证管理制度；
7.1.2 清单漏项、设计变更导致增加部分的工程量清单的分项工程综合单价按下列原则确定：
7.1.2.1 中标人报价中有相应分项工程综合单价的，若中标人所报分项工程的综合单价超过惠阳区财政局审定的预算中对应分项工程综合单价的 **%时，按惠阳区财政局审定的分项工程综合单价确定；其它情况按中标人所报分项工程综合单价进行确定；
7.1.2.2 中标人报价中无相应分项工程综合单价，但该分项工程包含的材料中标人有报价的，若中标人所报材料单价超过惠阳区财政局审定的预算的相应材料单价的 **%时，按惠阳区财政局审定预算的材料单价进行调整；其他情况按中标人所报材料单价确定该分项工程的材料 **；
7.1.2.3 惠阳区财政局审定的预算中无相应分项工程综合单价，且该分项工程清单包含的材料中标人没有报价的，由中标人依据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的施工期间参考**和中标人投标**下浮率提出变更（或漏项）工程单价或总价，经招标人审核确定。其中，中标人投标**下浮率=（1－中标价/最高投标限价）×***%。
7.1.3 设计变更减少部分的工程量清单的分项工程综合单价按下列原则调整：
中标人报价中有相应分项工程综合单价的，若中标人所报分项工程的综合单价低于惠阳区财政局审定的预算中对应分项工程综合单价的 **%时，按惠阳区财政局审定的分项工程综合单价确定；其它情况按中标人所报分项工程综合单价进行确定。
7.1.4 设计变更增加或减少部分的工程量超过工程量清单的 **%时，增加或减少工程量超
**
过 **%部分的综合单价可按惠阳区财政局审定的单价及投标**下浮率重新确定。
7.1.5 设计变更部分引起的造价调整招标人应及时确认，并与进度款同步支付，支付比例为确认造价的 **%。
7.1.6 本条中所述的中标人报价是指本工程投标时中标人提交的投标报价。
7.1.7 投标人要根据招标人提供的施工设计图纸及工程量清单认真计算工程量和核对清单项目特征中包含的施工内容。如投标人在招标答疑前对工程量清单提出异议的，招标人经核实后以书面形式对工程量清单进行修正或在中标后结算时列入结算，若没有提出异议的，在施工过程中发现清单漏项的，按有关程序确认后列入结算。
7.2 本工程预算中各专业工程的绿色施工安全防护措施费用详见第*章工程量清单中的《最高投标限价*览表》。
7.2.1 按照《广东省建设厅建筑工程安全防护、文明施工措施费用管理办法》《广东省建设工程造价管理规定》《广东省建筑工程计价依据》（****）以及惠市住建函〔****〕*** 号等有关规定，确定绿色施工安全防护措施费；绿色施工安全防护措施费属于不可竞争费用，工程计价时，应单独列项并按本定额相应项目及费率计算。招标人与中标人必须在施工合同中明确约定绿色施工安全防护措施费包括的项目、金额和支付方式等条款；否则作否决投标处理。
7.2.2 各地建设行政主管部门制定的绿色施工安全防护措施补充内容和建设单位对绿色施工安全防护措施有其他要求的，所发生费用应*并列入绿色施工安全防护措施费列支和使用。
7.3 各专业工程其他项目费计价有关规定如下：

序号	项目内容		建筑与装饰工程	安装工程	市政工程	园林绿化工程
1	暂列金额		详见第章工程量清单中的《最高投标限价览表》
2	暂估价	材料暂估价	无
		专业工程暂估价	详见第章工程量清单中的《最高投标限价览表》

备注：（1）本工程其他项目费中暂列金额是用于编制本工程预算时尚未明确或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更，合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔等的费用，该项报价各投标人不得更改。暂列金额包括的项目须经市财政、招标人等有关部门确认后，方可使用。若有发生，则按实际发生工程量进行结算，若未发生，结算时不予以支付。
**
（2）本工程其他项目费中暂估价是用于支付必然发生但暂时不能确定的专业工程的金额，该项报价按招标人以下列出的金额填报，各投标人不得更改。暂估价包括的项目须经市财政、招标人等有关部门确认后，方可使用。若有发生，则按实际发生工程量进行结算，若未发生，结算时不予以支付。
（3）本工程其他项目费中计日工是为完成招标人提出的施工图纸以外的*星项目或工作费用，该项报价按招标人列出的项目和数量进行自主报价。计日工包括的项目若有发生，则按中标人所报综合单价结合实际发生工程量进行结算，若未发生，结算时不予以支付。
7.4 当中标的施工单位出现严重不平衡报价时，招标人保留调整单价的权利。本工程中标价为中标人所报投标价，中标价为合同价，作为工程付款的依据。
7.5 本工程以招标人确定的预算审定价作为本工程的最高投标限价，其具体数额详见第* 章工程量清单中的《最高投标限价*览表》。
本工程中标价为中标人所报各单位工程投标价的总和。
7.6 本工程施工期间水泥、钢筋、商品混凝土、管材、砂、石及其它主材施工期间材料单价波动范围超过惠阳区财政局审定预算相应材料单价±5%（不含±5%）的范围时，按以下方式调整相应材料单价价差，并根据调整的材料单价价差乘以其材料月总消耗量并计入税金后按每月为计价周期进行调整，并依据每月应调整价款调整结算价，具体调整方式如下：
（1）当施工期某材料市场价高于惠阳区财政局审定单价，且涨幅超过 5%时，结算时需调整单价价差＝（施工期某材料市场价－惠阳区财政局审定预算中某材料单价×1.**）×***%；（材料市场价按惠州市及周边地区造价管理机构发布的信息价确定，惠州市及周边地区造价管理机构发布的信息价未含的，以惠阳区财政局审定为准）；
（2）当施工期某材料市场价低于惠阳区财政局审定单价，且跌幅超过 5%时，结算时需调整单价价差＝（施工期某材料市场价－惠阳区财政局审定预算中某材料单价×0.**）×***%；（材料市场价按惠州市及周边地区造价管理机构发布的信息价确定，惠州市及周边地区造价管理机构发布的信息价未含的，以惠阳区财政局审定为准）；
（3）某材料每月**变化导致结算价的调整值＝（某材料每月结算时需调整单价价差×某材料月总消耗量）÷（1+综合折税率）×（1+增值税税率）。
（4）某材料**变化导致最终结算价的调整值＝某材料每月**变化导致结算价的调整值之和。
即：A＝**+……**
** 是某材料第 m 支付期间**变化导致结算价的调整值；
**
** 是某材料第 n 支付期间**变化导致结算价的调整值；A 是某材料**变化导致最终结算价的调整值。
某材料月总消耗量以监理单位、招标人及相关单位核认的实际施工工程量为准。
7.7 本工程执行的计价文件和计价依据包括但不限于以下内容（相关行政主管部门有新颁布文件的，按最新颁布的文件执行）：
7.7.1 建筑与装饰工程按清单计价办法执行《建设工程工程量清单计价规范》（*******-****）、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（****）》、粤建市〔****〕6 号、惠市住建函〔****〕*** 号、惠市住建函〔****〕*** 号文等有关规定。
7.7.2 安装工程按清单计价办法执行《建设工程工程量清单计价规范》（*******-****）、《广东省通用安装工程综合定额（****）》、粤建市〔****〕6 号、惠市住建函〔****〕*** 号、惠市住建函〔****〕*** 号等有关规定。
7.7.3 市政工程按清单计价办法执行《建设工程工程量清单计价规范》（*******-****）、《广东省市政工程综合定额（****）》、粤建市〔****〕6 号、惠市住建函〔****〕*** 号、惠市住建函〔****〕*** 号等有关规定。
7.7.4 园林绿化工程按清单计价办法执行《建设工程工程量清单计价规范》（*******-2 ***）、《广东省园林绿化工程综合定额（****）》、粤建市〔****〕6 号、惠市住建函〔*** 9〕*** 号、惠市住建函〔****〕*** 号等有关规定。
7.7.5 修缮部分按《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额（****）》执行。
7.8 本工程结算时设计变更必须按照《惠州市惠阳区政府投资项目管理办法》（惠阳府〔****〕** 号）和国家、省、市关于政府投资的相关管理办法和规定办理相关手续。本工程实行无现场签证管理制度；
7.9 本工程具体付款方式如下（本条所述“合同价”是指中标价）：
7.9.1 工程备料预付款：签订合同且进场施工后按该工程合同价（暂列金额、专业工程暂估价、渣土处置费、绿色施工安全防护措施费除外）的 ** %拨付。政府投资工程项目禁止施工企业带资施工。
7.9.2 工程进度款：按监理单位、招标人审定的实际完成工程量相应的进度款的 **%每月拨款*次；工程项目竣工验收前，工程进度款支付至已完工工程合同价的 **%；工程竣工验收合格后，工程进度款支付至已完工工程合同价的 **%；竣工结算完成审查核定且竣工资料提交招标人后支付至该工程结算审定造价的 **%；
7.9.3 本招标工程保留结算审定造价的 3 %作为质量保证金，质量保证金在结算定案完成
**
后，如无出现其他问题，自工程竣工验收合格之日起满 ** 个月后，*天内付清。否则，依据《工程质量保修书》完成保修义务后，根据质量缺陷的责任承担情况确定退还质量保证金的数额。
7.9.4 若因财政资金不到位或因征地拆迁影响工程进度，引起工程进度款不能按合同要求或有关规定拨付的，招标人不承担因工程款延期拨付给中标人造成的各类损失（如利息、连带责任等）。
7.9.5 本工程工人工资支付按“关于转发《广东省建设工程领域工人工资支付专用账户管理办法》的通知（惠市住建函〔****〕*** 号）”要求进行支付（具体在合同中约定）。
7.9.6 中标人须按《广东省住房和城乡建设厅关于房屋建筑和市政基础设施工程用工实名管理暂行办法》、惠市规建函〔****〕*** 号的有关要求建立用工实名管理制度。
8. 工程建设执行的标准
中标人除按本技术规范、设计文件要求外，所有的施工及工程质量、工程验收采用的规范、标准应符合中华人民共和国国家规范要求和广东省、惠州市有关文件的规定。包括但不限于：8.1 工程建设法律法规：
·中华人民共和国建筑法（**** 年主席令第 ** 号）
·中华人民共和国民法典（**** 年主席令第 ** 号）
·建设项目环境保护管理条例（**** 年国务院令第 *** 号）
·建设工程质量管理条例（**** 年国务院令第 *** 号）**** 年修订
·建设工程安全生产管理条例（**** 年国务院令第 *** 号）
·城市建设档案管理规定（**** 年建设部令第 ** 号）
·工程建设标准强制性条文（**** 版）
8.2 工程建设技术标准、规范：
·工程测量规范（** *****-****）
·《砌体结构工程施工质量验收规范》（*******-****）
·砌筑砂浆配合比设计规程（***/***－****）
·混凝土质量控制标准（** *****－****）
·混凝土强度检验评定标准（**/T *****－****）
·通用硅酸盐水泥（** ***－****）
·水泥标准稠度用水量、凝结时间、安全性检验方法（**/T ****-****）
**
·普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准（*** **－****）
·混凝土物理力学性能试验方法标准（**/T *****－****）
·混凝土用水标准（*** **－****）
·建筑机械使用安全技术规程（*** **－****）
·普通混凝土拌合物性能试验方法标准（**/T *****－****）
·混凝土外加剂应用技术规范（** *****－****）
·钢筋混凝土用热轧带肋钢筋（**/T ****.2-****）
·钢筋混凝土用钢第 1 部分：热轧光圆钢筋（**/T ****.1-****）·普通混凝土配合比设计规程（*****－****）
·岩土工程验收和质量评定标准（** ****—**）
·给水排水管道工程施工及验收规范（** *****—****）
·给水排水构筑物工程施工及验收规范（** *****-****）
·建筑排水高密度聚乙烯（****）管道工程技术规程（**** ***:****）·电气装置安装工程低压电器施工及验收规范（** *****-****）·电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范（** *****-****）·《城市道路照明工程施工及验收规程》(*****-****)
·《城镇道路工程施工与质量验收规范》****-****
·公路沥青路面施工技术规范 *** ***-****
·公路路基施工技术规范（***/T ****-****）
·公路路面基层施工技术细则（***/T ***-****）
·公路交通安全设施施工技术规范 ***/T ****—****
·公路土工试验规程 *** ****-****
·公路工程沥青及沥青混合料试验规程 *** ***-****
·沥青路面施工及验收规范 *******-**
·城市人行天桥与人行地道技术规范（*****—** ）
·建筑地基基础工程施工质量验收规范（** *****-****）
·地下工程防水技术规范（*******-****）
·地下防水工程质量验收规范（*******-****）
·公路桥涵施工技术规范（***/T ****-****）
·城市桥梁工程施工与质量验收规范 ****-****
**
上述规范、标准、规程仅是本工程的最基本依据，并未包括实施中所涉及的所有规定、标准和规程。在施工中对于上述未尽事宜，按国家和地方现行的规定执行（相关行政主管部门有新颁布文件的，按最新颁布的文件执行）。
9. 危大工程
由招标人根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第 ** 号）及《住房城乡建设部办公厅关于实施＜危险性较大的分部分项工程安全管理规定＞有关问题的通知》（建办质〔****〕** 号）的相关规定并结合工程实际情况列出危大工程清单。
根据 **** 年 2 月 ** 日第 ** 次部常务会议通过的《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（自 **** 年 6 月 1 日起施行）。本工程含危险性较大的分部分项工程，具体范围如下：

危险性分类	分部分项工程范围
危险性较大的分部分项工程范围	基坑工程	开挖深度超过（含）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。
		开挖深度虽未超过 **，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建、构筑物安全的基坑（槽）的方开挖、支护、降水工程
	模板工程及支撑体系	混凝土模板支撑工程：搭设高度及以上，或搭设跨度 * 及以上，或施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）**/㎡及以上，或集中线荷载（设计值）**/m 及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程

9.1 对工程周边环境安全和工程施工安全的意见：
施工单位应严格遵循建办质【****】** 号文件《住房城乡建设部办公厅关于实施〈危险性较大的分部分项工程安全管理规定〉有关问题的通知》要求，结合本项目地质条件、周围环境及地下管线（若有）的情况，在危大工程施工前组织编制专项施工方案。针对危险性较大的分部分项工程应在施工前组织工程技术人员编制专项施工方案并报监理许可。此外，还需严格遵循《市政工程施工组织设计规范》《城镇排水管道维护安全技术规程》《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》以及国家现行相关法律法规、标准的规定。
9.2 若投标人认为本工程项目中含有另外危大工程的须另行补充完善危大工程清单并明确相应的安全管理措施。
**
第*章投标文件格式
提示：
1. 本招标文件第*章“投标文件格式”当中格式落款处的日期填写招标公告发出之日起至投标（网上报价）截止日期的任*日期均可。
2. 鉴于评标委员会评审采用电子投标文件进行评审，为便于评标专家对投标文件相关评审内容的查阅，投标人需对投标文件目录内容设置页码。若投标人在目录之下再设置子目录的，由投标人自拟。
3. 投标人在建设工程招投标交易系统上传的第*册商务投标文件、第*册技术投标文件须为 *** 格式。
4. 上传的电子投标文件（第*册商务投标文件、第*册技术投标文件）的封面当中的“投标人”处须载明投标单位名称。
5. 投标人在建设工程招投标交易系统上传的第*册商务投标文件（公示版）为 *** 格式或 **** 格式文件（封面当中的“投标人”处须载明投标单位名称）。6. 投标文件须取消所有网址超链接。
**
惠州市第*人民医院整体升级改造项目（*期）施工招标
投标文件
（第*册商务投标文件）

投标人：	（此处填入投标人名称即可）

日期：	年	月	日

***
电子签章和电子签名扉页
关于电子签章和电子签名的声明函
致招标人：
我方就本投标文件关于电子签章和电子签名的声明如下：
1. 根据《关于建设工程项目启动电子签名（签章）功能的通知》（惠公易函〔****〕** 号）的规定。如我方在递交投标文件截止前仍未到惠州市公共资源交易中心办理电子签名及电子签章的，由此产生的*切后果由我方自行承担。
2. 我方的投标文件编制完成后，由拟派出的项目负责人（建造师）及技术负责人亲笔签名确认后，按规定加盖电子签名（签章）后再上传到惠州市公共资源交易中心建设工程招标投标交易平台。否则由此产生的*切后果由我方自行承担。
3. 我方在投标文件中完成电子签章和电子签名即代表我方对投标文件全部承诺内容的认可和确定。
特此声明！
投标人：（电子签章）
法定代表人：（电子签名）

项目负责人（建造师）：	（亲笔签名）
技术负责人：	（亲笔签名）

***
目录
（具体由投标人自拟）
*、投标函及投标函附录
*、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书 *、投标保证金
*、资格审查资料
*、其他资料
*、定标因数表
（提示：鉴于评标委员会评审采用电子投标文件进行评审，为便于评标专家对投标文件相关评审内容的查阅，投标人需对投标文件目录内容设置页码。若投标人在目录之下再设置子目录的，由投标人自拟。）
***
*、投标函及投标函附录
（*）投标函
（招标人名称）：

我方	（投标人名称）已仔细研究了		（项目名称）招标文件
的全部内容，愿意以人民币（大写）		（¥	）的投标总报价，工期

日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到。
2. 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3. 随同本投标函提交投标保证金*份，金额为人民币（大写）	（¥	）。

4. 如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。
（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
5．我方在此声明，所递交的书面投标文件与电子投标文件*致，投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第*章“投标须知”第 1.4.3 项和第 1.4.4 项规定的任何*种情形。

6．	（其他补充说明）。

地址：
网址：
电话：
传真：
邮政编码：

年

月

日

注：鉴于惠州市公共资源交易中心建设工程招投标交易平台上传的 ****.0 投标报价金额为小写金额，若投标函投标总报价的大小写金额不*致，以小写金额为准。
***
（*）投标函附录

序号	条款名称	合同条款号	约定内容	备注
1	项目负责人（建造师）	3.2.1	姓名：
2	工期	7.2	天数：日历天
3	缺陷责任期	**.2
4	权利义务	招标文件第*章	执行第*章“合同格式及主要条款”规定
5	技术标准和要求	招标文件第*章	执行第*章“技术标准和要求”规定
……	……	……	……

注：若投标函附录载明的工期表述与投标函载明的相关表述不*致的，以投标函载明的工期表述为准。
***
**清单表

序号	单项工程名称	投标报价金额（元）	备注
1	门诊楼装修改造及扩建连廊工程
2	医技楼装修改造工程
3	综合楼装修改造工程
4	妇儿大楼-装修改造工程
5	妇儿大楼-专项装修
6	后勤楼-多功能会议厅装修改造工程
7	后勤楼-饭堂装修改造工程
8	康复楼-装修改造工程
9	崇雅分院综合门诊-装修改造工程
**	发热门诊**层加建
**	肿瘤放射中心*层加建
**	住院大楼-*层胃肠镜、输血科、药物配置
**	住院大楼-消防控制室
**	妇儿大楼与至住院楼空中连廊
**	清洁工具集中处理用房
**	崇雅分院外立面升级改造
**	后勤楼外立面升级改造
**	门诊楼、医技楼外立面升级改造
**	综合楼外立面升级改造
**	室外工程-崇雅门诊
**	室外工程-总图室外
**	室外工程-绿化

***

**	门诊楼加固
**	走廊加固
**	医技楼加固
**	综合楼加固
**	后勤楼加固
**	消防控制室加固
**	妇儿大楼与住院大楼连廊加固
**	康复楼加固
**	崇雅分院综合门诊加固
**	门诊、医技、后勤、综合楼-暖通工程
**	门诊、医技、后勤、综合楼-水电工程
**	门诊、医技、后勤、综合楼-医气工程
**	门诊、医技、后勤、综合楼-智能化工程
**	妇儿大楼-暖通工程
**	妇儿大楼-水电工程
**	妇儿大楼-医气工程
**	妇儿大楼-智能化工程
**	康复楼-暖通工程
**	康复楼-水电工程
**	康复楼-医气工程
**	康复楼-智能化工程
**	住院楼-暖通工程
**	住院楼-水电工程
**	住院楼-智能化工程

***

**	清洁工具集中处理用房-暖通工程
**	清洁工具集中处理用房-水电工程
**	清洁工具集中处理用房-智能化工程
**	肿瘤放射中心-暖通工程
**	肿瘤放射中心-水电工程
**	肿瘤放射中心-智能化工程
**	发热门诊-暖通工程
**	发热门诊-水电工程
**	发热门诊-智能化工程
**	崇雅楼-暖通工程
**	崇雅楼-水电工程
**	崇雅楼-医气工程
**	崇雅楼-智能化工程
**	妇儿大楼至住院楼空中连廊
**	电梯更换工程
**	自动扶梯工程
**	污水处理装置安装工程
**	室外安装工程
**	工程量清单投标书的投标总价	工程量清单投标书的投标总价为本表第 1 至 ** 项投标报价之和
**	渣土处置费	渣土处置费的投标报价为固定报价金额，各投标人不得更改，否则作否决其投标处理。
投标总报价		投标总价为本表工程量清单投标书的投标总价和第 ** 项投标报价之和。

注：若投标函附录**清单表当中的投标总报价金额与投标函的投标总报价的小写金额
不*致，视为无效投标。
***
*、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授
权委托书
（*）法定代表人身份证明
投标人名称：
单位性质：
地址：

成立时间：	年	月	日

经营期限：

姓名：

性别：

年龄：

职务：

系
特此证明。
（投标人名称）的法定代表人。
附：法定代表人身份证扫描件（含个人信息介面、发证机关和有效期限介面）。

年

月

日

***
（*）授权委托书

本人	（姓名）系	（投标人名称）的法定代表人，现委托	（姓

名）为我方代理人。代理人根据授权：以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修

改	（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自签发之日起*年内有效。
代理人无转委托权。
附：代理人身份证扫描件（含个人信息介面、发证机关和有效期限介面）。
法定代表人身份证号码：
委托代理人身份证号码：

年

月

日

***
*、投标保证金
如采用转账、汇款形式的，投标人应在此提供银行转账凭证截图或扫描件；
如采用电子银行保函的，投标人应在此提供惠州市公共资源交易中心建设工程招投标交易平台下载的电子保函；
如采用电子保证保险的，投标人应在此提供惠州市公共资源交易中心建设工程招投标交易平台下载的电子保单。
说明：
（1）投标保证金以惠州市公共资源交易中心建设工程招投标交易平台检测是否有效为准。（2）电子商务投标文件所附的投标保证金凭证为原件彩色扫描件（网页截图则提供彩色图片或电子件）。
***
*、资格审查资料
本项目资格审查资料按本招标文件第*章评标办法（定量评审）之“评标办法前附表 2.
1.2 资格审查标准”进行资格审查（资格后审）。投标人需提供如下资格审查资料：1. 有效的营业执照扫描件或电子证照；
2. 有效的资质证书扫描件或电子证照；
3. 有效的安全生产许可证扫描件或电子证照；
4. 投标人应在惠州市建筑业信用信息平台办理并通过信用信息录入（提供相关网页截图）；
5. 在中国执行信息公开网（****://****.*****.***.**/）未被列入失信被执行人、在信用中国网（*****://***.***********.***.**/）未被列入重大税收违法失信主体以及在国家企业信用信息公示系统（****://***.****.***.**/*****.****）未被列入严重违法失信名单（黑名单）的证明材料。（提供相关网页截图）。
6. 投标人的“投标回执”（从惠州市公共资源交易中心建设工程交易平台打印或截图）；项目管理班子人员须与建设工程交易平台招投标系统的填报人员*致；
7. 拟派驻本工程的项目管理班子成员必须是惠州市建筑业信用信息平台录入的对应岗位人员（提供相关网页截图）；
8. 拟派驻施工现场最基本的管理班子人员的证书证件扫描件：项目负责人（建造师）注册建造师证书和建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证（B 类）；施工员、质量检查员提供相应的岗位证书；安全员提供建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证（C 类）；9. 其他要求：信用承诺书（注：格式详见招标文件“第*章投标文件格式”）。
说明：
1. 上述资格审查资料第 1 至 8 项：电子投标文件所附的证书证件资料均为原件彩色扫描件或彩色电子证照（网页截图则提截图彩色图片或电子件）；
2. 上述有效期是指在本工程招标公告《招标日程安排表》载明的投标（网上报价）截止时间之日或超过投标（网上报价）截止时间的仍然有效；否则视为投标人资格审查（资格后审）不通过；
3. 投标人须全部通过上述评审内容、若有*项评审内容不通过，则视为投标人资格审查（资格后审）不通过；
***
4. 请投标人将上述第 1 至 5 项内容附在“*、资格审查资料（*）投标人基本情况表”之后；上述第 6 至 8 项内容附在“（*）项目管理机构组成表”之后；
5. 上述资格审查资料不需要递交相关证书原件核查。本招标文件第*章评标办法（定量评审）“评标办法前附表”之“2.2.3（2）项目管理机构评分标准” 要求提供相关证书证件资料原件的，按要求提交相关证书证件资料原件。
***
（*）投标人基本情况表

投标人名称
注册地址				邮政编码
联系方式	联系人			电话
	传真			网址
组织结构
法定代表人	姓名	技术职称			电话
技术负责人	姓名	技术职称			电话
成立时间		员工总人数：
企业资质等级		其中	项目负责人
营业执照号			高级职称人员
注册资金			中级职称人员
开户银行			初级职称人员
账号			技工
经营范围
备注

注：此表后附以下资料。

投标人的有效的营业执照扫描件或电子证照、企业的施工资质证书或电子证照、有效的安全生产许可证扫描件或电子证照；
2. 投标人应在惠州市建筑业信用信息平台办理并通过信用信息录入（提供相关网页截图）；3. 在中国执行信息公开网（****://****.*****.***.**/******/）未列入失信被执行人、在信用中国网站（***.***********.***.**）未列入重大税收违法失信主体以及在国家企业信用信息公示系统（****: //***.****.***.**/*****.****）未列入严重违法失信名单（黑名单）的证明材料（提供相关网页截图）。
***
（*）项目管理机构组成表
说明：投标人按招标公告要求项目施工现场配的最基本的管理班子人员在惠州市公共资源交易中心建设工程招投标交易平台进行填报，拟派驻本工程的项目班子成员必须是惠州市建筑业信用信息平台录入的对应岗位人员。填报完成后从惠州市公共资源交易中心建设工程招投标交易平台打印或截图（投标回执），放在本表后，格式不得更改。
注（后附）：
1. 投标人的“投标回执”（从惠州市公共资源交易中心建设工程交易平台打印或截图）；2. 拟派驻本工程的项目管理班子成员必须是惠州市建筑业信用信息平台录入的对应岗位人员（提供相关网页截图）；
3. 项目负责人（建造师）的注册建造师证书、建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证（B类）；
4. 施工员、质量检查员提供相应岗位证书，安全员提供建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证（C类）。
***
（*）近年完成的类似项目情况表序号：

项目名称
项目所在地
发包人名称
发包人地址
发包人电话
合同**
开工日期
竣工日期
承担的工作
工程质量
项目负责人
技术负责人
***述
备注

注：本项不作为资格审查资料。
***
（*）其他要求
信用承诺书

致：	（招标人名称）：
我司郑重作出承诺，对参与		（项目名称）投标活动的行为负责，保证所有投标

资料真实有效，并严格按照《关于房建市政类施工监理项目推行信用承诺制优化招投标活动流程的通知》（惠市公易委办函〔****〕6 号）的规定执行，如有违反愿意接受相应处罚并公开。
在此，我司也郑重承诺不存在下列情形：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的；
（3）为本招标项目的监理人；
（4）为本招标项目的代建人；
（5）为本招标项目提供招标代理服务的；
（6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为*个法定代表人的；
（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
（9）被责令停业的；
（**）被暂停或取消投标资格的；
（**）财产被接管或冻结的；
（**）在最近*年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；
（**）在中国执行信息公开网（****://****.*****.***.**/）被列入失信被执行人、在信用中国网（h ****://***.***********.***.**/）被列入重大税收违法失信主体以及在国家企业信用信息公示系统（*** p://***.****.***.**/*****.****）被列入严重违法失信名单（黑名单）的；
（**）法律法规或投标须知前附表规定的其他情形。
在本项目的投标过程中，我司将自觉遵守招标投标相关法律法规，所提交的投标文件及有关资料内容是真实有效的，并声明所递交的书面投标文件与电子投标文件*致，不提供虚假材料、不参与围标串标、不以其他违法违规行为骗取中标，*旦违背上述承诺，我司愿无条件接受招标人、行政主管部门做出的取消中标资格、解除合同等处理。
我司承诺在本项目招投标期限（是指我司参与项目投标之日起至投标截止前）不存在安全生产许可证失效或被暂扣或伪造虚假证件的情形，若我司有虚假承诺的，我司愿无条件接受招标人、行政主管部门做出的取消中标候选人资格、并接受被列入不诚信记录和相关处罚等。
特此声明！

年

月

日

***
*、其他资料
说明：投标人的电子商务投标文件已按本章“*、资格审查资料”的要求提供了相关证书证件资料，则无需在此重复提供。投标人附其他资料如下（若有）：
1. 按招标文件第*章评标办法（定量评审）“评标办法前附表”之 2.2.3（2）项对项目负责人（建造师）任职资历的评分内容涉及提供的相关证明材料；
2. 按招标文件第*章评标办法（定量评审）“评标办法前附表”之 2.2.3（2）项对技术负责人任职资历的评分内容涉及提供的相关证明材料；
3. 按招标文件第*章评标办法（定量评审）“评标办法前附表”之 2.2.3（2）项对施工员、质量检查员、安全员资历的评分内容涉及提供的相关证明材料。
4. 投标人可提供与本次投标、评标相关的其他资料。
***
*、定标因素表投标单位名称：

序号

定标因素

投标人情况

证明材料所在页码

备注

企业实力

资质等级

详见第*册商务投标文件“*、资格审查资料”

企业规模

注册资本：	*元；

详见第*册商务投标文件“*、资格审查资料”

专业技术人员规模

高级职称人员：中级职称人员：初级职称人员：技工：

详见第*册商务投标文件“*、资格审查资料”

近*年财务状况（包括资产总额、净资产、资产负债率）

**** 年度
资产总额：*元净资产：*元资产负债率：
**** 年度
资产总额：
*元净资产：*元资产负债率：
**** 年度
资产总额：*元净资产：
*元资产负债率：

提供会计师事务所出具的财务审计报告关键页扫描件

承接类似工程项目业绩

**** 年 1 月 1 日至今

提供合同协议书扫描件等证明材料

**因素

投标总价（元）

详见第*册商务投标文件“（*）投标函”

企业信誉

包括建设行政主管部门作出的各种处罚和不良行为记录；建设单位对其的不良行为记录、履约评价不合格记录以及其他失信记录等

投标人必须主动、如实填写。

各种荣誉

投标人根据自身实际情况填写

提供相关证书扫描件

拟派团队管理能力与水平

项目负责人（建造师）

详见第*册商务投标文件
“*、资格审查资料”“*、其他资料”

施工员、质量员、安全员资历

服务便利性

对比中标候选人的服务响应时效性

提供证明材料扫描件

***

技术方案

以投标人提供的第*册技术投标文件为准。

详见第*册技术投标文件

备注：
1. 投标人根据自身实际提供相应的证明材料，并在“投标人情况”栏目中进行简要说明。
2. 上述定标因素当中的近*年财务状况、承接类似工程项目业绩、企业信誉、服务便利性、其他因素的证明材料请附在本定标因素表之后。
3. 除前述的定标因素部分证明材料附在本定标因素表之后，定标因素表当中另外的定标因素材料已按第* 章第*册商务投标文件“*、资格审查资料”“*、其他资料”的要求提供了相关证明材料的，则无需在此定标因素表之后重复提供。
***
惠州市第*人民医院整体升级改造项目（*期）施工招标
投标文件
（第*册技术投标文件）

投标人：	（此处填入投标人名称即可）

日期：	年	月	日

项目负责人（建造师）：	（亲笔签名）
技术负责人：	（亲笔签名）

***
目录
（具体由投标人自拟）*、施工组织设计
*、图表及格式要求
（提示：鉴于评标委员会评审采用电子投标文件进行评审，为便于评标专家对投标文件相关评审内容的查阅，投标人需对投标文件目录内容设置页码。若投标人在目录之下再设置子目录的，由投标人自拟。）
***
*、施工组织设计

投标人编制施工组织设计的要求（格式自拟，应控制在 *** 页以内），具体内容包括但不限于以下内容：
（1）总体概述：施工程序总体设想及施工段划分
（2）施工进度计划和各阶段进度的保证措施及违约责任承诺
（3）劳动力和材料投入计划及其保证措施
（4）机械设备投入计划及检测设备
（5）施工平面布置和临时设施布置
（6）关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案
（7）安全文明措施（涉及危大工程的，须补充完善危大工程清单并明确相应的安全管理措施）
（8）质量保证与承诺
（9）扬尘污染防治方案
（**）用工实名管理方案
（**）服务便利性
2. 图表及格式要求：
附表*
拟投入的主要施工设备表附表* 劳动力计划表
附表* 进度计划
附表* 施工总平面图

***

*、图表及格式要求

附表*：拟投入本项目的主要施工设备表

序号	设备名称	型号规格	数量	国别产地	制造年份	额定功率（**）	生产能力	用于施工部位	备注

***

附表*：劳动力计划表
单位：人

工种	按工程施工阶段投入劳动力情况

***

附表*：进度计划

1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施

工的各个关键日期。

2. 施工进度表可采用网络图或横道图表示。

***

附表*：施工总平面图

投标人应递交*份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表，并注明临时设施、加工车

间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

***

惠州市第*人民医院整体升级改造项目（*期）施工招标

投标文件

（第*册已标价工程量清单）

投标人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（亲笔签名）项目负责人（建造师）：（亲笔签名）
技术负责人：（亲笔签名）

年

月

日

***

说明：1. 已标价工程量清单以 ****.0 文件导出的报表格式为准。

2. 已标价工程量清单投标文件只需上传 ****.0 格式电子标书，不需要加盖电子签章和电子签名。

3. 投标人根据招标人提供的由咨询机构编制的工程量清单，编制工程量清单投标文件，其中工程量清单投标书的内容包括：投标总价（打印书面投标文件时须按格式要求加盖单位公章、法定代表人章、编制人亲笔签名并加盖执业资格章。）单位工程费汇总表、分部分项工程量清单与计价表、分部分项工程量清单综合单价计价表、措施项目清单与计价表（*）、措施项目清单与计价表（*）、其他项目清单与计价汇总表、暂列金额明细表、材料暂估价单价表、专业工程暂估价表、计日工表、总承包服务费计价表、规费和税金项目计算表、主要材料设备**表、评标指定材料表。

***

	共资源电子交易规则》（惠市政数〔**〕3 号）第条的规定，投标人通过建设工程电子交易系统向招标人提出询疑所提交的询疑资料未按匿名方式提交、出现有任何可识别标记情形的，按无效投标处理。注：投标人的电子投标文件若出现以上否决投标条款或其他否决投标情形之* 者，评标委员会应当否决其投标。
**.4	重新招标的情形：有下列情形之*的，招标人将重新招标：（1）经初步评审有效的投标人少于 3 个的；（2）评标委员会否决不合格投标或者界定为无效投标后因有效投标不足 3 个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会决定否决全部投标的；（3）同意延长投标有效期的投标人少于 3 个的；（4）中标人均未与招标人签订合同的。
**.5	招标代理服务费：根据招标人与招标代理机构签订的招标代理合同约定，该项服务费用在中标通知书发出后 ** 个工作日内，由项目中标人*次性支付给招标代理服务单位。

			分投标人后，有效投标人不足家，评标委员会认为竞争不足的情况出现时，评标委员会应否决全部投标。 6. 计算偏差率偏差率=%×（投标人投标报价－评标基准价）÷评标基准价 7. 投标报价得分（1）投标人投标报价＞评标基准价的，投标报价得分=－偏差率×*×1；（2）投标人投标报价≤评标基准价的，投标报价得分=+偏差率×**×0.5。注：所有数值保留小数点后两位，小数点后第位“舍入”。投标报价得分最高得 ** 分、最低为 0 分。
2.2.3（1）	施工组织设计评分标准（** 分）	总体概述：施工程序总体设想及施工段划分（3 分）	优：对项目总体认识全面深刻，论述完整清晰，总体组织符合实际，总体设计符合规范，总体计划合理，综合措施科学。良：对项目总体认识比较全面，论述比较完整清晰，总体组织比较符合实际，总体设计比较符合规范，总体计划比较合理，综合措施比较科学。般：对项目总体认识基本全面，论述基本完整清晰，总体组织基本符合实际，总体设计基本符合规范，总体计划基本合理，综合措施基本科学。优得 3 分，良得 2.4 分，般得 1.8 分，无提供不得分。
		施工进度计划和各阶段进度的保证措施及违约责任承诺（3 分）	优：施工进度计划编制合理、可行，关键线路清晰、准确、完整，关键时间节点的控制措施得力、可操作性强，保证措施可靠。良：施工进度计划编制比较合理、可行，关键线路比较清晰、准确、完整，关键时间节点的控制措施比较得力、可操作性比较强，保证措施比较可靠。般：施工进度计划编制基本合理、可行，关键线路基本清晰、准确、完整，关键时间节点的控制措施基本合理，具有可操作性基本条件和保证措施基本可靠。优得 3 分，良得 2.4 分，般得 1.8 分，无提供不得分。

		（3 分）	保障措施得力。良：扬尘污染防治方案比较科学、系统，可操作性比较强，保障措施比较得力。般：扬尘污染防治方案基本科学、系统，具有可操作性，保障措施基本正确。优得 3 分，良得 2.4 分，般得 1.8 分，无提供不得分。
		用工实名管理方案（3 分）	优：用工实名管理方案科学、系统，可操作性强，保障措施得力。良：用工实名管理方案比较科学、系统，可操作性比较强，保障措施比较得力。般：用工实名管理方案基本科学、系统，具有可操作性，保障措施基本正确。优得 3 分，良得 2.4 分，般得 1.8 分，无提供不得分。
		服务便利性（5 分）	对投标人自中标到竣工验收以及保修期各关键节点的服务承诺以及服务便利性进行评分。投标人须提供相关权属证明资料作为附件。优得 5 分，良得 4 分，*般得 3 分，无提供不得分。
2.2.3（2）	项目管理机构评分标准（** 分）	项目负责人（建造师）任职资历（3 分）	拟派本工程项目负责人（建造师）具有建筑类高级工程师或以上职称的，得 3 分。注：须提供项目负责人（建造师）的职称证、身份证、近 6 个月（** 年月～**** 年 4 月）在投标单位缴纳社保的证明文件。所提供的相关材料可通过网络查询的需提供网页截图及查询路径，或者提供原件核查（身份证、电子打印件及网页截图除外）。不按要求提供者不得分。具体编制投标文件详见以下备注。
2.2.3（2）	项目管理机构评分标准（** 分）	技术负责人任职资历（3 分）	拟派本工程技术负责人具有建筑类高级工程师或以上职称的，得 3 分。注：须提供技术负责人的职称证、身份证、近 6 个月（** 年月～**** 年 4 月）在投标单位缴纳社保的证明文件。所提供的相关材料可通过网络查询的需提供网页截图及查询路径，或者提供原件核查（身份证、电子打印件及网页截图除外）。不按要求提供者不得分。

		具体编制投标文件详见以下备注。
	项目基本班子的施工员、质量员、安全员资历（4 分）	拟派本项目的施工员、质量员、安全员（须与投标回执上的人员致），当中人员具有建筑类工程师或以上职称的，每人得 2 分，本项最高得 4 分。注：人多项证书的只按人证计分，人员职称不予重复计分。须提供得分人员职称证、身份证、近 6 个月（** 年月～**** 年 4 月）在投标单位缴纳社保的证明文件。所提供的相关材料可通过网络查询的需提供网页截图及查询路径，或者提供原件核查（身份证、电子打印件及网页截图除外）。不按要求提供者不得分。具体编制投标文件详见以下备注。
备注：（1）上述商务投标文件有效的证书证件资料：上述电子商务投标文件需提供有效证书证件资料的原件彩色扫描件（网页截图则提供截图彩色图片或电子件）。（2）投标人递交上述商务部分涉及提供相关证书证件原件核查的资料具体列明目录清单（由投标人自拟，原件资料无须密封），由投标人交易员在开标前按《招标日程安排表》规定的现场递交原件的时间及地点进行递交，招标人（或招标代理机构）核对无误后收取，评标结束后立即通知投标人退还相关证书证件资料原件。（3）评审得分保留小数点后两位（得分结果计算以舍入的方式精确到小数点后两位）。

施工现场需要配置的试验场所：	/	。
施工现场需要配备的试验设备：	/	。
施工现场需要具备的其他试验条件：		/	。
施工现场需要具备的其他试验条件：

（3）其他扣留方式：	本招标工程保留结算审定造价的3%作为质量保证金。

发包人违约的其他情形：		无	。
**.1.2	发包人违约的责任

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后		按双方签订的解除施工合同的
协议书确定时间	内完成款项的支付。