南京开沃重工有限公司重卡搬迁工程项目报价公告（招标编号：*******）

项目所在地区：江苏省
*、招标条件

本南京开沃重工有限公司重卡搬迁工程项目报价公告已由项目审批/核准/备案 机关批准，项目资金来源为私有资金*******元，招标人为南京金龙客车制造 有限公司。本项目已具备招标条件，现招标方式为公开招标。

*、项目概况和招标范围
规模：南京开沃重工有限公司重卡搬迁工程项目报价公告 范围：本招标项目划分为1个标段，本次招标为其中的：(***)南京开沃重工有限公司重卡搬迁工程项目报价公告; *、投标人资格要求

(***南京开沃重工有限公司重卡搬迁工程项目报价公告)的投标人资格能力要求：南京开沃重工有限公司重卡搬迁工程项目报价公告
****-**-**-*******

编制：

审核：

批准：

我司拟于近期对重卡搬迁工程项目进行公开报价邀请，欢迎社会各优秀单位参 与本项目报价，我司联系人如下：
1、招标联系人：** 电话：***********
邮箱：***********@*******.***
2、技术联系人：*** 电话：***********
*、项目报名：
1、报名截止时间：****年8月7日之前；
（本项目有图纸和招标清单需提供，请参与本项目报价的单位，看到公告时与 招标联系人取得联系，进行登记报名）
报名方式：邮箱、电话等形式；
报名内容：投标单位名称、项目联系人及联系方式；
2、报价文件：有意向参加报价的单位，需将以下材料备齐，并提供目录，于截 止时间****年8月**日上午9点前交至开沃集团总经办招标中心，逾期无效。

3、开标时间：****年8月**日上午9点；
4、报价书（报价明细详见附件1）：
1) 投标保证金回执单
2) 公司营业执照
3) 其他特殊要求（符合具体项目）
4) 法人代表证明书（原件）
5) 法定代表人授权委托书（格式见附件，须加盖公章）。

6)
投标人必须具有独立法人资格或经其授权具有独立投标能力的中心支公司、省 级分公司或总公司，参加投标需提供总公司授权书（同*总公司只允许授权* 家中心支公司或省级分公司，否则均按否决投标处理）
7)
投标单位须有建筑总承包*级资质，项目经理须有建筑工程或机电*级建造师

。

8)
公司地址、公司固定电话、联系人、联系人电话、邮箱地址（该联系方式将作 为投标人唯*联系方式）
5、报价文件递交方式
①、可邮寄或送至纸质版报价文件：用**纸张按顺序装订后请密封邮寄或送至“南京市溧水区新能源大道***号行政楼*楼招标中心；也可电子版加密发送至 ***********@*******.***邮箱。

②、开标时邀请各家投标代表前来我司现场参与，现场开标的单位需填写附件2：“访客小程序”进行进厂报备登记（无需盖章，填写完成开标前2天发送至招 标联系人邮箱）；
6、投标保证金：（备注投标项目名称）
收 款 人：南京开沃重工有限公司
开 户 行：中国工商银行高淳经济开发区支行
账 号：*******************
递交时间：****年8月**日9:**前提交投标保证金1*元。（以银行到账的时间 为准）。

地 址：南京市溧水区柘塘镇新能源大道***号 递交方式：电汇
*、招标内容
1、项目名称:重卡搬迁工程。

范围：设备基础、工艺配电、压缩空气管道安装、简易板房安装。

2、施工地点：南京市溧水区新能源大道***号
*、工期要求：合同签订后，乙方**天内完成招标内容内的工作。

*、质量要求：满足需求部门使用要求

附表：投标须知★★★★★
条款号 条款名称 编列内容

1 ★报名时间 报名截止时间：****年8月7日之前；
本项目有图纸和招标清单需提供，请参与本项目报价的单位，看到公告时与招 标联系人取得联系，进行登记报名。

2 投标截止(开标)时间
****年8月**日9:**(开标)，交至开沃集团总经办招标中心**，逾期无效。

3 报价有效性
最终报价请投标方结合自身实力慎重考虑，拿出最大的诚意，开标会议结束后 招标方不接受任何形式的报价。

4 投标有效期 投标截止日后**日内有效。

5 开标地点
南京市溧水区新能源大道***号南京开沃新能源汽车集团股份有限公司政楼*楼 ***会议室
6 投标保证金 ****年8月**日前把投标保证金**元电汇至我司账户。

投标保证金缴纳账户：
开 户 行：中国工商银行高淳经济开发区支行
账 号： *******************
银行行号：************
1）投标保证金（或投标保函）缴纳方式：电汇，通过投标人的基本帐户以银行 转帐方式转入上述投标保证金交纳账户，其它账户转出视为不响应招标，为自 动放弃投标，不接受承兑汇票。

2）投标保证金退还
1、未中标的投标人的投标保证金，在定标后**个工作日内予以退还。

2、中标人的投标保证金，在中标人签订合同并缴纳履约保证金后**个工作日内 予以退还。

3、投标保证金不计利息。

7 履约保证金
履约担保的金额：中标单位的投标保证金全额转为履约保证金，履约保证金在 项目整体验收合格后**日内无息返还。

8 投标文件份数

投标文件分技术标和商务标，*式*份，正本*份，副本*份。

投标人应提供投标文件全部内容的电子文档*份，并密封在投标文件的正本内。

9 装订和密封要求
1、投标人应将投标文件装订成册，并分别在封面上标明并密封。

2、投标人应将所有投标文件(包括商务标的所有正本、副本及电子文档)密封成 套，档案袋上下两端贴封条并在密封外层加盖企业公章，并注明“于（开标时 间）之前不准启封”字样。

3、其中商务标部分的报价表中：表单格式均不得修改，若有让利部分表格需说 明。

4、电子版投标文件应随同投标文件正本密封提交或者单独封装提交。

** 开标程序及定标
（1）密封情况检查：原则上要求投标文件密封完好，否则，开标前递交的投标 文件将作废标处理，不得参与后续开标流程；开标现场递交的投标文件，可以 参与后续开标流程，但投标方自行承担文件不密封造成的后果；
（2）现场评标顺序：技术标评审和交流→商务标评审和交流→*次报价→现场 评标结束。

** 付款方式
付款方式为电汇或半年银行承兑，付款前投标方需向招标方提前开具增 值税专用发票。付款方式：竣工验收合格后付至**%，审计完成后付至**%，质 保金3%（质保期**个月后无息退还）

附件A：工程量清单
附件B：合同
附件C：开沃集团简介和主要产品展示
附件D：访客小程序

附件A：工程量清单
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：折弯机（****）基础、折弯机（****）基础、剪板机（*******）基 础 第1页 共**页
序
号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量 金 额(元)
综合单价 合价 其中
暂估价

A.** 拆除工程 1
1 ************ 钢筋混凝土地面拆除切缝 1.锯缝，锯缝厚度须满足施工要求。

2.具体做法详见设计图纸 m ***.**
2 ************ 钢筋混凝土构件拆除 1.拆除混凝土地坪，拆除厚度**** 2.包含不限于破除、归堆等相关费用
3.拆除方式投标人自行踏勘现场,综合考虑到报价中
4.具体做法详见设计图纸 ** **.**
A.1.1 土石方工程 1
3 ************ 挖*般土方 1.土壤类别:投标人根据相关资料确定；
2.挖土深度:投标人根据设计施工图、现场情况自行考虑； ** ***.**
4 ************ 挖*般石方 1.石方类别:投标人根据相关资料确定；
2.挖土深度:投标人根据设计施工图、现场情况自行考虑； ** **.**
5 ************ 基坑边回填土方
1.回填范围内垃圾、杂物应清理干净,淤泥挖除,积水排干，分层对称回填夯实；
2.填方材料品种、密实度要求：
满足设计及规范要求，抗震缝、沉降缝空隙应采用中，基础*周素土分层夯实( 分层厚度***)，密实度≥0.**；
3.回填土应分层对称回填夯实，施工应符合《建筑地基基础工程施工质量验收 规范》（*******-****）
4.填方来源、运距：运距自行考虑，结算不作调整 ** **.**
6 ************ 地基原土夯实 1、压实方法：机械原土夯实 ** **.** 7 ************ 余方弃置 1.土方内倒
2.含清理，装车，运输等相关费用 ** **.**
8 ************ 余渣弃置 1.建渣内倒
2.含清理，装车，运输等相关费用 ** **.**
A.5 混凝土及钢筋混凝土工程 1
9 ************ 现浇构件钢筋 1.现浇砼构件*级钢筋Φ≤**

2.具体做法及要求详见图纸，满足设计及规范要求 t 8.**
** ************ 设备基础垫层 1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:***
3.详见图纸 ** 5.**
** ************ 设备基础 1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:***（**）
3.详见图纸 ** **.**
** ************ 地脚螺栓膨胀混凝土灌溉浆 *次浇筑采用***微膨胀混凝土 ** 2
A.5.** 预埋铁件 1
** ************ 预埋铁件 详见设计图纸 t 0.***
本页小计
合 计

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：折弯机（****）基础、折弯机（****）基础、剪板机（*******）基 础 第2页 共**页
序
号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量 金 额(元)
综合单价 合价 其中
暂估价
A.** 楼地面装饰工程 1
** ************ 原设计地面恢复 修复地坪，面层考虑接槎处外扩
做法参现有地面 ** **.**
** ************ 固化剂及金属骨料地面恢复 做法参现有地面 ** **.** A.1 其余工程 1
** ************ 成品活动板房 1.规格尺寸：********************
2.*门两窗
3.含****箱及进线电缆*****4长度*** 间 2
** ************ 成品活动板房 1.规格尺寸：********************
2.*门*窗
3.含****箱及进线电缆*****4长度*** 间 1
** ************ 止水带 4厚止水钢板，详见图集****** m **.**
** ************ 沥青胶泥填缝 沥青胶泥填缝，配合比详见设计图纸 ** **.**
分部分项合计
** ************ 大型机械设备进出场及安拆 大型机械进出场及安拆 项 1 ** ************ 设备基础模板 1、现浇混凝土复合木模板 ** **.**
** ************ 垫层模板 1、现浇混凝土复合木模板 ** 5.**
单价措施合计
本页小计
合 计

总价措施项目清单与计价表

工程名称：折弯机（****）基础、折弯机（****）基础、剪板机（*******）基 础 标段： 第3页 共**页
序号 项目编码 项 目 名 称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整
费率(%) 调整后
金额(元) 备注;
本项目不允许联合体投标。

*、招标文件的获取
获取时间：从****年**月**日 **时**分到****年**月**日 **时**分 获取方式：邮件
*、投标文件的递交
递交截止时间：****年**月**日 **时**分
递交方式：开沃集团总经办招标中心邮寄方式递交
*、开标时间及地点
开标时间：****年**月**日 **时**分
开标地点：开沃集团总经办招标中心
*、其他
南京开沃重工有限公司重卡搬迁工程项目报价公告
****-**-**-*******

编制：

审核：

批准：

我司拟于近期对重卡搬迁工程项目进行公开报价邀请，欢迎社会各优秀单位参 与本项目报价，我司联系人如下：
1、招标联系人：** 电话：***********
邮箱：***********@*******.***
2、技术联系人：*** 电话：***********
*、项目报名：
1、报名截止时间：****年8月7日之前；
（本项目有图纸和招标清单需提供，请参与本项目报价的单位，看到公告时与 招标联系人取得联系，进行登记报名）
报名方式：邮箱、电话等形式；
报名内容：投标单位名称、项目联系人及联系方式；
2、报价文件：有意向参加报价的单位，需将以下材料备齐，并提供目录，于截 止时间****年8月**日上午9点前交至开沃集团总经办招标中心，逾期无效。

3、开标时间：****年8月**日上午9点；
4、报价书（报价明细详见附件1）：
1) 投标保证金回执单
2) 公司营业执照
3) 其他特殊要求（符合具体项目）
4) 法人代表证明书（原件）
5) 法定代表人授权委托书（格式见附件，须加盖公章）。

6)
投标人必须具有独立法人资格或经其授权具有独立投标能力的中心支公司、省

级分公司或总公司，参加投标需提供总公司授权书（同*总公司只允许授权* 家中心支公司或省级分公司，否则均按否决投标处理）
7)
投标单位须有建筑总承包*级资质，项目经理须有建筑工程或机电*级建造师。

8)
公司地址、公司固定电话、联系人、联系人电话、邮箱地址（该联系方式将作 为投标人唯*联系方式）
5、报价文件递交方式
①、可邮寄或送至纸质版报价文件：用**纸张按顺序装订后请密封邮寄或送至“南京市溧水区新能源大道***号行政楼*楼招标中心；也可电子版加密发送至 ***********@*******.***邮箱。

②、开标时邀请各家投标代表前来我司现场参与，现场开标的单位需填写附件2：“访客小程序”进行进厂报备登记（无需盖章，填写完成开标前2天发送至招 标联系人邮箱）；
6、投标保证金：（备注投标项目名称）
收 款 人：南京开沃重工有限公司
开 户 行：中国工商银行高淳经济开发区支行
账 号：*******************
递交时间：****年8月**日9:**前提交投标保证金1*元。（以银行到账的时间 为准）。

地 址：南京市溧水区柘塘镇新能源大道***号 递交方式：电汇
*、招标内容
1、项目名称:重卡搬迁工程。

范围：设备基础、工艺配电、压缩空气管道安装、简易板房安装。

2、施工地点：南京市溧水区新能源大道***号
*、工期要求：合同签订后，乙方**天内完成招标内容内的工作。

*、质量要求：满足需求部门使用要求

附表：投标须知★★★★★
条款号 条款名称 编列内容
1 ★报名时间 报名截止时间：****年8月7日之前；
本项目有图纸和招标清单需提供，请参与本项目报价的单位，看到公告时与招 标联系人取得联系，进行登记报名。

2 投标截止(开标)时间
****年8月**日9:**(开标)，交至开沃集团总经办招标中心**，逾期无效。

3 报价有效性
最终报价请投标方结合自身实力慎重考虑，拿出最大的诚意，开标会议结束后 招标方不接受任何形式的报价。

4 投标有效期 投标截止日后**日内有效。

5 开标地点
南京市溧水区新能源大道***号南京开沃新能源汽车集团股份有限公司政楼*楼 ***会议室
6 投标保证金 ****年8月**日前把投标保证金**元电汇至我司账户。

投标保证金缴纳账户：
开 户 行：中国工商银行高淳经济开发区支行
账 号： *******************
银行行号：************
1）投标保证金（或投标保函）缴纳方式：电汇，通过投标人的基本帐户以银行 转帐方式转入上述投标保证金交纳账户，其它账户转出视为不响应招标，为自 动放弃投标，不接受承兑汇票。

2）投标保证金退还
1、未中标的投标人的投标保证金，在定标后**个工作日内予以退还。

2、中标人的投标保证金，在中标人签订合同并缴纳履约保证金后**个工作日内 予以退还。

3、投标保证金不计利息。

7 履约保证金
履约担保的金额：中标单位的投标保证金全额转为履约保证金，履约保证金在 项目整体验收合格后**日内无息返还。

8 投标文件份数
投标文件分技术标和商务标，*式*份，正本*份，副本*份。

投标人应提供投标文件全部内容的电子文档*份，并密封在投标文件的正本内。

9 装订和密封要求
1、投标人应将投标文件装订成册，并分别在封面上标明并密封。

2、投标人应将所有投标文件(包括商务标的所有正本、副本及电子文档)密封成 套，档案袋上下两端贴封条并在密封外层加盖企业公章，并注明“于（开标时 间）之前不准启封”字样。

3、其中商务标部分的报价表中：表单格式均不得修改，若有让利部分表格需说 明。

4、电子版投标文件应随同投标文件正本密封提交或者单独封装提交。

** 开标程序及定标
（1）密封情况检查：原则上要求投标文件密封完好，否则，开标前递交的投标 文件将作废标处理，不得参与后续开标流程；开标现场递交的投标文件，可以 参与后续开标流程，但投标方自行承担文件不密封造成的后果；
（2）现场评标顺序：技术标评审和交流→商务标评审和交流→*次报价→现场 评标结束。

** 付款方式
付款方式为电汇或半年银行承兑，付款前投标方需向招标方提前开具增 值税专用发票。付款方式：竣工验收合格后付至**%，审计完成后付至**%，质 保金3%（质保期**个月后无息退还）

附件A：工程量清单
附件B：合同
附件C：开沃集团简介和主要产品展示

附件D：访客小程序

附件A：工程量清单
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：折弯机（****）基础、折弯机（****）基础、剪板机（*******）基 础 第1页 共**页
序

号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金 额(元)
综合单价 合价 其中
暂估价
A.** 拆除工程 1
1 ************ 钢筋混凝土地面拆除切缝 1.锯缝，锯缝厚度须满足施工要求。

2.具体做法详见设计图纸 m ***.**
2 ************ 钢筋混凝土构件拆除 1.拆除混凝土地坪，拆除厚度**** 2.包含不限于破除、归堆等相关费用
3.拆除方式投标人自行踏勘现场,综合考虑到报价中
4.具体做法详见设计图纸 ** **.**
A.1.1 土石方工程 1
3 ************ 挖*般土方 1.土壤类别:投标人根据相关资料确定；
2.挖土深度:投标人根据设计施工图、现场情况自行考虑； ** ***.**
4 ************ 挖*般石方 1.石方类别:投标人根据相关资料确定；
2.挖土深度:投标人根据设计施工图、现场情况自行考虑； ** **.**
5 ************ 基坑边回填土方
1.回填范围内垃圾、杂物应清理干净,淤泥挖除,积水排干，分层对称回填夯实；
2.填方材料品种、密实度要求：
满足设计及规范要求，抗震缝、沉降缝空隙应采用中，基础*周素土分层夯实( 分层厚度***)，密实度≥0.**；
3.回填土应分层对称回填夯实，施工应符合《建筑地基基础工程施工质量验收 规范》（*******-****）
4.填方来源、运距：运距自行考虑，结算不作调整 ** **.**
6 ************ 地基原土夯实 1、压实方法：机械原土夯实 ** **.** 7 ************ 余方弃置 1.土方内倒
2.含清理，装车，运输等相关费用 ** **.**

8 ************ 余渣弃置 1.建渣内倒
2.含清理，装车，运输等相关费用 ** **.**
A.5 混凝土及钢筋混凝土工程 1
9 ************ 现浇构件钢筋 1.现浇砼构件*级钢筋Φ≤**
2.具体做法及要求详见图纸，满足设计及规范要求 t 8.**
** ************ 设备基础垫层 1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:***
3.详见图纸 ** 5.**
** ************ 设备基础 1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:***（**）
3.详见图纸 ** **.**
** ************ 地脚螺栓膨胀混凝土灌溉浆 *次浇筑采用***微膨胀混凝土 ** 2
A.5.** 预埋铁件 1
** ************ 预埋铁件 详见设计图纸 t 0.***
本页小计
合 计

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：折弯机（****）基础、折弯机（****）基础、剪板机（*******）基 础 第2页 共**页
序
号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量 金 额(元)
综合单价 合价 其中
暂估价
A.** 楼地面装饰工程 1
** ************ 原设计地面恢复 修复地坪，面层考虑接槎处外扩
做法参现有地面 ** **.**
** ************ 固化剂及金属骨料地面恢复 做法参现有地面 ** **.** A.1 其余工程 1
** ************ 成品活动板房 1.规格尺寸：********************
2.*门两窗
3.含****箱及进线电缆*****4长度*** 间 2
** ************ 成品活动板房 1.规格尺寸：********************
2.*门*窗
3.含****箱及进线电缆*****4长度*** 间 1
** ************ 止水带 4厚止水钢板，详见图集****** m **.**
** ************ 沥青胶泥填缝 沥青胶泥填缝，配合比详见设计图纸 ** **.**
分部分项合计
** ************ 大型机械设备进出场及安拆 大型机械进出场及安拆 项 1 ** ************ 设备基础模板 1、现浇混凝土复合木模板 ** **.**
** ************ 垫层模板 1、现浇混凝土复合木模板 ** 5.**

单价措施合计
本页小计
合 计

总价措施项目清单与计价表

工程名称：折弯机（****）基础、折弯机（****）基础、剪板机（*******）基 础 标段： 第3页 共**页
序号 项目编码 项 目 名 称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整
费率(%) 调整后
金额(元) 备注
1 ************ 安全文明施工
1.1 1.1 基本费 分部分项清单合价+单价措施清单合价-
分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 3.1
不取费时将“费率”置0；
1.2 1.2 增加费 分部分项清单合价+单价措施清单合价-
分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 0
1星0.7%/2星0.**%/3星0.**%
1.3 1.3 扬尘污染防治增加费 分部分项清单合价+单价措施清单合价-
分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 0.**
2 ************ 夜间施工 0～0.1%
3 ************ 非夜间施工照明 0.2%
4 ************ 冬雨季施工 0.**～0.2%
5 ************ 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
6 ************ 已完成工程及设备保护 0～0.**%
7 ************ 临时设施 分部分项清单合价+单价措施清单合价-

分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 1～2.3%

总价措施项目清单与计价表

工程名称：折弯机（****）基础、折弯机（****）基础、剪板机（*******）基 础 标段： 第4页 共**页
序号 项目编码 项 目 名 称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整
费率(%) 调整后
金额(元) 备注

8 ************ 赶工措施 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-*** 0.5～2.1%
9 ************ 工程按质论价 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 0
市优结构0.7%/市优0.9%/省优1.3%/国优专业1.4%/国优1.6%
** ************ 住宅分户验收 0.4%
合 计
规费、税金项目计价表

工程名称：折弯机（****）基础、折弯机（****）基础、剪板机（*******）基 础 标段： 第5页 共**页
序号 项 目 名 称 计算基础 计算基数(元) 计算费率(%) 金额(元)
1 规费 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 *** 1.1 社会保险费 3.2
1.2 住房公积金 0.**
1.3 环境保护税 0.1
2 税金 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-
(甲供材料费+甲供设备费)/1.** 9
合 计

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地磅基础 第6页 共**页
序
号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金 额(元)
综合单价 合价 其中
暂估价

A.1.1 土石方工程 1
1 ************ 平整场地 1、土壤类别：详见地勘报告
2、弃土运距：施工单位自行考虑
3、取土运距：施工单位自行考虑 ** ***.5
2 ************ 挖*般土方 1.土壤类别:投标人根据相关资料确定；
2.挖土深度:投标人根据设计施工图、现场情况自行考虑； ** ***
3 ************ 地基原土夯实 原土夯实，地基允许承载力大于****** ** ***.5
4 ************ 回填方
1.回填范围内垃圾、杂物应清理干净,淤泥挖除,积水排干，分层对称回填夯实；
2.填方材料品种、密实度要求：
满足设计及规范要求，抗震缝、沉降缝空隙应采用中，基础*周素土分层夯实( 分层厚度***)，密实度≥0.**；
3.回填土应分层对称回填夯实，施工应符合《建筑地基基础工程施工质量验收 规范》（*******-****）
4.填方来源、运距：运距自行考虑，结算不作调整 ** **.**
5 ************ 余方弃置 1.土方内倒
2.含清理，装车，运输等相关费用 ** **.**
A.2 地基处理工程 1
6 ************ 碎石基础 1.***厚碎石基础垫层
2.压实系数：0.** ** **.**
7 ************ 灌浆 ***厚1：1水泥砂浆灌浆 ** 2
A.5 混凝土及钢筋混凝土工程 1
8 ************ 现浇构件钢筋 1.现浇砼构件*级钢筋Φ≤**
2.具体做法及要求详见图纸，满足设计及规范要求 t 2.***
9 ************ 地磅基础 1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:***
3.详见图纸 ** **.**

A.5.** 预埋铁件 1
** ************ 预埋铁件 详见设计图纸 t 0.***
A.1 其余工程 1
** ************ 预埋***管 ****硬***管 m 5
分部分项合计
** ************ 设备基础模板 1、现浇混凝土复合木模板 ** ** 单价措施合计
本页小计
合 计
总价措施项目清单与计价表

工程名称：地磅基础 标段： 第7页 共**页
序号 项目编码 项 目 名 称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整 费率(%) 调整后
金额(元) 备注
1 ************ 安全文明施工
1.1 1.1 基本费 分部分项清单合价+单价措施清单合价-
分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 3.1
不取费时将“费率”置0；
1.2 1.2 增加费 分部分项清单合价+单价措施清单合价-
分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 0
1星0.7%/2星0.**%/3星0.**%
1.3 1.3 扬尘污染防治增加费 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 0.**
2 ************ 夜间施工 0～0.1%
3 ************ 非夜间施工照明 0.2%
4 ************ 冬雨季施工 0.**～0.2%
5 ************ 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
6 ************ 已完成工程及设备保护 0～0.**%

7 ************ 临时设施 分部分项清单合价+单价措施清单合价-
分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 1～2.3% 8 ************ 赶工措施 分部分项清单合价+单价措施清单合价-
分部分项除税工程设备费-*** 0.5～2.1%

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地磅基础 标段： 第8页 共**页
序号 项目编码 项 目 名 称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整 费率(%) 调整后
金额(元) 备注
9 ************ 工程按质论价 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 0
市优结构0.7%/市优0.9%/省优1.3%/国优专业1.4%/国优1.6%
** ************ 住宅分户验收 0.4%
合 计

规费、税金项目计价表

工程名称：地磅基础 标段： 第9页 共**页
序号 项 目 名 称 计算基础 计算基数(元) 计算费率(%) 金额(元)
1 规费 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 *** 1.1 社会保险费 3.2

1.2 住房公积金 0.**
1.3 环境保护税 0.1
2 税金 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)/1.** 9
合 计

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：工艺变配电系统 第**页 共**页
序
号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量 金 额(元)
综合单价 合价 其中
暂估价
1 ************ 电力电缆 1.规格：***-0.6/1 3×***+2×**

2.下料设备动力柜甲供 m 7.5
2 ************ 电力电缆 1.规格：***-0.6/1 3×**+2×** m *** 3 ************ 电力电缆 1.规格：***-0.6/1 3×**+2×** m *** 4 ************ 电力电缆 1.规格：***-0.6/1 5*** m ***
5 ************ 桥架 1.材料：钢制
2.规格：********1 m **
6 ************ 桥架 1.材料：钢制
2.规格：********1.2
3.配电房内竖向至电缆沟 m 8
7 ************ ***穿线套管 1.规格：**** m ***
8 ************ 成套配电柜 1.****** **-**（改）
2.详见系统图 台 3
9 ************ 下料设备动力柜
规格：************设备甲供，仅计取安装费 台 1
** ************ 检修插座箱2 1.**-****
2.甲方提供**台仅计取安装费用 台 **
** ************ 母线插接箱 ***/**** 台 **
** ************ 槽钢基础 1.规格：**#槽钢
2.刷防锈漆和银粉漆 m **
** ************ 电缆接头 1.规格：3****+2*** 套 2
** ************ 电缆接头 1.规格：3***+2*** 套 6
** ************ 断路器 *****更换***-****/**** **=***旧件归还 台 1 ** ************ 母线伸缩节
*相*线制*****铜质密集型母线伸缩节（母线已安装） 个 2
分部分项合计
*、监督部门
本招标项目的监督部门为溧水行政审批局。

*、联系方式
招 标 人：************
地 址：南京市溧水区柘塘镇新能源大道***号

联 系 人：**
电 话：***********
电子邮件：********@***********.***

招标代理机构：
地 址：
联 系 人：
电 话：
电子邮件：

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）： （签名）

招标人或其招标代理机构： （盖章）

南京开沃重工有限公司重卡搬迁工程项目报价公告

****-**-**-*******

编制：

审核：

批准：

**

我司拟于近期对重卡搬迁工程项目进行公开报价邀请，欢迎社会各优秀单位参与本项目报价，我司联

系人如下：

1、招标联系人：**电话：*********** 邮箱：***********@*******.***

2、技术联系人：***电话：***********

*、项目报名：
1、报名截止时间：****年8月7日之前；
（本项目有图纸和招标清单需提供，请参与本项目报价的单位，看到公告时与招标联系人取得联 系，进行登记报名）
报名方式：邮箱、电话等形式；
报名内容：投标单位名称、项目联系人及联系方式；
2、报价文件：有意向参加报价的单位，需将以下材料备齐，并提供目录，于截止时间****年8月1 0日上午9点前交至开沃集团总经办招标中心，逾期无效。

3、开标时间：****年8月**日上午9点；
4、报价书（报价明细详见附件1）：
1) 投标保证金回执单
2) 公司营业执照
3) 其他特殊要求（符合具体项目）
4) 法人代表证明书（原件）
5) 法定代表人授权委托书（格式见附件，须加盖公章）。

6) 投标人必须具有独立法人资格或经其授权具有独立投标能力的中心支公司、省级分公司或 总公司，参加投标需提供总公司授权书（同*总公司只允许授权*家中心支公司或省级分公 司，否则均按否决投标处理）
7) 投标单位须有建筑总承包*级资质，项目经理须有建筑工程或机电*级建造师。

8) 公司地址、公司固定电话、联系人、联系人电话、邮箱地址（该联系方式将作为投标人唯*联 系方式）
5、报价文件递交方式
①、可邮寄或送至纸质版报价文件：用**纸张按顺序装订后请密封邮寄或送至“南京市溧水区新 能源大道***号行政楼*楼招标中心；邮箱。②、开标时邀请各家投标代表前来我司现场参与，现场开标的单位需填写附件2：“访客小程序”进行进厂报备登记（无需盖章，填写完成开标前2天发送至招标联系人邮箱）；

**

6、投标保证金：（备注投标项目名称）
收款人：南京开沃重工有限公司
开户行：中国工商银行高淳经济开发区支行
账号：*******************
递交时间：****年8月**日9:**前提交投标保证金1*元。（以银行到账的时间为准）。

地址：南京市溧水区柘塘镇新能源大道***号
递交方式：电汇

*、招标内容
1、项目名称:重卡搬迁工程。

范围：设备基础、工艺配电、压缩空气管道安装、简易板房安装。

2、施工地点：南京市溧水区新能源大道***号
*、工期要求：合同签订后，乙方**天内完成招标内容内的工作。

*、质量要求：满足需求部门使用要求

**

附表：投标须知★★★★★编列内容；
请参与本项目报价的单位，看到公告时与招标联系人取得联系，进行登记报名。开沃集团总经办招标中心张工，逾期无效。

重考虑，拿出最大的诚意，开标会议结束后招标方不接受任何形式的报价。

京开沃新能源汽车集团股份有限公司政楼*楼***会议室
*元电汇至我司账户。

开发区支行

式：电汇，通过投标人的基本帐户以银行转帐方式转入上述投标保证金交纳账户，其它账户转出视为不响应招标，

在定标后**个工作日内予以退还。

签订合同并缴纳履约保证金后**个工作日内予以退还。

保证金全额转为履约保证金，履约保证金在项目整体验收合格后**日内无息返还。

*份，正本*份，副本*份。

电子文档*份，并密封在投标文件的正本内。

并分别在封面上标明并密封。

商务标的所有正本、副本及电子文档)密封成套，档案袋上下两端贴封条并在密封外层加盖企业公章，并注明“于（开 单格式均不得修改，若有让利部分表格需说明。

件正本密封提交或者单独封装提交。

文件密封完好，否则，开标前递交的投标文件将作废标处理，不得参与后续开标流程；开标现场递交的投标文件，可 流→商务标评审和交流→*次报价→现场评标结束。

付款前投标方需向招标方提前开具增值税专用发票。付款方式：竣工验收合格后付至**%，审计完成后付至**%，质保

附件A：工程量清单

**

附件B：合同
附件C：开沃集团简介和主要产品展示
附件D：访客小程序

**

附件A：工程量清单
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：折弯机（****）基础、折弯机（****）基础、剪板机（**

**

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：折弯机（****）基础、折弯机（****）基础、剪板机（**

**

总价措施项目清单与计价表

工程名称：折弯机（****）基础、折弯机（6

**

**

总价措施项目清单与计价表

工程名称：折弯机（****）基础、折弯机（6

规费、税金项目计价表

工程名称：折弯机（****）基础、折弯机（6

**

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

**

总价措施项目清单与计价表

**

总价措施项目清单与计价表

规费、税金项目计价表

**

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

**

总价措施项目清单与计价表

**

总价措施项目清单与计价表

**

总价措施项目清单与计价表

规费、税金项目计价表

**

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

**

总价措施项目清单与计价表

**

总价措施项目清单与计价表

**

总价措施项目清单与计价表

规费、税金项目计价表

工程名称：车架联合厂房压缩空气管道

**

单位盖章：
联系人和电话:
日期：

**

第*章合同范本

建设工程施工合同
第*部分 协议书
发包人（全称）：（简称甲方）
承包人（全称）：（简称乙方）
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商*致，订立本合同。

*、工程概况
工程名称： ；
工程地点：；
工程内容：

资金来源： 资金自筹。

*、工程承包范围
承包范围：
*、合同工期
开工日期暂定：年月日（具体开工时间以甲方书面通知为准）。

竣工日期：年月日
合同总工期 : 日历日。

*、质量标准：工程质量要求合格及以上，符合国家验收合格标准。

*、合同价款（含税价）：税率 %
本工程暂定合同金额为：（大写）（人民币），
（小写）￥元（人民币）。

合同执行期间，如遇税率调整，按国家政策文件执行。

*、组成合同的文件
组成本合同的文件包括：
1、本合同协议书
2、中标通知书
3、投标函及其附件
4、本合同专用条款
5、本合同通用条款

**

6、标准、规范及有关技术文件
7、图纸
8、已标价工程量清单
9、其他合同文件
**、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

*、本协议书中有关词语含义与本合同第*部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。*、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

*、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

*、合同生效
合同订立时间：年月日
合同订立地点：。

本合同双方约定自 签字盖章后生效。

发 包人：（公章）承包人：（公章）

住所：住所：

法定代表人：法定代表人：

委托代表人：委托代表人：

电 话： 电 话：

传 真： 传 真：

开户银行：开户银行：

帐 号： 帐 号：

邮政编码： 邮政编码：

年月日年月日

**

第*部分通用条款

*、词语定义及合同文件
1.词语定义
下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：
1.1 通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。

1.2
专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成*致意见的条款，是 对通用条款的具体化、补充或修改。

1.3
发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的 合法继承人。

1.4
承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的 合法继承人。

1.5 项目经理：指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。

1.6 设计单位：********************************。

1.7 监理单位：********************************。

1.8
工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发 包人承包人在专用条款中约定。

1.9
工程造价管理部门：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。 1.** 工程：指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。

1.**
合同价款：指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程 并承担质量保修责任的款项。

1.**
追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加 的合同价款。

1.** 费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。

1.** 工期：指发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数(包括法定节假日)计算的承包天数。

1.** 开工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。

1.** 竣工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。

1.**
图纸：指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸(包括配套说明和有 关资料)。

1.**
施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场 所。

1.**
书面形式：指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现 所载内容的形式。

1.** 违约责任：指合同*方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。

**

1.**
索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提 出经济补偿和(或)工期顺延的要求。

1.** 不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

1.**
小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算(不扣除休息时间)；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后*天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限 的最后*天，但竣工日期除外。时限的最后*天的截止时间为当日**时。

2.合同文件及解释顺序
2.1 合同文件应能相互解释，互为说明。除专用条款另有约定外组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

（1) 本合同协议书

（2) 中标通知书

（3) 投标函及其附件

（4) 本合同专用条款

（5) 本合同通用条款

（6) 标准、规范及有关技术文件

（7) 图纸

（8) 已标价工程量清单

（9) 其他合同文件

（**) 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

2.2
当合同文件内容含糊不清或不相*致时，在不影响工程正常进行的情况下，由发包人承包人协商解决。双方 也可以提请负责监理的工程师做出解释。双方协商不成或不同意负责监理的工程师的解释时，按本通用条款 第**条关于争议的约定处理。

3.语言文字和适用法律、标准及规范
3.1 语言文字

本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条款约定使用两种以上(含两种)语言文字时，汉语 应为解释和说明本合同的标准语言文字。

在少数民族地区，双方可以约定使用少数民族语言文字书写和解释说明本合同。

3.2 适用法律和法规
本合同文件适用国家的法律和行政法规。需要明示的法律、行政法规，由双方在专用条款中约定。

3.3 适用标准、规范

双方在专用条款内约定适用国家标准、规范的名称；没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，约定适用行

**

业标准、规范的名称；没有国家和行业标准、规范的，约定适用工程所在地地方标准、规范的名称。发包人应按 专用条款约定的时间向承包人提供*式两份约定的标准、规范。

国内没有相应标准、规范的，由发包人按专用条款约定的时间向承包人提出施工技术要求，承包人按约定的 时间和要求提出施工工艺，经发包人认可后执行。发包人要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本。本条所发生的购买、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用，由发包人承担。

4.图纸
4.1
发包人应按专用条款约定的日期和套数，向承包人提供图纸。承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复 制，复制费用由承包人承担。发包人对工程有保密要求的，应在专用条款中提出保密要求，保密措施费用由发 包人承担，承包人在约定保密期限内履行保密义务。

4.2
承包人未经发包人同意，不得将本工程图纸转给第*人。工程质量保修期满后，除承包人存档需要的图纸外，应将全部图纸退还给发包人。

4.3 承包人应在施工现场保留*套完整图纸，供工程师及有关人员进行工程检查时使用。

*、双方*般权利和义务
5.工程师
5.1
实行工程监理的，发包人应在实施监理前将委托的监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式通知承包 人。

5.2
监理单位委派的总监理工程师在本合同中称工程师，其姓名、职务、职权由发包人承包人在专用条款内写明。工程师按合同约定行使职权，发包人在专用条款内要求工程师在行使某些职权前需要征得发包人批准的，工 程师应征得发包人批准。

5.3
发包人派驻施工场地履行合同的代表在本合同中也称工程师，其姓名、职务、职权由发包人在专用条款内写 明，但职权不得与监理单位委派的总监理工程师职权相互交叉。双方职权发生交叉或不明确时，由发包人予 以明确，并以书面形式通知承包人。

5.4
合同履行中，发生影响发包人承包人双方权利或义务的事件时，负责监理的工程师应依据合同在其职权范围 内客观公正地进行处理。*方对工程师的处理有异议时，按本通用条款第**条关于争议的约定处理。

5.5
除合同内有明确约定或经发包人同意外，负责监理的工程师无权解除本合同约定的承包人的任何权利与义务。

5.6不实行工程监理的，本合同中工程师专指发包人派驻施工场地履行合同的代表，其具体职权由发包人在专 用条款内写明。

6.工程师的委派和指令
6.1
工程师可委派工程师代表，行使合同约定的自己的职权，并可在认为必要时撤回委派。委派和撤回均应提前7 天以书面形式通知承包人，负责监理的工程师还应将委派和撤回通知发包人。委派书和撤回通知作为本合同 附件。

工程师代表在工程师授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件，与工程师发出的函件具有同等效力。

**

承包人对工程师代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时，可将此函件提交工程师，工程师应进行确认。工程师代表发出指令有失误时，工程师应进行纠正。

除工程师或工程师代表外，发包人派驻工地的其他人员均无权向承包人发出任何指令。

6.2
工程师的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给项目经理，项目经理在回执上签署姓名和收到时间后 生效。确有必要时，工程师可发出口头指令，并在**小时内给予书面确认，承包人对工程师的指令应予执行。工程师不能及时给予书面确认的，承包人应于工程师发出口头指令后7天内提出书面确认要求。工程师在承包 人提出确认要求后**小时内不予答复的，视为口头指令已被确认。

承包人认为工程师指令不合理，应在收到指令后**小时内向工程师提出修改指令的书面报告，工程师在收到 承包人报告后**小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知承包人。紧急情况下，工 程师要求承包人立即执行的指令或承包人虽有异议，但工程师决定仍继续执行的指令，承包人应予执行。因 指令错误发生的追加合同价款和给承包人造成的损失由发包人承担，延误的工期相应顺延。

本款规定同样适用于由工程师代表发出的指令、通知。

6.3工程师应按合同约定，及时向承包人提供所需指令、批准并履行约定的其他义务。由于工程师未能按合同 约定履行义务造成工期延误，发包人应承担延误造成的追加合同价款，并赔偿承包人有关损失，顺延延误的 工期。

6.4如需更换工程师，发包人应至少提前7天以书面形式通知承包人，后任继续行使合同文件约定的前任的职 权，履行前任的义务。

7.项目经理
7.1项目经理的姓名、职务在专用条款内写明。

7.2承包人依据合同发出的通知，以书面形式由项目经理签字后送交工程师，工程师在回执上签署姓名和收到 时间后生效。

7.3项目经理按发包人认可的施工组织设计(施工方案)和工程师依据合同发出的指令组织施工。在情况紧急 且无法与工程师联系时，项目经理应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后** 小时内向工程师送交报告。责任在发包人或第*人，由发包人承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期；责任在承包人，由承包人承担费用，不顺延工期。

7.4承包人如需更换项目经理，应至少提前7天以书面形式通知发包人，并征得发包人同意。后任继续行使合 同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

7.5发包人可以与承包人协商，建议更换其认为不称职的项目经理。

8.发包人工作
8.1发包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作：

1. 办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，在开工后继续负责解决以上 事项遗留问题；
   (2)将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点，保证施工期间的需要；
   (3)开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及专用条款约定的施工场地内的主要道路，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通；
   **
   (4)向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责；
   (5)办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批 准手续(证明承包人自身资质的证件除外)
   (6)确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，进行现场交验；
   (7)组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底；
   (8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护)、古树名木的保护工作，承担有关 费用；
   (9)发包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。
   8.2 发包人可以将8.1款部分工作委托承包人办理，双方在专用条款内约定，其费用由发包人承担。
   8.3发包人未能履行8.1款各项义务，导致工期延误或给承包人造成损失的，发包人赔偿承包人有关损失，顺 延延误的工期。
   9.承包人工作
   9.1承包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作：
   1. 根据发包人委托，在其设计资质等级和业务允许的范围内，完成施工图设计或与工程配套的设计，经工程 师确认后使用，发包人承担由此发生的费用；
      (2)向工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表；
      (3)根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫；

(4)按专用条款约定的数量和要求，向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施，发包人承担由此发生的 费用；

(5)遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有 关手续，并以书面形式通知发包人，发包人承担由此发生的费用，因承包人责任造成的罚款除外。

(6)已竣工工程未交付发包人之前，承包人按专用条款约定负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承 包人自费予以修复；发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款，双方在专用条 款内约定；

(7)按专用条款约定做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木的保护工作；

(8)保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到专用条款约定的要求，承担因自身 原因违反有关规定造成的损失和罚款；
(9)承包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。

9.2承包人未能履行9.1款各项义务，造成发包人损失的，承包人赔偿发包人有关损失。

*、施工组织设计和工期
**.进度计划

**.1承包人应按专用条款约定的日期，将施工组织设计和工程进度计划提交工程师，工程师按专用条款约定 的时间予以确认或提出修改意见，逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意。

**

**.2群体工程中单位工程分期进行施工的，承包人应按照发包人提供图纸及有关资料的时间，按单位工程编 制进度计划，其具体内容双方在专用条款中约定。

**.3承包人必须按工程师确认的进度计划组织施工，接受工程师对进度的检查、监督。工程实际进度与经确 认的进度计划不符时，承包人应按工程师的要求提出改进措施，经工程师确认后执行。因承包人的原因导致 实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。

**.开工及延期开工

**.1承包人应当按照协议书约定的开工日期开工。承包人不能按时开工，应当不迟于协议书约定的开工日期 前7天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。工程师应当在接到延期开工申请后的**小时内以书 面形式答复承包人。工程师在接到延期开工申请后**小时内不答复，视为同意承包人要求，工期相应顺延。工 程师不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。

**.2因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工，工程师应以书面形式通知承包人，推迟开工日期。发包人赔偿承包人因延期开工造成的损失，并相应顺延工期。

**.暂停施工

工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后**小时内提出书面 处理意见。承包人应当按工程师要求停止施工，并妥善保护已完工程。承包人实施工程师作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，工程师应当在**小时内给予答复。工程师未能在规定时间内提出处理意见，或 收到承包人复工要求后**小时内未予答复，承包人可自行复工。因发包人原因造成停工的，由发包人承担所 发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成的损失，相应顺延工期；因承包人原因造成停工的，由承包人承担 发生的费用，工期不予顺延。

**.工期延误
**.1因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：
(1)发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；
(2)发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；(3)工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；(4)设计变更和工程量增加；
(5)*周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；
(6)不可抗力；
(7)专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。

**.2承包人在**.1款情况发生后**天内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。工程师在收到报 告后**天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。

**.工程竣工
**.1承包人必须按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。

**.2因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，承包人承担违约责 任。

**.3施工中发包人如需提前竣工，双方协商*致后应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。提前 竣工协议应包括承包人为保证工程质量和安全采取的措施、发包人为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需 的追加合同价款等内容。

*、质量与检验
**.工程质量

**

**.1工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依 据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。

**.2双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责 任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

**.检查和返工
**.1承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指令施工，随时接受工程 师的检查检验，为检查检验提供便利条件。

**.2工程质量达不到约定标准的部分，工程师*经发现，应要求承包人拆除和重新施工，承包人应按工 程师的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新 施工的费用，工期不予顺延。

**.3工程师的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行，检查检验不合格时，影响正常施 工的费用由承包人承担。除此之外影响正常施工的追加合同价款由发包人承担，相应顺延工期。

**.4因工程师指令失误或其他非承包人原因发生的追加合同价款，由发包人承担。

**.隐蔽工程和中间验收
**.1工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前4 8小时以书面形式通知工程师验收通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在工程师限定的 时间内修改后重新验收。

**.2工程师不能按时进行验收，应在验收前**小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过** 小时。工程师未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，承包人可自行组织验收，工程师应承认验收记录。

**.3经工程师验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收**小时后，工程师不在验收记录上 签字，视为工程师已经认可验收记录，承包人可进行隐蔽或继续施工。

**.重新检验

无论工程师是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在 检验后重新覆盖或修复。检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延 工期。检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。

**.工程试车
**.1 双方约定需要试车的，试车内容应与承包人承包的安装范围相*致。

**.2
设备安装工程具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前**小时以书面形式通知工程师。通知 包括试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录，发包人根据承包人要求为试车提供必要条件。

试车合格，工程师在试车记录上签字。

**.3工程师不能按时参加试车，须在开始试车前**小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超 过**小时。工程师未能按以上时间提出延期要求，不参加试车，应承认试车记录。

**.4设备安装工程具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车前**小时以书面形式通知承包 人。通知包括试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作。试车合格，双方在试车 记录上签字。

**.5双方责任
(1)由于设计原因试车达不到验收要求，发包人应要求设计单位修改设计，承包人按修改后的设计重新安 装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用和追加合同价款，工期相应顺延。

(2)由于设备制造原因试车达不到验收要求，由该设备采购*方负责重新购置或修理，承包人负责拆除和 重新安装。设备由承包人采购的，由承包人承担修理或重新购置、拆除及重新安装的费用，工期不予顺延；设 备由发包人采购的，发包人承担上述各项追加合同价款，工期相应顺延。

**

(3)由于承包人施工原因试车达不到验收要求，承包人按工程师要求重新安装和试车，并承担重新安装和 试车的费用，工期不予顺延。

(4)试车费用除已包括在合同价款之内或专用条款另有约定外，均由发包人承担。

(5)工程师在试车合格后不在试车记录上签字，试车结束**小时后，视为工程师已经认可试车记录，承包 人可继续施工或办理竣工手续。

**.6
投料试车应在工程竣工验收后由发包人负责，如发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应 征得承包人同意，另行签订补充协议。

*、安全施工
**.安全施工与检查

**.1承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人 员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责 任和因此发生的费用，由承包人承担。

**.2承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反 安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。

**.安全防护

**.1承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程师提出安全防护措施，经工程师认可后实施，防护措施费用由发包人承担。

**.2实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工(含储存、运输、使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承 包人应在施工前**天以书面式通知工程师，并提出相应的安全防护措施，经工程师认可后实施，由发包人承 担安全防护措施费用。

**.事故处理

**.1发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关 部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

**.2发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

*、合同价款与支付
**.合同价款及调整

**.1招标工程的合同价款由发包人承包人依据中标通知书中的中标**在协议书内约定。非招标工程的合同 价款由发包人承包人依据工程预算书在协议书内约定。

**.2 合同价款在协议书内约定后，任何*方不得擅自改变。

**.3
承包人应当款情况发生后**天内，将调整原因、金额以书面形式通知工程师，工程师、建设部确认调整金额后 作为追加合同价款，与工程款同期支付。工程师收到承包人通知后**天内不予确认也不提出修改意见，视为 已经同意该项调整。

**.工程预付款
实行工程预付款的，双方应当在专用条款内按节点支付。

**.工程量的确认

**

**.1
承包人应按专用条款约定的时间，向工程师提交已完工程量的报告。工程师接到报告后7天内按设计图纸核实 已完工程量(以下称计量)，并在计量前**小时通知承包人，承包人为计量提供便利条件并派人参加。承包人 收到通知后不参加计量，计量结果有效，作为工程价款支付的依据。

**.2
工程师收到承包人报告后7天内未进行计量，从第8天起，承包人报告中开列的工程量即视为被确认，作为工 程价款支付的依据。工程师不按约定时间通知承包人，致使承包人未能参加计量，计量结果无效。

**.3 对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量，工程师不予计量。

**.工程款(进度款)支付
**.1
在确认计量结果后**天内，发包人应向承包人支付工程款(进度款)。按约定时间发包人应扣回的预付款，与 工程款(进度款)同期结算。

**.2
本通用条款第**条确定调整的合同价款，第**条工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款，应与工程款(进度款)同期调整支付。

**.3发包人超过约定的支付时间不支付工程款(进度款)，承包人可自发包人发出要求付款的通知，发包人收 到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付。

**.4
发包人不按合同约定支付工程款(进度款)，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止 施工，由发包人承担违约责任。

*、材料设备供应
**.发包人供应材料设备
**.1
实行发包人供应材料设备的，双方应当约定发包人供应材料设备的*览表，作为本合同附件(附件２)。*览表 包括发包人供应材料设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级、供应时间和地点。

**.2
发包人按*览表约定的内容提供材料设备，并向承包人提供产品合格证明，对其质量负责。发包人在所供材 料设备到货前**小时，以书面形式通知承包人，由承包人派人与发包人共同清点。

**.3
发包人供应的材料设备，承包人派人参加清点后由承包人妥善保管，发包人支付相应保管费用。因承包人原 因发生丢失损坏，由承包人负责赔偿，发包人未通知承包人清点，承包人不负责材料设备的保管，丢失损坏由 发包人负责。

**.4
发包人供应的材料设备与*览表不符时，发包人承担有关责任。发包人应承担责任的具体内容，双方根据下 列情况在专用条款内约定：
(1)材料设备单价与*览表不符，由发包人承担所有价差；
(2)材料设备的品种、规格、型号、质量等级与*览表不符，承包人可拒绝接收保管，由发包人运出施工场 地并重新采购；
(3)发包人供应的材料规格、型号与*览表不符，经发包人同意，承包人可代为调剂串换，由发包人承担 相应费用；
(4)到货地点与*览表不符，由发包人负责运至*览表指定地点；
(5)供应数量少于*览表约定的数量时，由发包人补齐，多于*览表约定数量时，发包人负责将多出部分 运出施工场地；

**

(6)到货时间早于*览表约定时间，由发包人承担因此发生的保管费用；到货时间迟于*览表约定的供应 时间，发包人赔偿由此造成的承包人损失，造成工期延误的，相应顺延工期。

**.5
发包人供应的材料设备使用前，由承包人负责检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由发包人承 担。

**.6 发包人供应材料设备的结算方法，双方在专用条款内约定。

**.承包人采购材料设备
**.1
承包人负责采购材料设备的，应按照专用条款约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材 料设备质量负责。承包人在材料设备到货前**小时通知工程师清点。

**.2
承包人采购的材料设备与设计或标准要求不符时，承包人应按工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符 合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

**.3
承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试 验费用由承包人承担。

**.4工程师发现承包人采购并使用不符合设计或标准要求的材料设备时，应要求承包人负责修复、拆除或重 新采购，由承包人承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

**.5
承包人需要使用代用材料时，应经工程师认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定。 **.6 由承包人采购的材料设备，发包人不得指定生产厂或供应商。

*、工程变更
**.工程设计变更
**.1
施工中发包人需对原工程设计进行变更，应提前**天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标 准或批准的建设规模时，发包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更 的相应图纸和说明。承包人按照工程师发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：
(1)更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；
(2)增减合同中约定的工程量；
(3)改变有关工程的施工时间和顺序；
(4)其他有关工程变更需要的附加工作。

因变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失，由发包人承担，延误的工期相应顺延。

**.2施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接 损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。

**.3承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须 经工程师同意并经建审部确认后。未经同意擅自更改或换用时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人 的有关损失，延误的工期不予顺延。

工程师同意采用承包人合理化建议，所发生的费用和获得的收益，发包人承包人另行约定分担或分享。

**.其他变更合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。

**.确定变更价款

**

**.1承包人在工程变更确定后**天内，提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款。变更合同 价款按下列方法进行：
(1)合同中已有适用于变更工程的**，按合同已有的**变更合同价款；
(2)合同中只有类似于变更工程的**，可以参照类似**变更合同价款；
(3)合同中没有适用或类似于变更工程的**，由承包人提出适当的变更**，经工程师确认后执行。

**.2
承包人在双方确定变更后**天内不向工程师提出变更程价款报告时，视为该项变更不涉及合同价款的变更。

**.3工程师应在收到变更工程价款报告之日起**天内予以确认，工程师无正当理由不确认时，自变更工程价 款报告送达之日起**天后视为变更工程价款报告已被确认。

**.4工程师不同意承包人提出的变更价款，按本通用条款第**条关于争议的约定处理。

**.5工程师确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，与工程款期支付。

**.6因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。

*、竣工验收与结算
**.竣工验收
**.1工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定，向发包人提供完整竣工资料及竣工 验收报告。双方约定由承包人提供竣工图的，应当在专用条款内约定提供的日期和份数。

**.2
发包人收到竣工验收报告后**天内组织有关单位验收，并在验收后**天内给予认可或提出修改意见。承包人 按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。

**.3发包人收到承包人送交的竣工验收报告后**天内不组织验收，或验收后**天内不提出修改意见，视为竣 工验收报告已被认可。

**.4工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通 过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。

**.5发包人收到承包人竣工验收报告后**天内不组织验收，从第**天起承担工程保管及*切意外责任。

**.6中间交工工程的范围和竣工时间，双方在专用条款内约定，其验收程序按本通用条款**.1款至**.4款办 理。

**.7因特殊原因，发包人要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的，双方另行签订甩项竣工协议，明确双方 责任和工程价款的支付方法。

**.8工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用。发包人强行使用时，由此发生的质量问题及 其他问题，由发包人承担责任。

**.竣工结算

**.1工程竣工验收报告经发包人认可后**天内，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方 按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。

**.2发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后**天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。发 包人确认竣工结算报告后通知经办银行向承包人支付工程竣工结算价款。承包人收到竣工结算价款后**天内 将竣工工程交付发包人。

**

**.3发包人承包人对工程竣工结算价款发生争议时，按本通用条款第**条关于争议的约定处理。 **.质量保修

**.1承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修 期内承担质量保修责任。

**.2质量保修工作的实施。承包人应在工程竣工验收之前，与发包人签订质量保修书，作为本合同附件（附件 ３)
**.3质量保修书的主要内容包括：
(1)质量保修项目内容及范围；
(2)质量保修期；
(3)质量保修责任；
(4)质量保修金的支付方法。

*、违约、索赔和争议
**.违约
**.1发包人违约。当发生下列情况时：
(1)本通用条款第**条提到的发包人不按时支付工程预付款；
(2)本通用条款第**.4款提到的发包人不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行；(3)发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

发包人承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的经济损失，顺延延误的工期。双方在专用条款内约 定发包人赔偿承包人损失的计算方法或者发包人应当支付违约金的数额或计算方法。

**.2承包人违约。当发生下列情况时：
(1)本通用条款第**.2款提到的因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期 竣工；
(2)本通用条款第**.1款提到的因承包人原因工程质量达不到协议书约定的质量标准；
(3)承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

承包人承担违约责任，赔偿因其违约给发包人造成的损失。双方在专用款内约定承包人赔偿发包人损失 的计算方法或者承包人应当支付违约金的数额或计算方法。

**.3*方违约后，另*方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

**.索赔
**.1当*方向另*方提出索赔时，要有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。

**.2发包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及应当由发包人承担责任的其他情况，造 成工期延误和(或)承包人不能及时得到合同价款及承包人的其他经济损失，承包人可按下列程序以书面形式 向发包人索赔：
(1)索赔事件发生后**天内，向工程师发出索赔意向通知；
(2)发出索赔意向通知后**天内，向工程师提出延长工期和(或)补偿经济损失的索赔报告及有关资料；(3)工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于**天内给予答复，或要求承包人进*步补充索 赔理由和证据；
(4)工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后**天内未予答复或未对承包人作进*步要求，视 为该项索赔已经认可；
(5)当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后**天内，向 工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与(3)、(4)规定相同。

**

**.3
承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误，给发包人造成经济损失，发包人可按**.2款确定的 时限向承包人提出索赔。

**.争议
**.1发包人承包人在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调 解或者和解、调解不成的，双方可以在专用条款内约定以下*种方式解决争议：
第*种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁；
第*种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。

**.2 发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：(1)单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；
(2)调解要求停止施工，且为双方接受；
(3)仲裁机构要求停止施工；
(4)法院要求停止施工。

**、其他
**.工程分包

**.1承包人按专用条款的约定分包所承包的部分工程，并与分包单位签订分包合同。非经发包人同意，承包 人不得将承包工程的任何部分分包。

**.2承包人不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转 包给他人。

**.3工程分包不能解除承包人任何责任与义务。承包人应在分包场地派驻相应管理人员，保证本合同的履行。分包单位的任何违约行为或疏忽导致工程损害或给发包人造成其他损失，承包人承担连带责任。

**.4分包工程价款由承包人与分包单位结算。发包人未经承包人同意不得以任何形式向分包单位支付各种工 程款项。

**.不可抗力

**.1不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾，以及专用 条款约定的风、雨、雪、洪、震等自然灾害。

**.2不可抗力事件发生后，承包人应立即通知工程师，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取措施。工程师认为应当暂停施工的，承包人应暂停施工。不可抗力事件结束后**小 时内承包人向工程师通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，承包人 应每隔7天向工程师报告*次受害情况。不可抗力事件结束后**天内，承包人向工程师提交清理和修复费用的 正式报告及有关资料。

**.保险

**.1工程开工前，承包人为建设工程和施工场地内的自有人员及第*人人员生命财产办理保险，支付保险费 用，此费用含在本次投标报价中。

**.2运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备，由承包人办理保险，并支付保险费用，此费用含在本次 投标报价中。

**

**.3承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设 备办理保险，支付保险费用。

**.4保险事故发生时，承包人有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。 **.5具体投保内容和相关责任，发包人承包人在专用条款中约定。

**.专利技术及特殊工艺

**.1发包人要求使用专利技术或特殊工艺，应负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用等费用；承包 人提出使用专利技术或特殊工艺，应取得工程师认可，承包人负责办理申报手续并承担有关费用。 **.2擅自使用专利技术侵犯他人专利权的，责任者依法承担相应责任。

**.文物和地下障碍物

**.1在施工中发现古墓、古建筑遗址等文物及化石或其他有考古、地质研究等价值的物品时，承包人应立即 保护好现场并于4小时内以书面形式通知工程师，工程师应于收到书面通知后**小时内报告当地文物管理部 门，发包人承包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。发包人承担由此发生的费用，顺延延误的工期。如发现后隐瞒不报，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。

**.2施工中发现影响施工的地下障碍物时，承包人应于8小时内以书面形式通知工程师，同时提出处置方案，工程师收到处置方案后**小时内予以认可或提出修正方案。发包人承担由此发生的费用，顺延延误的工期。所发现的地下障碍物有归属单位时，发包人应报请有关部门协同处置。

**.合同解除
**.1发包人承包人协商*致，可以解除合同。

**.2发生本通用条款第**．2款禁止的情况，承包人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名 义分别转包给他人，发包人有权解除合同。

**.3承包人不按照国家及地方相关规范施工给发包方带来较大经济及工期损失，发包方有权解除合同。 **.4合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

**.合同生效与终止
**.1双方在协议书中约定合同生效方式。

**.2除本通用条款第**条外，发包人承包人履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，承包人向发包人交 付竣工工程后，本合同即告终止。

**.3合同的权利义务终止后，发包人承包人应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

**.合同份数
**.1本合同正本两份，具有同等效力，由发包人承包人分别保存*份。

**.2本合同副本份数，由双方根据需要在专用条款内约定。

**.补充条款
双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际，经协商*致后，可对本通用条款内容具体化、补充或 修改，在专用条款内约定。

**

第*部分 专用条款

*、词语定义及合同文件

1.合同文件及解释顺序

组成本合同文件及解释顺序包括：

1.1. 本合同协议书

1.2. 中标通知书

1.3. 投标函及其附件

1.4. 本合同专用条款

1.5. 本合同通用条款

1.6. 标准、规范及有关技术文件

1.7. 图纸

1.8. 已标价工程量清单

1.9. 其他合同文件

1.**. 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

2.语言文字和适用法律、标准及规范

2.1 本合同除使用汉语外，不得使用其他语言文字。

**

2.2适用法律和法规：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招 标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《中华人民共和国增值税条例及实施细则》、建设部、江苏省、南京市、溧水区颁布的有关法律、法规、条例、规范性文件等。

需要明示的法律、行政法规：中华人民共和国现行的有关法律、行政法规。

2.3适用标准、规范
适用标准、规范的名称：现行的国家、建设部、江苏省、南京市、溧水区有关方面的标准、规范及规程。

发包人提供标准、规范的时间：工程所需的所有标准、规范或制定施工工艺的费用，由承包人自行承 担。

国内没有相应标准、规范时的约定：按发包人要求。

3.图纸
3.1
发包人向承包人提供图纸日期和套数：合同签订后*日内，发包人向承包人免费提供施工图纸套数为*套（竣工图由承包人自行承担费用）。

3.2发包人对图纸的保密要求：承包人未经发包人书面同意，不得使第*人接触本工程图纸及复印件（具体方式包括但不限于：出卖、出借、复制等），也不得做除本工程承包工作以外的任何用途。

使用国外图纸的要求及费用承担：_无_。

*、双方*般权利和义务
4.工程师
4.1
本项目实行工程监理，发包人应在实施监理前将委托的监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式通 知承包人。

4.2 监理单位委派的工程师
姓名： 职务：总监理工程师
发包人委托的职权：对本工程施工及保修阶段的质量、进度、造价进行控制，以及安全管理、合同管 理、信息管理和现场的组织协调、安全文明施工的监督。

需要取得发包人批准才能行使的职权：（1）批准工程任何部分的发包合同；（2）费用的增加；（3）工程的延期；（4）发布变更指令；（5）所有设计变更及技术核定单；（6）发布开工令，超出*周以上的 暂停施工或复工令；（7）索赔的支付。

监理工程师给承包人或其项目经理的任何涉及工程造价的指示，必须得到发包人的书面追认后方可生 效，则该指示于追认日起视为发包人的指示。

4.3发包人派驻的工程师
姓名： 职务：工程负责人
**

职权（经基建总监授权）：行使发包人代表的权利，包括组织开展施工现场发包人的工作、对监理工 作的检查及代表发包人行使本合同授予发包人的所有权力。

发包人可以委托工程顾问协助发包人代表进行工程管理，但其所行使的权力应得到发包人代表的追认。

4.4按通用条款。

4.5按通用条款。

4.6 不实行监理的，工程师职权：__/__。

5.工程师的委派和指令：按通用条款。

6.承包人项目经理
姓名： 职务：项目经理
姓名： 职务：项目技术负责人
姓名： 职务：专职质检员
姓名： 职务：专职安全员
6.1对项目经理的要求
⑴合同签订时，中标的项目经理证书原件交发包人保管，主体工程完工后方可归还承包人；
⑵投标文件中明确的项目经理及技术负责人，未经发包人许可不得擅自变更。否则，发包人有权解除 合同，追回已经支付的款项，承包人向发包人支付违约金5*元。

⑶如果因客观原因更换项目经理及技术负责人，必须得到发包人的批准。更换的项目经理及技术负责 人必须是本企业正式员工（出具*年以上本企业的劳保统筹交费证明原件），并且与投标项目经理有同等 条件，如资质、业绩等。

⑷经发包人确定的项目经理及技术负责人必须常驻施工现场，要求其本人每周不少于5日、每天不少于 8小时在本工程现场工作，项目经理及技术负责人必须参加每周召开的工程例会，有事必须请假。如项目经 理及技术负责人未经发包人同意违反上述规定，每缺席*日或缺席*次例会支付违约金****元/次。如*周 如有*个工作日或*个月累计**天不在现场或*个月缺席例会*次，为严重违约，发包人有权解除合同，将承包人清退出场，解除合同的同时不免除承包人应当承担的上述违约责任。

6.2对项目管理团队的要求
⑴投标文件中明确的质量员、施工员、造价员、安全员、材料员等主要管理人员，必须是本企业的正 式员工，签订合同时必须出具半年以上本企业的劳保统筹交费证明原件。

⑵投标文件中明确的质量员、施工员、造价员、安全员、材料员等主要管理人员，未经发包人许可不 得擅自变更。如有违反，每人次支付违约金*****元整。

⑶如果因客观原因更换上述主要管理人员，必须得到发包人的批准。更换的管理人员必须是本企业正 式员工（出具半年以上本企业的劳保统筹交费证明原件），并且与原岗位的管理人员具有同等条件，如资

**

质、业绩等。

⑷发包人有权反对及要求承包人及任何分包人调离不称职或发包人认为其雇用是不恰当的人员，未有 发包人书面准许，不可再用此人。如有违反，按照每人次*****元罚款。

7.发包人工作
7.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：
(1)
施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：基本满足施工要求，但投标人仍需自行踏勘现场，中标后不 得因忽视场地条件而提出费用或工期索赔。

(2)
将施工所需的水、电线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：开工前发包人提供水源、电源，在承包 人与发包人签订用水、用电协议后，由承包人自行接至施工区域并挂表计量，并按协议规定交纳水电费用；发包人按水费5.5元/m³，电费1.2元/度在承包人的工程款中扣除。

(3)工程地质和地下管线资料的提供时间：资料齐备，如需要承包人可以向发包人查询。任何工程地质勘探 报告或其他资料的提供，只作为供承包人之参考，发包人并不保证其资料的准确性及是否适用于整个工地。如承包人认为需要进行额外的地质勘探，承包人须提交理由交给发包人审核及批准才可进行额外的地质 勘探，费用由承包人承担。承包人不得因上述工程地质勘探资料与实际工地情况有差异或工地情况而需要 进行额外的地质勘探而取得费用或工期索赔。

(4)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：办理相关施工所需证件、批件。

开工前发包人、承包人及监理*方按施工图进行现场交验，并提供书面报告交承包人。交验后承包人采取 措施保护水准点和控制点，并对此负责。

(6)图纸会审和设计交底时间：施工合同签订且承包人提供图纸疑问清单后*周内，发包人组织相关部 门参加图纸会审和设计交底。

(7)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：由发包人会同承包人及有关部门做好周边其他在建工程、在建基础设施的保护工作，但因承包人责任造 成损害的，其损失赔偿由承包人承担。

(8)双方约定发包人应做的其它工作： 另行协议。

7.2
发包人委托承包人办理的工作：办理与本工程有关的手续，包括但不限于夜间施工审批、施工过程中涉及 公安、市容、环保、环卫等部门的手续，并将办理这些手续所发生的费用纳入合同总价中。

7.3按通用条款。

**

8.承包人工作
8.1承包人应按约定的时间和要求，完成以下工作：
（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间： / 。

根据发包人、监理等相关部门出具的评审意见，合同签订后7日内提供修改后施工实施总进度计划、现金流计 划、劳动力进场计划、机械与材料进场计划等；每月5日前提供上月已完工程量报表；每月**日前提供下月进度 计划、材料供应计划等发包人需要的各种报表；每周工程例会前*天报周进度计划；以上计划及报表必须经监 理工程师签字认可后报发包人。

（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：在实施和完成本工程过程中，承包人应充分关 注和保障所有在场人员的安全，承包人对安全防护工作负全责（包括但不限于责任和费用），并禁止非施工人员、车辆进入现场。负责发包人供应的材料设备的保管。为保护本工程免遭损坏，或为现场附近和过往人群的安 全与方便，在确有必要的时候和地方，或当监理工程师或有关主管部门要求时，承包人应自费提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施。所有安全事故及责任，由承包人承担。如承包人未履行上述约定及通用条款 相关义务造成工程、财产和人身伤害，由承包人承担责任，赔偿损失及支付发生的费用。承担承包人施工范围 的安全保卫工作。

（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：/ 。

（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：涉及到交通、环卫、市容、施工噪声 及劳务用工管理等所有应办手续，均由承包方自行按相关部门要求的时限及标准办理完毕，所发生的费用由 承包人自行承担。

（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：竣工交付前由承包人负责产品保护并承担费用。

（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担：现场施工应采取相应的保护措施并承担费用，如承包人未履行上述义务造成工程、财产的损失，由承包人承 担责任及所发生的费用。

（8）施工场地清洁卫生的要求：按江苏省和南京市、溧水区有关规定执行，文明施工，保证工完场清。承包 人应按发包人要求（见附件：施工现场布置有关要求），按规定作好场内道路硬化、布置各项标识，标牌，便于 检查、视察或参观。若因承包人现场清洁卫生工作不好，导致投诉或新闻媒体曝光，承包人需承担由此产生的 *切后果和费用，发包人有权要求承包人支付*****元的违约金。

（9）承包方应严格按照经监理单位审核、甲方审批的施工方案以及相关施工规范、标准、施工图及甲方与 监理单位的要求、甲方确认的材料样板进行施工。

按时完成本合同工程及其保修并达到合同约定的质量标准，确保工程安全、质量并做到优质服务。

（9）双方约定承包人应做的其它工作：
①必须不计条件服从发包人的协调、管理。

**

②承包人负责保养及维修施工区域道路，包括维修由于其他人使用道路所造成的损坏，费用由承包人承 担。

③承包人必须立刻执行发包人派驻的工程师获本合同授权而发出的指令。若承包人没有在规定时间之内 执行指令，而在收到发包人催促执行的书面通知后7日之内，承包人仍未执行，发包人可另聘和支付他人执行 该指示所要求的工作。其他承包商完成此项工作的相关费用从本合同应付或将会付给承包人的款项中扣除；造成发包人额外损失或间接损失的，作为债务向承包人追讨。

④承包人必须签收监理工程师发出的书面资料，如有异议必须在收文之日起3日内书面回复，否则视同 认可。

⑤承包人在施工过程中与其他专业施工单位发生碰撞，如果承包人不能自行解决，必须及时通知发包人 或现场监理出面协调解决。

⑥承包人必须在开工前提供所有进入施工现场的人员名单和身份证复印件，报发包人基建及安环备案。

⑦承包人应保证购买各种保险，及时支付劳务工资，否则引起劳务工人断电罢工闹事、堵门、集体上访等 事件，责任由承包人承担，发包人视情节轻重给予每例*****元～******元罚款。

8.2按通用条款。

*、施工组织设计和工期
9.进度计划
9.1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间：本合同签订后2日内，承包人提交详细的施 工方案、进度计划表及人力部署、机械配备、材料供应安排并说明其采取的施工部署和施工方法，由发包人统 *安排。

9.2按通用条款。

**.开工及延期开工
乙方应当按照约定的日期开工。承包人如不能按时开工，应当不迟于约定的日期前7天，以书面形式向发 包人提出延期开工的理由和要求。发包人在接到延期开工申请后及时以书面形式答复承包人。发包人不同意 延期要求或未予答复或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期均不予顺延；因承包人原因未能在发 包人通知的进场日期之日起计**天内开工的，发包人有权即时解除合同。

**.暂停施工
**.工期延误

因不可抗力或发包人原因影响关键路线上的项目，而引致不能在原定的完工日或按本条款而延长了的完工日 之前完成，则承包人须以书面详细通知发包人。发包人须以书面批准有关工期合理的延长。