南京创源天地动力科技有限公司卡车新基地充电站工程项目(招标编号:********)
项目所在地区:江苏省
*、招标条件
本南京创源天地动力科技有限公司卡车新基地充电站工程项目已由项目审批/核 准/备案机关批准,项目资金来源为私有资金****元,招标人为南京金龙客车 制造有限公司。本项目已具备招标条件,现招标方式为公开招标。
*、项目概况和招标范围
规模:南京创源天地动力科技有限公司卡车新基地充电站工程项目 范围:本招标项目划分为1个标段,本次招标为其中的:
(***)南京创源天地动力科技有限公司卡车新基地充电站工程项目; *、投标人资格要求
(***南京创源天地动力科技有限公司卡车新基地充电站工程项目)的投标人资格 能力要求:南京创源天地动力科技有限公司卡车新基地充电站工程项目; 本项目不允许联合体投标。
*、招标文件的获取
获取时间:从****年**月**日 **时**分到****年**月**日 **时**分 获取方式:邮件
*、投标文件的递交
递交截止时间:****年**月**日 **时**分
递交方式:南京市溧水区新能源大道***号纸质文件递交
*、开标时间及地点
开标时间:****年**月**日 **时**分
开标地点:南京市溧水区新能源大道***号
*、其他
南京创源天地动力科技有限公司卡车新基地充电站工程项目
*、监督部门
本招标项目的监督部门为溧水行政审批局。
*、联系方式
招 标 人:************
地 址:南京市溧水区柘塘镇新能源大道***号 联 系 人:**
电 话:***********
电子邮件:********@***********.***
招标代理机构:
地 址:
联 系 人:
电 话:
电子邮件:
招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人): (签名)
招标人或其招标代理机构: (盖章)
南京创源天地动力科技有限公司
卡车新基地充电站工程项目
招标公告
****-**-**-********
编制:
审核:
批准:
3 / **
我司拟于近期对卡车新基地充电站化项目进行公开报价邀请,欢迎社会各优秀单位参与本项目报价
,我司联系人如下:
1、招标联系人:王工电话:***********邮箱:
2、技术联系人:基建部:李玉生电话:***********
*、项目报名:
1、报名截止时间:****年**月**日之前;
(参与本项目报价的单位,请于开标日前*天与招标联系人取得联系,进行登记报名)
报名方式:邮箱、电话等形式;
报名内容:投标单位名称、项目联系人及联系方式;
2、报价文件:有意向参加报价的单位,需将以下材料备齐,并提供目录,于截止时间****年1
0月**日上午9点前交至开沃集团总经办招标中心,逾期无效。
3、开标时间:****年**月**日上午9点;
4、报价书(报价明细详见附件1):
- 投标保证金回执单
- 公司营业执照
- 安全生产许可证
- 法人代表证明书(原件)
- 法定代表人授权委托书(格式见附件,须加盖公章)。
- 投标人必须具有独立法人资格或经其授权具有独立投标能力的中心支公司、省级分公司
或总公司,参加投标需提供总公司授权书(同*总公司只允许授权*家中心支公司或省
级分公司,否则均按否决投标处理) - 投标单位须有建筑工程总承包*级资质,并具有足够资产及能力来有效地履行合同的施工企业。
- 公司地址、公司固定电话、联系人、联系人电话、邮箱地址(该联系方式将作为投标人唯
*联系方式)
5、报价文件递交方式
①、可邮寄或送至纸质版报价文件:用**纸张按顺序装订后请密封邮寄或送至“南京市溧水
区新能源大道***号************行政楼*楼招标中心”。
②、开标时邀请各家投标代表前来我司现场参与,现场开标的单位需填写附件2:“访客小程
序”进行进厂报备登记(无需盖章,填写完成开标前2天发送至招标联系人邮箱)。
6、投标保证金:
收款人:南京创源天地动力科技有限公司
4 / **
开户行:中国工商银行股份有限公司南京溧水支行
账号:*******************
银行行号:************
递交时间:****年**月**日9:**前提交投标保证金****元。
递交方式:电汇
*、招标内容
1、项目名称:卡车新基地充电站工程。
范围:建设**台***交流充电桩、1台****直流充电桩、2台******拖*直流充电桩、1台*** **直流充电桩(包含充电桩基础、部分桥架、配电箱、电缆以及敷设安装,充电桩设备安装接 电(充电桩甲供)。
4、投标单位须有建筑工程总承包*级资质,并具有足够资产及能力来有效地履行合同的施工企业5、施工地点:南京创源天地动力科技有限公司内部(南京溧水新能源大道***号)*、工期要求:合同签订后,乙方**天内完成招标内容内的工作。
*、质量要求:合格、满足需求部门使用要求
5 / **
附表:投标须知★★★★★
编列内容
报名截止时间:****年**月**日之前;(参与本项目报价的单位,请于开标日前*天与招标联系人取得联系,进行登记报名,同时领取相关资料)至开沃集团总经办招标中心王工,逾期无效。
慎重考虑,拿出最大的诚意,开标会议结束后招标方不接受任何形式的报价。
京金龙客车制造有限公司行政楼*楼***会议室
****元电汇至我司账户。
限公司南京溧水支行
4
,在定标后**个工作日内予以退还。
保证金,竣工验收后随工程款予以退还。
标保证金全额转为履约保证金,竣工验收后随工程款予以退还。
式*份,正本*份,副本*份。
的电子文档*份,并密封在投标文件的正本内。
报价清单、图纸,使用未来软件编制报价,报价文件中同时提供软件电子版、纸质版。
并分别在封面上标明并密封。
括商务标的所有正本、副本及电子文档)密封成套,档案袋上下两端贴封条并在密封外层加盖企业公章,并注明“于(表单格式均不得修改,若有让利部分表格需说明。
件正本密封提交或者单独封装提交。
标文件密封完好,否则,开标前递交的投标文件将作废标处理,不得参与后续开标流程;开标现场递交的投标文件,交流→商务标评审和交流→*次报价→现场评标结束。
,付款前开具增值税专用发票。付款方式:竣工验收合格后付合同价**%,审计完成后付至审计结算价**%,质保金3%
6 / **
附件A:工程量清单
单位工程1*工程量清单(最终版)* | 名称及说明 | 规格 | 单位 | 工程数量 | 说明 |
1 | *****充电桩电缆 | 低压电缆***-3****+2*** | m | *** | 远东或江南 (使用已有管路,穿管敷设) |
2 | 电力电缆头 | ***-3****+2*** | 套 | 4 | |
3 | *****充电桩电缆低压电缆 | ***-3***+2*** | m | *** | 远东或江南 (使用已有管路,穿管敷设) |
4 | 电力电缆头 | 低压电缆***-3***+2*** | 套 | 2 | |
5 | *****充电桩信号线 | 低压电缆***-3*4 | m | ** | |
6 | *****充电机到终端电缆 | 低压电缆***-2***+1*** | m | 8 | |
7 | *****充电机到终端屏蔽线 | ****-2*1.5 | m | ** | |
| 分项总计 | | | | |
* | 名称及说明 | 规格 | 单位 | 工程数量 | 说明 |
1 | 新增配电柜*台 编号:**** 系统图详见附图1(新增配 电柜电气图) | 框架断路器 ***-*******/**-**** 控制电压:****** D | 只 | 2 | 常开 (与配电房原品牌保持*致 |
2 | 电流互感器 **-0.** ***/5 0.5 | 只 | 6 | 正泰 (与配电房原品牌保持*致 |
3 | 多功能表 ****** | 只 | 2 | 南京丰能 (与配电房原品牌保持*致) |
8 | 箱体(含附件)************* | 台 | 1 | 江苏瑞方 (与配电房原品牌保持*致) |
9 | 辅材 | 套 | | 江苏瑞方 (与配电房原品牌保持*致) |
* | 名称及说明 | 规格 | 单位 | 工程数量 | |
1 | 基础槽钢:*****充电桩 主机加终端.安装及调试 费用 | 主机:长*宽:2米*0. 8米槽钢框架(铺设在 电缆沟上) 终端:长*宽:1米*0. 5米槽钢框架(铺设在 电缆沟上) | m | **.4 | 规格:***** |
*****充电桩基础,安 装及调试费用 | 1米*0.6槽钢框架(铺 设在电缆沟上) | m | 6.6 | 规格:***** |
3 | 充电桩基础刷漆(黑黄警示 漆) | | 项 | 3 | |
4 | 充电场站发光字标识(开沃创源充电站)(***0.**) | 充电站标识(开沃创 源充电站)发光字标识) ***0.**(包安装) 电源从休息室取电(Y ****2.5;穿管(***** )铺设) | m | *** | |
车挡加车位硬化 | Φ***钢管壁厚***;高度***车挡加灌水泥 | 套 | 6 | |
5 | 防雷接地 | 镀锌扁铁***** | 台 | 3 | 3根垂直接地极和3根接地线 |
7 / **单位工程2*工程量清单(最终版)* | 名称及说明 | 规格 | 单位 | 工程数量 | 说明 |
1 | ****充电桩电缆 | 低压电缆***-3***+2*** | m | ** | 远东或江南 |
2 | 电力电缆头 | 电缆***-3***+2*** | 套 | 2 | |
3 | 配电箱电缆低压电缆 | ***-4***+1*** | m | ** | 远东或江南 |
4 | 电力电缆头 | 低压电缆***-4***+1*** | 套 | 2 | |
5 | 7 **充电桩电缆 | 低压电缆***-3*6 | m | *** | |
6 | 不锈钢配电柜 系统图详见附图2 | 室外防雨。置****开 关;;内接**个***开 关(带漏保)以及2个8 **开关;计量表*个;浪涌保护器(****) | 个 | 1 | |
7 | 分项总计 | | | | |
* | 名称及说明 | 规格 | 单位 | 工程数量 | |
1 | ****充电桩基础,安装 及调试费用 | 混凝土:********** | 项 | 1 | |
***充电桩基础,安装 及调试费用 | 混凝土:********** | 项 | ** | |
配电箱基础 | 混凝土:*********** m | 项 | 1 | |
穿线管(铺设) | (*****) | m | ** | |
(*****) | m | *** | |
3 | 充电桩基础刷漆(黑黄警示 漆) | | 项 | ** | |
4 | 防雷接地 | 镀锌扁铁***** | 台 | ** | **根垂直接地极和**根接地 线 |
5 | 灭火器箱 | 内含灭火器:2**** | 套 | 1 | |
6 | 分项总计 | | | | |
附图:1新增配电柜1:配电房新增****配电柜电气图
8 / **
附图:2不锈钢配电柜电气图
9 / **
注:工程量暂定,最终结算单价不变,工程量按实际结算。
代理人签字:
联系人和电话:
日期:
** / **
第*章合同范本
建设工程施工合同
第*部分 协议书
发包人(全称):(简称甲方)
承包人(全称):(简称乙方)
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自 愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商*致,订立本合同。
*、工程概况
工程名称:;
工程地点:;
工程内容:
资金来源: 资金自筹。
*、工程承包范围
承包范围:
*、合同工期
开工日期暂定:年月日(具体开工时间以甲方书面通知为准)。
竣工日期:年月日
合同总工期 : 日历日。
*、质量标准:工程质量要求合格及以上,符合国家验收合格标准。
*、合同价款(含税价):税率 %
本工程暂定合同金额为:(大写)(人民币),(小写)¥元(人民币)。
合同执行期间,如遇税率调整,按国家政策文件执行。
*、组成合同的文件
组成本合同的文件包括:
1、本合同协议书
2、中标通知书
3、投标函及其附件
4、本合同专用条款
5、本合同通用条款
6、标准、规范及有关技术文件
** / **
7、图纸
8、已标价工程量清单
9、其他合同文件
**、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
*、本协议书中有关词语含义与本合同第*部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
*、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
*、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
*、合同生效
合同订立时间:年月日
合同订立地点:。
本合同双方约定自 签字盖章后生效。
发 包人:(公章)承包人:(公章)
住所:住所:
法定代表人:法定代表人:
委托代表人:委托代表人:
电 话: 电 话:
传 真: 传 真:
开户银行:开户银行:
帐 号: 帐 号:
邮政编码: 邮政编码:
年月日年月日
** / **
第*部分通用条款
*、词语定义及合同文件
1.词语定义
下列词语除专用条款另有约定外,应具有本条所赋予的定义:
1.1
通用条款:是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立,通用于建设工程施工的条款。
1.2
专用条款:是发包人与承包人根据法律、行政法规规定,结合具体工程实际,经协商达成*致意见的条款,是对通用条款的具体化、补充或修改。
1.3
发包人:指在协议书中约定,具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资 格的合法继承人。
1.4
承包人:指在协议书中约定,被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资 格的合法继承人。
1.5 项目经理:指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。
1.6 设计单位:********************************。
1.7 监理单位:********************************。
1.8
工程师:指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表,其具体身份和职权 由发包人承包人在专用条款中约定。
1.9
工程造价管理部门:指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理 机构。
1.** 工程:指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。
1.**
合同价款:指发包人承包人在协议书中约定,发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部 工程并承担质量保修责任的款项。
1.**
追加合同价款:指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况,经发包人确认后按计算合同价款的方法 增加的合同价款。
1.** 费用:指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。
1.** 工期:指发包人承包人在协议书中约定,按总日历天数(包括法定节假日)计算的承包天数。 1.** 开工日期:指发包人承包人在协议书中约定,承包人开始施工的绝对或相对的日期。
1.**
竣工日期:指发包人承包人在协议书中约定,承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。
** / **
1.**
图纸:指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准,满足承包人施工需要的所有图纸(包括配套说明 和有关资料)。
1.**
施工场地:指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其 他场所。
1.**
书面形式:指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表 现所载内容的形式。
1.** 违约责任:指合同*方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。
1.**
索赔:指在合同履行过程中,对于并非自己的过错,而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失,向对 方提出经济补偿和(或)工期顺延的要求。
1.** 不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
1.**
小时或天:本合同中规定按小时计算时间的,从事件有效开始时计算(不扣除休息时间);规定按天计算时 间的,开始当天不计入,从次日开始计算。时限的最后*天是休息日或者其他法定节假日的,以节假日次 日为时限的最后*天,但竣工日期除外。时限的最后*天的截止时间为当日**时。
2.合同文件及解释顺序
2.1
合同文件应能相互解释,互为说明。除专用条款另有约定外组成本合同的文件及优先解释顺序如下:(1) 本合同协议书
(2) 中标通知书
(3) 投标函及其附件
(4) 本合同专用条款
(5) 本合同通用条款
(6) 标准、规范及有关技术文件
(7) 图纸
(8) 已标价工程量清单
(9) 其他合同文件
(**) 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
2.2
当合同文件内容含糊不清或不相*致时,在不影响工程正常进行的情况下,由发包人承包人协商解决。双 方也可以提请负责监理的工程师做出解释。双方协商不成或不同意负责监理的工程师的解释时,按本通 用条款第**条关于争议的约定处理。
3.语言文字和适用法律、标准及规范
3.1 语言文字
** / **
本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条款约定使用两种以上(含两种)语言文字时,汉 语应为解释和说明本合同的标准语言文字。
在少数民族地区,双方可以约定使用少数民族语言文字书写和解释说明本合同。
3.2 适用法律和法规
本合同文件适用国家的法律和行政法规。需要明示的法律、行政法规,由双方在专用条款中约定。
3.3 适用标准、规范
双方在专用条款内约定适用国家标准、规范的名称;没有国家标准、规范但有行业标准、规范的,约定适用 行业标准、规范的名称;没有国家和行业标准、规范的,约定适用工程所在地地方标准、规范的名称。发包 人应按专用条款约定的时间向承包人提供*式两份约定的标准、规范。
国内没有相应标准、规范的,由发包人按专用条款约定的时间向承包人提出施工技术要求,承包人按约定 的时间和要求提出施工工艺,经发包人认可后执行。发包人要求使用国外标准、规范的,应负责提供中文 译本。
本条所发生的购买、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用,由发包人承担。
4.图纸
4.1
发包人应按专用条款约定的日期和套数,向承包人提供图纸。承包人需要增加图纸套数的,发包人应代为 复制,复制费用由承包人承担。发包人对工程有保密要求的,应在专用条款中提出保密要求,保密措施费 用由发包人承担,承包人在约定保密期限内履行保密义务。
4.2
承包人未经发包人同意,不得将本工程图纸转给第*人。工程质量保修期满后,除承包人存档需要的图纸 外,应将全部图纸退还给发包人。
4.3 承包人应在施工现场保留*套完整图纸,供工程师及有关人员进行工程检查时使用。
*、双方*般权利和义务
5.工程师
5.1
实行工程监理的,发包人应在实施监理前将委托的监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式通知 承包人。
5.2
监理单位委派的总监理工程师在本合同中称工程师,其姓名、职务、职权由发包人承包人在专用条款内写 明。工程师按合同约定行使职权,发包人在专用条款内要求工程师在行使某些职权前需要征得发包人批 准的,工程师应征得发包人批准。
5.3
发包人派驻施工场地履行合同的代表在本合同中也称工程师,其姓名、职务、职权由发包人在专用条款内 写明,但职权不得与监理单位委派的总监理工程师职权相互交叉。双方职权发生交叉或不明确时,由发包 人予以明确,并以书面形式通知承包人。
5.4
合同履行中,发生影响发包人承包人双方权利或义务的事件时,负责监理的工程师应依据合同在其职权 范围内客观公正地进行处理。*方对工程师的处理有异议时,按本通用条款第**条关于争议的约定处理。
** / **
5.5
除合同内有明确约定或经发包人同意外,负责监理的工程师无权解除本合同约定的承包人的任何权利与 义务。
5.6不实行工程监理的,本合同中工程师专指发包人派驻施工场地履行合同的代表,其具体职权由发包人 在专用条款内写明。
6.工程师的委派和指令
6.1
工程师可委派工程师代表,行使合同约定的自己的职权,并可在认为必要时撤回委派。委派和撤回均应提 前7天以书面形式通知承包人,负责监理的工程师还应将委派和撤回通知发包人。委派书和撤回通知作为 本合同附件。
工程师代表在工程师授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件,与工程师发出的函件具有同等效 力。承包人对工程师代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时,可将此函件提交工程师,工程师应进 行确认。工程师代表发出指令有失误时,工程师应进行纠正。
除工程师或工程师代表外,发包人派驻工地的其他人员均无权向承包人发出任何指令。
6.2
工程师的指令、通知由其本人签字后,以书面形式交给项目经理,项目经理在回执上签署姓名和收到时间 后生效。确有必要时,工程师可发出口头指令,并在**小时内给予书面确认,承包人对工程师的指令应予 执行。工程师不能及时给予书面确认的,承包人应于工程师发出口头指令后7天内提出书面确认要求。工 程师在承包人提出确认要求后**小时内不予答复的,视为口头指令已被确认。
承包人认为工程师指令不合理,应在收到指令后**小时内向工程师提出修改指令的书面报告,工程师在 收到承包人报告后**小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定,并以书面形式通知承包人。紧急情 况下,工程师要求承包人立即执行的指令或承包人虽有异议,但工程师决定仍继续执行的指令,承包人应 予执行。因指令错误发生的追加合同价款和给承包人造成的损失由发包人承担,延误的工期相应顺延。本款规定同样适用于由工程师代表发出的指令、通知。
6.3工程师应按合同约定,及时向承包人提供所需指令、批准并履行约定的其他义务。由于工程师未能按 合同约定履行义务造成工期延误,发包人应承担延误造成的追加合同价款,并赔偿承包人有关损失,顺延 延误的工期。
6.4如需更换工程师,发包人应至少提前7天以书面形式通知承包人,后任继续行使合同文件约定的前任 的职权,履行前任的义务。
7.项目经理
7.1项目经理的姓名、职务在专用条款内写明。
7.2承包人依据合同发出的通知,以书面形式由项目经理签字后送交工程师,工程师在回执上签署姓名和 收到时间后生效。
7.3项目经理按发包人认可的施工组织设计(施工方案)和工程师依据合同发出的指令组织施工。在情况 紧急且无法与工程师联系时,项目经理应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施,并在采取措
** / **
施后**小时内向工程师送交报告。责任在发包人或第*人,由发包人承担由此发生的追加合同价款,相应 顺延工期;责任在承包人,由承包人承担费用,不顺延工期。
7.4承包人如需更换项目经理,应至少提前7天以书面形式通知发包人,并征得发包人同意。后任继续行使 合同文件约定的前任的职权,履行前任的义务。
7.5发包人可以与承包人协商,建议更换其认为不称职的项目经理。
8.发包人工作
8.1发包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作:
(1)办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作,使施工场地具备施工条件,在开工后继续负责解决以 上事项遗留问题;
(2)将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点,保证施工期间的需要;
(3)开通施工场地与城乡公共道路的通道,以及专用条款约定的施工场地内的主要道路,满足施工运输的 需要,保证施工期间的畅通;
(4)向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料,对资料的真实准确性负责;
(5)办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申 请批准手续(证明承包人自身资质的证件除外)
(6)确定水准点与坐标控制点,以书面形式交给承包人,进行现场交验;
(7)组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底;
(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护)、古树名木的保护工作,承担 有关费用;
(9)发包人应做的其他工作,双方在专用条款内约定。
8.2 发包人可以将8.1款部分工作委托承包人办理,双方在专用条款内约定,其费用由发包人承担。
8.3发包人未能履行8.1款各项义务,导致工期延误或给承包人造成损失的,发包人赔偿承包人有关损失,顺延延误的工期。
9.承包人工作
9.1承包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作:- 根据发包人委托,在其设计资质等级和业务允许的范围内,完成施工图设计或与工程配套的设计,经 工程师确认后使用,发包人承担由此发生的费用;
(2)向工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表;
(3)根据工程需要,提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施,并负责安全保卫;
(4)按专用条款约定的数量和要求,向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施,发包人承担由此发 生的费用;
(5)遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定,按规定办 理有关手续,并以书面形式通知发包人,发包人承担由此发生的费用,因承包人责任造成的罚款除外。
** / **
(6)已竣工工程未交付发包人之前,承包人按专用条款约定负责已完工程的保护工作,保护期间发生损坏,承包人自费予以修复;发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款,双方在 专用条款内约定;
(7)按专用条款约定做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木的保护 工作;
(8)保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定,交工前清理现场达到专用条款约定的要求,承担因 自身原因违反有关规定造成的损失和罚款;
(9)承包人应做的其他工作,双方在专用条款内约定。
9.2承包人未能履行9.1款各项义务,造成发包人损失的,承包人赔偿发包人有关损失。
*、施工组织设计和工期
**.进度计划
**.1承包人应按专用条款约定的日期,将施工组织设计和工程进度计划提交工程师,工程师按专用条款 约定的时间予以确认或提出修改意见,逾期不确认也不提出书面意见的,视为同意。
**.2群体工程中单位工程分期进行施工的,承包人应按照发包人提供图纸及有关资料的时间,按单位工 程编制进度计划,其具体内容双方在专用条款中约定。
**.3承包人必须按工程师确认的进度计划组织施工,接受工程师对进度的检查、监督。工程实际进度与经 确认的进度计划不符时,承包人应按工程师的要求提出改进措施,经工程师确认后执行。因承包人的原因 导致实际进度与进度计划不符,承包人无权就改进措施提出追加合同价款。
**.开工及延期开工
**.1承包人应当按照协议书约定的开工日期开工。承包人不能按时开工,应当不迟于协议书约定的开工 日期前7天,以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。工程师应当在接到延期开工申请后的**小 时内以书面形式答复承包人。工程师在接到延期开工申请后**小时内不答复,视为同意承包人要求,工期 相应顺延。工程师不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求,工期不予顺延。
**.2因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工,工程师应以书面形式通知承包人,推迟开工日 期。发包人赔偿承包人因延期开工造成的损失,并相应顺延工期。
**.暂停施工
工程师认为确有必要暂停施工时,应当以书面形式要求承包人暂停施工,并在提出要求后**小时内提出 书面处理意见。承包人应当按工程师要求停止施工,并妥善保护已完工程。承包人实施工程师作出的处理 意见后,可以书面形式提出复工要求,工程师应当在**小时内给予答复。工程师未能在规定时间内提出处 理意见,或收到承包人复工要求后**小时内未予答复,承包人可自行复工。因发包人原因造成停工的,由 发包人承担所发生的追加合同价款,赔偿承包人由此造成的损失,相应顺延工期;因承包人原因造成停工 的,由承包人承担发生的费用,工期不予顺延。
**.工期延误
** / **
**.1因以下原因造成工期延误,经工程师确认,工期相应顺延:
(1)发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件;
(2)发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能正常进行;(3)工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行;(4)设计变更和工程量增加;
(5)*周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;
(6)不可抗力;
(7)专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。
**.2承包人在**.1款情况发生后**天内,就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。工程师在收 到报告后**天内予以确认,逾期不予确认也不提出修改意见,视为同意顺延工期。
**.工程竣工
**.1承包人必须按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。
**.2因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的,承包人承担违 约责任。
**.3施工中发包人如需提前竣工,双方协商*致后应签订提前竣工协议,作为合同文件组成部分。提 前竣工协议应包括承包人为保证工程质量和安全采取的措施、发包人为提前竣工提供的条件以及提前竣 工所需的追加合同价款等内容。
*、质量与检验
**.工程质量
**.1工程质量应当达到协议书约定的质量标准,质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准 为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准,承包人承担违约责任。
**.2双方对工程质量有争议,由双方同意的工程质量检测机构鉴定,所需费用及因此造成的损失,由 责任方承担。双方均有责任,由双方根据其责任分别承担。
**.检查和返工
**.1承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指令施工,随时接受 工程师的检查检验,为检查检验提供便利条件。
**.2工程质量达不到约定标准的部分,工程师*经发现,应要求承包人拆除和重新施工,承包人应按 工程师的要求拆除和重新施工,直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准,由承包人承担拆除和 重新施工的费用,工期不予顺延。
**.3工程师的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行,检查检验不合格时,影响正常 施工的费用由承包人承担。除此之外影响正常施工的追加合同价款由发包人承担,相应顺延工期。**.4因工程师指令失误或其他非承包人原因发生的追加合同价款,由发包人承担。
**.隐蔽工程和中间验收
**.1工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位,承包人进行自检,并在隐蔽或中间验 收前**小时以书面形式通知工
程师验收通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录,验收合格,工程 师在验收记录上签字后,承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格,承包人在工程师限定的时间内修改 后重新验收。
**.2工程师不能按时进行验收,应在验收前**小时以书面形式向承包人提出延期要求,延期不能超 过**小时。工程师未能按以上时间提出延期要求,不进行验收,承包人可自行组织验收,工程师应承认验 收记录。
** / **
**.3经工程师验收,工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求,验收**小时后,工程师不在验收记 录上签字,视为工程师已经认可验收记录,承包人可进行隐蔽或继续施工。
**.重新检验
无论工程师是否进行验收,当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时,承包人应按要求进行剥离或开孔,并 在检验后重新覆盖或修复。检验合格,发包人承担由此发生的全部追加合同价款,赔偿承包人损失,并相 应顺延工期。检验不合格,承包人承担发生的全部费用,工期不予顺延。
**.工程试车
**.1 双方约定需要试车的,试车内容应与承包人承包的安装范围相*致。
**.2
设备安装工程具备单机无负荷试车条件,承包人组织试车,并在试车前**小时以书面形式通知工程师。通 知包括试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录,发包人根据承包人要求为试车提供必要条件。试车合格,工程师在试车记录上签字。
**.3工程师不能按时参加试车,须在开始试车前**小时以书面形式向承包人提出延期要求,延期不 能超过**小时。工程师未能按以上时间提出延期要求,不参加试车,应承认试车记录。
**.4设备安装工程具备无负荷联动试车条件,发包人组织试车,并在试车前**小时以书面形式通知 承包人。通知包括试车内容、时间、地点和对承包人的要求,承包人按要求做好准备工作。试车合格,双方 在试车记录上签字。
**.5双方责任
(1)由于设计原因试车达不到验收要求,发包人应要求设计单位修改设计,承包人按修改后的设计重 新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用和追加合同价款,工期相应顺延。
(2)由于设备制造原因试车达不到验收要求,由该设备采购*方负责重新购置或修理,承包人负责拆 除和重新安装。设备由承包人采购的,由承包人承担修理或重新购置、拆除及重新安装的费用,工期不予 顺延;设备由发包人采购的,发包人承担上述各项追加合同价款,工期相应顺延。
(3)由于承包人施工原因试车达不到验收要求,承包人按工程师要求重新安装和试车,并承担重新安 装和试车的费用,工期不予顺延。
(4)试车费用除已包括在合同价款之内或专用条款另有约定外,均由发包人承担。
(5)工程师在试车合格后不在试车记录上签字,试车结束**小时后,视为工程师已经认可试车记录,承包人可继续施工或办理竣工手续。
**.6
投料试车应在工程竣工验收后由发包人负责,如发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时,应征得承包人同意,另行签订补充协议。
*、安全施工
**.安全施工与检查
**.1承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检 查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事 故的责任和因此发生的费用,由承包人承担。
**.2承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人 违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故,由发包人承担相应责任及发生的费用。
**.安全防护
** / **
**.1承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工 时,施工开始前应向工程师提出安全防护措施,经工程师认可后实施,防护措施费用由发包人承担。
**.2实施爆破作业,在放射、毒害性环境中施工(含储存、运输、使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工时,承包人应在施工前**天以书面式通知工程师,并提出相应的安全防护措施,经工程师认可后实施,由发包 人承担安全防护措施费用。
**.事故处理
**.1发生重大伤亡及其他安全事故,承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师,同时按政府 有关部门要求处理,由事故责任方承担发生的费用。
**.2发包人承包人对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理。
*、合同价款与支付
**.合同价款及调整
**.1招标工程的合同价款由发包人承包人依据中标通知书中的中标**在协议书内约定。非招标工程的 合同价款由发包人承包人依据工程预算书在协议书内约定。
**.2 合同价款在协议书内约定后,任何*方不得擅自改变。
**.3
承包人应当款情况发生后**天内,将调整原因、金额以书面形式通知工程师,工程师、建设部确认调整金 额后作为追加合同价款,与工程款同期支付。工程师收到承包人通知后**天内不予确认也不提出修改意 见,视为已经同意该项调整。
**.工程预付款
实行工程预付款的,双方应当在专用条款内按节点支付。
**.工程量的确认
**.1
承包人应按专用条款约定的时间,向工程师提交已完工程量的报告。工程师接到报告后7天内按设计图纸 核实已完工程量(以下称计量),并在计量前**小时通知承包人,承包人为计量提供便利条件并派人参加。承包人收到通知后不参加计量,计量结果有效,作为工程价款支付的依据。
**.2
工程师收到承包人报告后7天内未进行计量,从第8天起,承包人报告中开列的工程量即视为被确认,作为 工程价款支付的依据。工程师不按约定时间通知承包人,致使承包人未能参加计量,计量结果无效。 **.3 对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量,工程师不予计量。
**.工程款(进度款)支付
**.1
在确认计量结果后**天内,发包人应向承包人支付工程款(进度款)。按约定时间发包人应扣回的预付款,与工程款(进度款)同期结算。
**.2
本通用条款第**条确定调整的合同价款,第**条工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同 价款,应与工程款(进度款)同期调整支付。
**.3发包人超过约定的支付时间不支付工程款(进度款),承包人可自发包人发出要求付款的通知,发包
** / **
人收到承包人通知后仍不能按要求付款,可与承包人协商签订延期付款协议,经承包人同意后可延期支 付。
**.4
发包人不按合同约定支付工程款(进度款),双方又未达成延期付款协议,导致施工无法进行,承包人可停 止施工,由发包人承担违约责任。
*、材料设备供应
**.发包人供应材料设备
**.1
实行发包人供应材料设备的,双方应当约定发包人供应材料设备的*览表,作为本合同附件(附件2)。* 览表包括发包人供应材料设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级、供应时间和地点。
**.2
发包人按*览表约定的内容提供材料设备,并向承包人提供产品合格证明,对其质量负责。发包人在所供 材料设备到货前**小时,以书面形式通知承包人,由承包人派人与发包人共同清点。
**.3
发包人供应的材料设备,承包人派人参加清点后由承包人妥善保管,发包人支付相应保管费用。因承包人 原因发生丢失损坏,由承包人负责赔偿,发包人未通知承包人清点,承包人不负责材料设备的保管,丢失 损坏由发包人负责。
**.4
发包人供应的材料设备与*览表不符时,发包人承担有关责任。发包人应承担责任的具体内容,双方根据 下列情况在专用条款内约定:
(1)材料设备单价与*览表不符,由发包人承担所有价差;
(2)材料设备的品种、规格、型号、质量等级与*览表不符,承包人可拒绝接收保管,由发包人运出施 工场地并重新采购;
(3)发包人供应的材料规格、型号与*览表不符,经发包人同意,承包人可代为调剂串换,由发包人承 担相应费用;
(4)到货地点与*览表不符,由发包人负责运至*览表指定地点;
(5)供应数量少于*览表约定的数量时,由发包人补齐,多于*览表约定数量时,发包人负责将多出 部分运出施工场地;
(6)到货时间早于*览表约定时间,由发包人承担因此发生的保管费用;到货时间迟于*览表约定的 供应时间,发包人赔偿由此造成的承包人损失,造成工期延误的,相应顺延工期。
**.5
发包人供应的材料设备使用前,由承包人负责检验或试验,不合格的不得使用,检验或试验费用由发包人 承担。
**.6 发包人供应材料设备的结算方法,双方在专用条款内约定。
**.承包人采购材料设备
**.1
承包人负责采购材料设备的,应按照专用条款约定及设计和有关标准要求采购,并提供产品合格证明,对 材料设备质量负责。承包人在材料设备到货前**小时通知工程师清点。
**.2
承包人采购的材料设备与设计或标准要求不符时,承包人应按工程师要求的时间运出施工场地,重新采 购符合要求的产品,承担由此发生的费用,由此延误的工期不予顺延。
** / **
**.3
承包人采购的材料设备在使用前,承包人应按工程师的要求进行检验或试验,不合格的不得使用,检验或 试验费用由承包人承担。
**.4工程师发现承包人采购并使用不符合设计或标准要求的材料设备时,应要求承包人负责修复、拆除 或重新采购,由承包人承担发生的费用,由此延误的工期不予顺延。
**.5
承包人需要使用代用材料时,应经工程师认可后才能使用,由此增减的合同价款双方以书面形式议定。 **.6 由承包人采购的材料设备,发包人不得指定生产厂或供应商。
*、工程变更
**.工程设计变更
**.1
施工中发包人需对原工程设计进行变更,应提前**天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设 计标准或批准的建设规模时,发包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准,并由原设计单位 提供变更的相应图纸和说明。承包人按照工程师发出的变更通知及有关要求,进行下列需要的变更:(1)更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸;
(2)增减合同中约定的工程量;
(3)改变有关工程的施工时间和顺序;
(4)其他有关工程变更需要的附加工作。
因变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失,由发包人承担,延误的工期相应顺延。
**.2施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的 直接损失,由承包人承担,延误的工期不予顺延。
**.3承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用,须经工程师同意并经建审部确认后。未经同意擅自更改或换用时,承包人承担由此发生的费用,并赔偿 发包人的有关损失,延误的工期不予顺延。
工程师同意采用承包人合理化建议,所发生的费用和获得的收益,发包人承包人另行约定分担或分享。 **.其他变更合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更,由双方协商解决。
**.确定变更价款
**.1承包人在工程变更确定后**天内,提出变更工程价款的报告,经工程师确认后调整合同价款。变更合 同价款按下列方法进行:
(1)合同中已有适用于变更工程的**,按合同已有的**变更合同价款;
(2)合同中只有类似于变更工程的**,可以参照类似**变更合同价款;
(3)合同中没有适用或类似于变更工程的**,由承包人提出适当的变更**,经工程师确认后执行。
**.2
承包人在双方确定变更后**天内不向工程师提出变更程价款报告时,视为该项变更不涉及合同价款的变 更。
** / **
**.3工程师应在收到变更工程价款报告之日起**天内予以确认,工程师无正当理由不确认时,自变更工 程价款报告送达之日起**天后视为变更工程价款报告已被确认。
**.4工程师不同意承包人提出的变更价款,按本通用条款第**条关于争议的约定处理。
**.5工程师确认增加的工程变更价款作为追加合同价款,与工程款期支付。
**.6因承包人自身原因导致的工程变更,承包人无权要求追加合同价款。
*、竣工验收与结算
**.竣工验收
**.1工程具备竣工验收条件,承包人按国家工程竣工验收有关规定,向发包人提供完整竣工资料及 竣工验收报告。双方约定由承包人提供竣工图的,应当在专用条款内约定提供的日期和份数。
**.2
发包人收到竣工验收报告后**天内组织有关单位验收,并在验收后**天内给予认可或提出修改意见。承 包人按要求修改,并承担由自身原因造成修改的费用。
**.3发包人收到承包人送交的竣工验收报告后**天内不组织验收,或验收后**天内不提出修改意见,视 为竣工验收报告已被认可。
**.4工程竣工验收通过,承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改 后通过竣工验收的,实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。
**.5发包人收到承包人竣工验收报告后**天内不组织验收,从第**天起承担工程保管及*切意外责任。
**.6中间交工工程的范围和竣工时间,双方在专用条款内约定,其验收程序按本通用条款**.1款至**.4 款办理。
**.7因特殊原因,发包人要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的,双方另行签订甩项竣工协议,明确双 方责任和工程价款的支付方法。
**.8工程未经竣工验收或竣工验收未通过的,发包人不得使用。发包人强行使用时,由此发生的质量问题 及其他问题,由发包人承担责任。
**.竣工结算
**.1工程竣工验收报告经发包人认可后**天内,承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料,双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整内容,进行工程竣工结算。
**.2发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后**天内进行核实,给予确认或者提出修改意见。发包人确认竣工结算报告后通知经办银行向承包人支付工程竣工结算价款。承包人收到竣工结算价款 后**天内将竣工工程交付发包人。
**.3发包人承包人对工程竣工结算价款发生争议时,按本通用条款第**条关于争议的约定处理。
**.质量保修
**.1承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定,对交付发包人使用的工程在质量 保修期内承担质量保修责任。
** / **
**.2质量保修工作的实施。承包人应在工程竣工验收之前,与发包人签订质量保修书,作为本合同附件(附件3)
**.3质量保修书的主要内容包括:
(1)质量保修项目内容及范围;
(2)质量保修期;
(3)质量保修责任;
(4)质量保修金的支付方法。
*、违约、索赔和争议
**.违约
**.1发包人违约。当发生下列情况时:
(1)本通用条款第**条提到的发包人不按时支付工程预付款;
(2)本通用条款第**.4款提到的发包人不按合同约定支付工程款,导致施工无法进行;(3)发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。
发包人承担违约责任,赔偿因其违约给承包人造成的经济损失,顺延延误的工期。双方在专用条款内 约定发包人赔偿承包人损失的计算方法或者发包人应当支付违约金的数额或计算方法。
**.2承包人违约。当发生下列情况时:
(1)本通用条款第**.2款提到的因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的 工期竣工;
(2)本通用条款第**.1款提到的因承包人原因工程质量达不到协议书约定的质量标准;
(3)承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。
承包人承担违约责任,赔偿因其违约给发包人造成的损失。双方在专用款内约定承包人赔偿发包人 损失的计算方法或者承包人应当支付违约金的数额或计算方法。
**.3*方违约后,另*方要求违约方继续履行合同时,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合 同。
**.索赔
**.1当*方向另*方提出索赔时,要有正当索赔理由,且有索赔事件发生时的有效证据。
**.2发包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及应当由发包人承担责任的其他情况,造成工期延误和(或)承包人不能及时得到合同价款及承包人的其他经济损失,承包人可按下列程序以 书面形式向发包人索赔:
(1)索赔事件发生后**天内,向工程师发出索赔意向通知;
(2)发出索赔意向通知后**天内,向工程师提出延长工期和(或)补偿经济损失的索赔报告及有关资 料;
(3)工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,于**天内给予答复,或要求承包人进*步补 充索赔理由和证据;
(4)工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后**天内未予答复或未对承包人作进*步要求,视为该项索赔已经认可;
(5)当该索赔事件持续进行时,承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向,在索赔事件终了后**天内,向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与(3)、(4)规定相同。
**.3
承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误,给发包人造成经济损失,发包人可按**.2款确 定的时限向承包人提出索赔。
** / **
**.争议
**.1发包人承包人在履行合同时发生争议,可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的,双方可以在专用条款内约定以下*种方式解决争议:
第*种解决方式:双方达成仲裁协议,向约定的仲裁委员会申请仲裁;
第*种解决方式:向有管辖权的人民法院起诉。
**.2 发生争议后,除非出现下列情况的,双方都应继续履行合同,保持施工连续,保护好已完工程:(1)单方违约导致合同确已无法履行,双方协议停止施工;
(2)调解要求停止施工,且为双方接受;
(3)仲裁机构要求停止施工;
(4)法院要求停止施工。
**、其他
**.工程分包
**.1承包人按专用条款的约定分包所承包的部分工程,并与分包单位签订分包合同。非经发包人同意,承 包人不得将承包工程的任何部分分包。
**.2承包人不得将其承包的全部工程转包给他人,也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分 别转包给他人。
**.3工程分包不能解除承包人任何责任与义务。承包人应在分包场地派驻相应管理人员,保证本合同的 履行。分包单位的任何违约行为或疏忽导致工程损害或给发包人造成其他损失,承包人承担连带责任。
**.4分包工程价款由承包人与分包单位结算。发包人未经承包人同意不得以任何形式向分包单位支付各 种工程款项。
**.不可抗力
**.1不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾,以及 专用条款约定的风、雨、雪、洪、震等自然灾害。
**.2不可抗力事件发生后,承包人应立即通知工程师,并在力所能及的条件下迅速采取措施,尽力减少损 失,发包人应协助承包人采取措施。工程师认为应当暂停施工的,承包人应暂停施工。不可抗力事件结束 后**小时内承包人向工程师通报受害情况和损失情况,及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发 生,承包人应每隔7天向工程师报告*次受害情况。不可抗力事件结束后**天内,承包人向工程师提交清 理和修复费用的正式报告及有关资料。
**.保险
**.1工程开工前,承包人为建设工程和施工场地内的自有人员及第*人人员生命财产办理保险,支付保 险费用,此费用含在本次投标报价中。
**.2运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备,由承包人办理保险,并支付保险费用,此费用含在本 次投标报价中。
** / **
**.3承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险,并为施工场地内自有人员生命财产和施工机 械设备办理保险,支付保险费用。
**.4保险事故发生时,承包人有责任尽力采取必要的措施,防止或者减少损失。 **.5具体投保内容和相关责任,发包人承包人在专用条款中约定。
**.专利技术及特殊工艺
**.1发包人要求使用专利技术或特殊工艺,应负责办理相应的申报手续,承担申报、试验、使用等费用;承 包人提出使用专利技术或特殊工艺,应取得工程师认可,承包人负责办理申报手续并承担有关费用。 **.2擅自使用专利技术侵犯他人专利权的,责任者依法承担相应责任。
**.文物和地下障碍物
**.1在施工中发现古墓、古建筑遗址等文物及化石或其他有考古、地质研究等价值的物品时,承包人应立 即保护好现场并于4小时内以书面形式通知工程师,工程师应于收到书面通知后**小时内报告当地文物 管理部门,发包人承包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。发包人承担由此发生的费用,顺延延 误的工期。
如发现后隐瞒不报,致使文物遭受破坏,责任者依法承担相应责任。
**.2施工中发现影响施工的地下障碍物时,承包人应于8小时内以书面形式通知工程师,同时提出处置方 案,工程师收到处置方案后**小时内予以认可或提出修正方案。发包人承担由此发生的费用,顺延延误的 工期。
所发现的地下障碍物有归属单位时,发包人应报请有关部门协同处置。
**.合同解除
**.1发包人承包人协商*致,可以解除合同。
**.2发生本通用条款第**.2款禁止的情况,承包人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包 的名义分别转包给他人,发包人有权解除合同。
**.3承包人不按照国家及地方相关规范施工给发包方带来较大经济及工期损失,发包方有权解除合同。 **.4合同解除后,不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
**.合同生效与终止
**.1双方在协议书中约定合同生效方式。
**.2除本通用条款第**条外,发包人承包人履行合同全部义务,竣工结算价款支付完毕,承包人向发包人 交付竣工工程后,本合同即告终止。
**.3合同的权利义务终止后,发包人承包人应当遵循诚实信用原则,履行通知、协助、保密等义务。
**.合同份数
**.1本合同正本两份,具有同等效力,由发包人承包人分别保存*份。
**.2本合同副本份数,由双方根据需要在专用条款内约定。
**.补充条款
双方根据有关法律、行政法规规定,结合工程实际,经协商*致后,可对本通用条款内容具体化、补 充或修改,在专用条款内约定。
** / **
第*部分 专用条款
*、词语定义及合同文件
1.合同文件及解释顺序
组成本合同文件及解释顺序包括:
1.1. 本合同协议书
1.2. 中标通知书
1.3. 投标函及其附件
1.4. 本合同专用条款
1.5. 本合同通用条款
1.6. 标准、规范及有关技术文件
1.7. 图纸
1.8. 已标价工程量清单
1.9. 其他合同文件
1.**. 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
2.语言文字和适用法律、标准及规范
2.1 本合同除使用汉语外,不得使用其他语言文字。
2.2适用法律和法规:《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民
共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《中华人民共和国增值税条例及实施细则》、
建设部、江苏省、南京市、溧水区颁布的有关法律、法规、条例、规范性文件等。
** / **
需要明示的法律、行政法规:中华人民共和国现行的有关法律、行政法规。
2.3适用标准、规范
适用标准、规范的名称:现行的国家、建设部、江苏省、南京市、溧水区有关方面的标准、规范及规程。发包人提供标准、规范的时间:工程所需的所有标准、规范或制定施工工艺的费用,由承包人 自行承担。
国内没有相应标准、规范时的约定:按发包人要求。
3.图纸
3.1
发包人向承包人提供图纸日期和套数:合同签订后*日内,发包人向承包人免费提供施工图纸套数 为*套(竣工图由承包人自行承担费用)。
3.2发包人对图纸的保密要求:承包人未经发包人书面同意,不得使第*人接触本工程图纸及 复印件(具体方式包括但不限于:出卖、出借、复制等),也不得做除本工程承包工作以外的任何 用途。
使用国外图纸的要求及费用承担:_无_。
*、双方*般权利和义务
4.工程师
4.1
本项目实行工程监理,发包人应在实施监理前将委托的监理单位名称、监理内容及监理权限以书面 形式通知承包人。
4.2 监理单位委派的工程师
姓名:职务:总监理工程师
发包人委托的职权:对本工程施工及保修阶段的质量、进度、造价进行控制,以及安全管理、合同管理、信息管理和现场的组织协调、安全文明施工的监督。
需要取得发包人批准才能行使的职权:(1)批准工程任何部分的发包合同;(2)费用的增加
;(3)工程的延期;(4)发布变更指令;(5)所有设计变更及技术核定单;(6)发布开工令,
超出*周以上的暂停施工或复工令;(7)索赔的支付。
监理工程师给承包人或其项目经理的任何涉及工程造价的指示,必须得到发包人的书面追认后 方可生效,则该指示于追认日起视为发包人的指示。
4.3发包人派驻的工程师
姓名:职务:工程负责人
职权(经基建总监授权):行使发包人代表的权利,包括组织开展施工现场发包人的工作、对 监理工作的检查及代表发包人行使本合同授予发包人的所有权力。
** / **
发包人可以委托工程顾问协助发包人代表进行工程管理,但其所行使的权力应得到发包人代表 的追认。
4.4按通用条款。
4.5按通用条款。
4.6 不实行监理的,工程师职权:__/__。
5.工程师的委派和指令:按通用条款。
6.承包人项目经理
姓名:职务:项目经理
姓名:职务:项目技术负责人
姓名:职务:专职质检员
姓名:职务:专职安全员
6.1对项目经理的要求
⑴合同签订时,中标的项目经理证书原件交发包人保管,主体工程完工后方可归还承包人;⑵投标文件中明确的项目经理及技术负责人,未经发包人许可不得擅自变更。否则,发包人有
权解除合同,追回已经支付的款项,承包人向发包人支付违约金***元。
⑶如果因客观原因更换项目经理及技术负责人,必须得到发包人的批准。更换的项目经理及技 术负责人必须是本企业正式员工(出具*年以上本企业的劳保统筹交费证明原件),并且与投标项 目经理有同等条件,如资质、业绩等。
⑷经发包人确定的项目经理及技术负责人必须常驻施工现场,要求其本人每周不少于5日、每
天不少于8小时在本工程现场工作,项目经理及技术负责人必须参加每周召开的工程例会,有事必 须请假。如项目经理及技术负责人未经发包人同意违反上述规定,每缺席*日或缺席*次例会支付
违约金****元/次。如*周如有*个工作日或*个月累计**天不在现场或*个月缺席例会*次,为 严重违约,发包人有权解除合同,将承包人清退出场,解除合同的同时不免除承包人应当承担的上 述违约责任。
6.2对项目管理团队的要求
⑴投标文件中明确的质量员、施工员、造价员、安全员、材料员等主要管理人员,必须是本企 业的正式员工,签订合同时必须出具半年以上本企业的劳保统筹交费证明原件。
⑵投标文件中明确的质量员、施工员、造价员、安全员、材料员等主要管理人员,未经发包人
许可不得擅自变更。如有违反,每人次支付违约金*****元整。
⑶如果因客观原因更换上述主要管理人员,必须得到发包人的批准。更换的管理人员必须是本 企业正式员工(出具半年以上本企业的劳保统筹交费证明原件),并且与原岗位的管理人员具有同
** / **
等条件,如资质、业绩等。
⑷发包人有权反对及要求承包人及任何分包人调离不称职或发包人认为其雇用是不恰当的人员
,未有发包人书面准许,不可再用此人。如有违反,按照每人次*****元罚款。
6.3按通用条款。
7.发包人工作
7.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:
(1)
施工场地具备施工条件的要求及完成的时间:基本满足施工要求,但投标人仍需自行踏勘现场,中 标后不得因忽视场地条件而提出费用或工期索赔。
(2)
将施工所需的水、电线路接至施工场地的时间、地点和供应要求:开工前发包人提供水源、电源,在承包人与发包人签订用水、用电协议后,由承包人自行接至施工区域并挂表计量,并按协议规定
交纳水电费用;发包人按水费5.5元/m³,电费1.2元/度在承包人的工程款中扣除。
(3)工程地质和地下管线资料的提供时间:资料齐备,如需要承包人可以向发包人查询。任何工程 地质勘探报告或其他资料的提供,只作为供承包人之参考,发包人并不保证其资料的准确性及是否 适用于整个工地。如承包人认为需要进行额外的地质勘探,承包人须提交理由交给发包人审核及批 准才可进行额外的地质勘探,费用由承包人承担。承包人不得因上述工程地质勘探资料与实际工地 情况有差异或工地情况而需要进行额外的地质勘探而取得费用或工期索赔。
(4)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间:办理相关施工所需证件、批件。
(5)水准点与坐标控制点交验要求:
开工前发包人、承包人及监理*方按施工图进行现场交验,并提供书面报告交承包人。交验后承包 人采取措施保护水准点和控制点,并对此负责。
(6)图纸会审和设计交底时间:施工合同签订且承包人提供图纸疑问清单后*周内,发包人组 织相关部门参加图纸会审和设计交底。
(7)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的 保护工作:由发包人会同承包人及有关部门做好周边其他在建工程、在建基础设施的保护工作,但 因承包人责任造成损害的,其损失赔偿由承包人承担。
(8)双方约定发包人应做的其它工作:另行协议。
7.2
发包人委托承包人办理的工作:办理与本工程有关的手续,包括但不限于夜间施工审批、施工过程
** / **
中涉及公安、市容、环保、环卫等部门的手续,并将办理这些手续所发生的费用纳入合同总价中。
7.3按通用条款。
8.承包人工作
8.1承包人应按约定的时间和要求,完成以下工作:
(1)需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间: / 。根据发包人、监理等相关部门出具的评审意见,合同签订后7日内提供修改后施工实施总进度计划、现金 流计划、劳动力进场计划、机械与材料进场计划等;每月5日前提供上月已完工程量报表;每月**日前提供 下月进度计划、材料供应计划等发包人需要的各种报表;每周工程例会前*天报周进度计划;以上计划及 报表必须经监理工程师签字认可后报发包人。
(3)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求:在实施和完成本工程过程中,承包人应充 分关注和保障所有在场人员的安全,承包人对安全防护工作负全责(包括但不限于责任和费用),并禁止非 施工人员、车辆进入现场。负责发包人供应的材料设备的保管。为保护本工程免遭损坏,或为现场附近和过 往人群的安全与方便,在确有必要的时候和地方,或当监理工程师或有关主管部门要求时,承包人应自费提 供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施。所有安全事故及责任,由承包人承担。如承包人未履行上 述约定及通用条款相关义务造成工程、财产和人身伤害,由承包人承担责任,赔偿损失及支付发生的费用。承担承包人施工范围的安全保卫工作。
(4)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求:/ 。
(5)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续:涉及到交通、环卫、市容、施工 噪声及劳务用工管理等所有应办手续,均由承包方自行按相关部门要求的时限及标准办理完毕,所发生 的费用由承包人自行承担。
(6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:竣工交付前由承包人负责产品保护并承担费用。
(7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承 担:现场施工应采取相应的保护措施并承担费用,如承包人未履行上述义务造成工程、财产的损失,由承 包人承担责任及所发生的费用。
(8)施工场地清洁卫生的要求:按江苏省和南京市、溧水区有关规定执行,文明施工,保证工完场清。承包人应按发包人要求(见附件:施工现场布置有关要求),按规定作好场内道路硬化、布置各项标识,标 牌,便于检查、视察或参观。若因承包人现场清洁卫生工作不好,导致投诉或新闻媒体曝光,承包人需承 担由此产生的*切后果和费用,发包人有权要求承包人支付*****元的违约金。
(9)承包方应严格按照经监理单位审核、甲方审批的施工方案以及相关施工规范、标准、施工图及甲 方与监理单位的要求、甲方确认的材料样板进行施工。
按时完成本合同工程及其保修并达到合同约定的质量标准,确保工程安全、质量并做到优质服务。
(9)双方约定承包人应做的其它工作:
①必须不计条件服从发包人的协调、管理。
** / **
②承包人负责保养及维修施工区域道路,包括维修由于其他人使用道路所造成的损坏,费用由承包 人承担。
③承包人必须立刻执行发包人派驻的工程师获本合同授权而发出的指令。若承包人没有在规定时间 之内执行指令,而在收到发包人催促执行的书面通知后7日之内,承包人仍未执行,发包人可另聘和支付 他人执行该指示所要求的工作。其他承包商完成此项工作的相关费用从本合同应付或将会付给承包人的 款项中扣除;造成发包人额外损失或间接损失的,作为债务向承包人追讨。
④承包人必须签收监理工程师发出的书面资料,如有异议必须在收文之日起3日内书面回复,否则视 同认可。
⑤承包人在施工过程中与其他专业施工单位发生碰撞,如果承包人不能自行解决,必须及时通知发 包人或现场监理出面协调解决。
⑥承包人必须在开工前提供所有进入施工现场的人员名单和身份证复印件,报发包人基建及安环备 案。
⑦承包人应保证购买各种保险,及时支付劳务工资,否则引起劳务工人断电罢工闹事、堵门、集体上 访等事件,责任由承包人承担,发包人视情节轻重给予每例*****元~******元罚款。
8.2按通用条款。
*、施工组织设计和工期
9.进度计划
9.1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间:本合同签订后2日内,承包人提交详细 的施工方案、进度计划表及人力部署、机械配备、材料供应安排并说明其采取的施工部署和施工方法,由 发包人统*安排。
9.2按通用条款。
**.开工及延期开工
乙方应当按照约定的日期开工。承包人如不能按时开工,应当不迟于约定的日期前7天,以书面形式 向发包人提出延期开工的理由和要求。发包人在接到延期开工申请后及时以书面形式答复承包人。发包 人不同意延期要求或未予答复或承包人未在规定时间内提出延期开工要求,工期均不予顺延;因承包人 原因未能在发包人通知的进场日期之日起计**天内开工的,发包人有权即时解除合同。
**.暂停施工
**.工期延误因不可抗力或发包人原因影响关键路线上的项目,而引致不能在原定的完工日或按本条款而延长了的完 工日之前完成,则承包人须以书面详细通知发包人。发包人须以书面批准有关工期合理的延长。因发包人或不可抗力造成的工期延长,不附带任何的补偿费用,在延长工期期间所增加的项目也按 原定的合同清单价计算。
**.2按通用条款。
**.工程竣工:按通用条款。
** / **
*、质量与验收
**.工程质量必须达到《建筑工程施工质量验收统*标准》(** *****-****)的规定。按国家及地方现行适用的施工及验收规范验收达到“合格”标准。
质量等级不合格,承包人除应采取整改措施达到合格外,由承包人承担由此产生的直接损失,
需另向发包人支付合同价款2%的违约金。经发包人和监理验收任何*项工程只要连续*次不合格,
无论最终整改结果如何,承包人都应向发包人支付违约金*****元/次。
**.本工程的验收包括工程期间所进行的建筑、结构、电气、给排水、暖通等专业工程验收,承包人协助专业分包办理。
**.检查和返工:按通用条款。
**.隐蔽工程和中间验收:双方约定中间验收部位按南京市溧水区建设质监部门的有关要求及 通用条款规定执行;
分项工程达到隐蔽条件,承包方自检合格后,应通知发包人进行检查验收,发包人现场工程师验 收通过后,需通知发包人和监理共同检查验收。由于承包人未通过自检,通知发包人验收,造成发包人重 复工作、整改不及时或拒绝整改的,发包人根据情节轻重,对承包人处以***~****元/次的罚款。经发包 人、监理验收合格并签字后方可进行隐蔽施工,如在未经*方(发包人、监理、承包人)验收合格的情况下,私自进行隐蔽施工,所造成的多次重复工作及由此造成的工期延误及经济损失由承包人承担,并由承 包人向发包人支付违约金****-*****元/次。
**.重新检验:按通用条款。
**.工程试车
**.1按通用条款。
**.2 试车费用的承担:包含在合同价款内。
**.3关于对配电柜(箱)防雷装置中的要求:配电柜(箱)系统图中含有浪涌保护装置,承包人必 须提供当地政府部门的验收合格意见书给甲方。否则由此产生的相关费用和损失由承包人承担。
*、安全施工
**.安全施工与检查
承包人应当遵守江苏省及南京市文明施工相关文件规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受监 督检查,通过市文明工地的验收。
承包人采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,安全防护费用已含在合同价款内。
承包人负责施工现场的安全及第*方人身安全,并承担全部责任。
**.安全防护和事故处理:按通用条款。
*、合同价款与支付
**.合同价款及调整
**.1本合同价款采用固定综合单价,工程量按实结算方式确定。(1)采用固定综合单价合同,合同价款中包括的风险范围:
** / **
各类人工、建材、机械、设备的市场风险及政策性调价,见证取样费以及工程延迟开工、工期顺延等 风险。
乙方应熟读图纸(招标图纸版本号:
)充分考虑各种因素。在招标时未提出异议的项目特征描述与图纸不符的清单项,应视为本工程项目的附 属义务,不再另行计算支付,承包人无权要求增加任何费用。如后期因签证、变更增加的费用,按投标报 价时下浮率同比例下浮。
(2)该综合单价包括了为了实施和完成工程量清单、工程图纸范围内的工作的所有费用的单价其应 包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、利润、技术及政策性文件规定的各项应有费用。
风险费用的计算方法:由承包人自行考虑,不再另行增加。
风险范围以外合同价款调整方法:工程变更、洽商引起的工作量调整须经发包人签证认可,具体按现 场有关管理办法执行。工程变更、签证、洽商部分的工程量按实签证。工程变更、签证部分的工程量及本 合同预算书中有遗漏项的工程量按实签证后,按以下执行:
①合同附件预算书中已有适用于变更工程的**,按合同已有的**变更合同价款;
②合同附件预算书中只有类似于变更工程的**,可以参照类似相近的**变更合同价款;③合同附件预算书中没有适用或类似于变更工程的**,由承包人根据本合同价款的计价原则提出 适当的变更**,按合同附件预算书中人工、材料、机械单价和管理费、利润的最终让利幅度经甲方确认 后执行。
调整的原因:
1)施工图变化而引起的设计变更、不属于承包商责任范围内场地条件变化引起的现场签证、发包人 认可的材料代用(材料代用引起的量差和价差);
2)发包人确认的其他费用。
调整的办法:
1)变更、变动后的子目或单项的综合单价,按以下办法调整:⑴工程量清单中已有工作内容和**组 成相同于变更子目或单项的综合单价时,按合同已有综合单价执行;⑵工程量清单中只有工作内容和价 格组成类似于变更子目或单项的综合单价时,可以参照类似综合单价,由双方协商调整后确定变更的综 合单价;⑶工程量清单中没有工作内容和**组成相同或类似于变更子目或单项的综合单价时,由承包 人按投标时的计价标准及投标费率编制变更综合单价报送监理工程师复核,最终由发包人确定变更的综 合单价。
2)减少部分按投标报价及相应计价程序扣除。
3)工程量清单中注明材料暂定价,如审计确认的供应单价与暂定价不符,则按以下公式计算材料价 差:材料价差=实物工程量*(审计确认的供应单价-材料暂定价)*(1+税率)并计取相应规费和措施费。
4)分部分项工程量变更时,综合单价、措施项目费用安全文明施工措施费(脚手架、模板除外)、其他 措施项目费用不予调整。
(3)采用可调**合同:不采用。
(4)采用成本加酬金合同:不采用。
** / **工程变更、洽商等引起的工作量调整须经发包人签证认可,具体按现场有关管理办法执行。如后期因签证、变更增加的费用,按投标报价时下浮率同比例下浮。
**.3现场发生的签证单,签证单中工程量需经甲方基地总经理(或授权指定人),集团基建部 确认方能作为结算依据。
**.工程预付款
发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例:无预付款
**.工程量的确认
**.1本工程采用的工程量计算规则:
《建设工程工程量清单计价规范》(*******-****);
**.工程款(进度款)支付
**.1工程款(进度款)付款方式:
按照已完工程形象节点进行支付:每月付至已完工程量的**%,工程完工竣工验收合格时付至合同
总价的**%,按照国家规定时间完成审计结算付至结算审计总价的**%,工程结算价款的3%为工程 质量保修金。
1、工程款项支付方式:电汇或银行承兑
2、余款作为工程质量保修金,自全部工程竣工验收合格之日起满*年后在扣除维修费用后支付工程结算 价的3%。
3、工程施工至付款节点时,承包人必须按要求以书面形式申请支付工程款,由现场监理工程师、甲方 负责人认可并提供相关节点验收证明、开具有效发票。支付到竣工结算价的**%前须提供审计结算价全额 增值税专用发票。
①发包人支付工程进度款的同时,承包人必须提供相应的增值税专用发票。
②承包人应对合同中明确的收款账号作为本项目的专款专用账号,并对此进行承诺,如有变更,需提供书面证明。
③发包人支付给承包人的工程预付款及进度款,承包人必须专款专用,保证工程所需的*切材 料,按时支付劳务费,确保工程按期竣工交付。
**.2 变更价款支付
签证并入结算以审核后的变更价款为付款控制依据,审计结算价的3%为质保金。
*、材料设备供应
**. 发包人供应材料设备
** / **
**.1 按通用条款
**.2发包人供应的材料设备与*览表不符时,双方约定发包人承担责任如下:(1)材料设备单价与*览表不符:按通用条款执行。 - 材料设备的品种、规格、型号、质量等级与*览表不符:
承包人应提供准确规格和数量,如因承包人提供的时间、规格和数量不准而带来的损失由承包 人负责,承包人按实提供数量、规格后,因发包人临时变更或改变设计而带来的损失由发包人负责。
(3)承包人可代为调剂串换的材料:除非经发包人同意,否则不允许调剂串换。
(4)到货地点、供应数量、到货时间与*览表不符:按通用条款。
**.发包人供应材料设备的结算方法:按通用条款。
**.承包人采购材料设备,未说明之处均为国标要求(或根据招标文件约定进行调整):(1)钢材、型钢、钢板:武钢、宝钢、沙钢、南钢、马钢、莱钢
(2)金钢砂耐磨骨料(金属骨料):西卡、巴斯夫、永联结
(3)保温材料:欧文斯科宁、*****可耐福、龙牌、********福乐斯
(4)环氧地坪涂料:阳森、富思特、景江
(5)防水卷材:蓝盾、科顺、卓宝、奥佳防水、东方雨虹、德高
(6)乳胶漆:立邦、多乐士、华润、*棵树、美涂士
(7)钢管:湖光、光环、银河、天津友发、金洲、凯靖、国强、合和
(8)无缝钢管:包钢、鞍钢、华菱钢铁、马钢、宝钢
(9)衬塑镀锌钢管:华岐、天津友发、伟星、金牛角
(**)涂塑镀锌钢管:昊力、沙家浜、德士
(**)电线电缆:江南、远东、上上
(**)***、***、**管及管件、阻燃电线管:华亚、公元、联塑、金牛角、金德、伟星、日丰 (**)双壁波纹管:公元、欧波牌、国通牌、金德、亚通、鲁丰
(**)***管、***管:常熟宝华(华易牌)、伊埃尔、北京泰瑞安
(**)孔网、钢丝网复合管:法尔胜、东泰、东方**年
(**)泵:上海凯泉泵业、南方泵业、熊猫泵业
(**)电动阀门:欧文托普、西门子、霍尼韦尔、江森(约克)
(**)通风阀门及末端、风机、排风扇:宝通、*洲、金中大·纳泰、创圆、江苏知民、天翔 (**)管道阀门、仪表:上阀*厂、天津塘沽阀门厂、上海仪表厂
** / **
(**)配电箱、控制柜元器件:江苏常开、上海良信、惠州海格
(**)照明灯具、诱导灯:*雄极光、欧普、雷士(路灯由承包人提供图册,发包人选型)中标单位需提供电线、电缆、龙头、阀门、管材等材料样品,材料进场前需要得到发包人确认 样品及材质认可后方可用于本工程并要符合质检标准。
承包方所有材料、设备使用前必须按照发包人有关要求进行验收,否则造成的损失全部由承包 人承担。按招标文件要求,需承包人采购的材料、设备的质量必须符合设计及国家有关规范、标准。
**.1承包人采购材料设备的约定:
(1)
用于本工程的任何材料,承包人须提供样品,在使用前必须得到发包人和监理工程师书面批准。发 包人和监理工程师的认可,并不会解除承包人按合同须履行之责任。
(2)承包人自购材在质量上必须符合设计及国家有关规范、标准及有关职能部门规定要求并是在响 应招标文件的基础上,经检测和复试后,必须经发包人和监理单位认可后才能用于本工程,否则造成的损 失由承包人负责。
(3)承包人自购件的质量等级不得低于合同要求,合同规定品牌、标准的,承包人必须按指定的品牌、标准采购进场并报验;如擅自变更品牌,发包人有权要求承包人无条件更换、返工或按合同价中相应材料 价的**%扣除。且发包人有权改为自行采购,除扣除合同中材料价外并按实际采购价的***%扣回。在结算 时按照实际采购的**1%的材料保管费支付给承包人,承包人不再收取任何其他费用。
**.2 按通用条款
*、工程变更
**.工程设计变更
发包人有权发指示要求作出设计变更。除得到发包人指示外,承包人不能擅自作出设计变更。任何发 包人要求或追认的设计变更皆不会使本合同失效。
设计单位发出的设计变更、发包人追认的设计变更及发包人、监理工程师确认的现场签证,竣工结算 可以按照第**.1款确定的调整办法进行结算。
其它按通用条款执行
**.其他变更合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更,由双方协商解决。**.确定变更价款:按通用条款。
*、竣工验收与结算
**.竣工验收
**.1承包人提供竣工图的约定:承包人应在竣工验收合格后**日内,向发包人提交*套竣工图 和工程竣工资料,并承担相关费用。所有工程资料必须符合工程验收的档案管理要求。
竣工时间以发包人组织的竣工验收合格日期为准。工程竣工验收后,施工单位的施工人员、材
** / **
料、设备必须在**天内全部退出现场,否则按每天****元支付违约金。
**.2 按通用条款
**.3 中间交工工程的范围和竣工时间:无。
**.竣工结算
**.1 按通用条款
**.2 中间交工工程的范围和竣工时间:无。
**.3 竣工结算
**.4 工程竣工验收合格后**天提交竣工结算资料,明细如下;
(1).竣工图纸:用于结算的竣工图纸必须有施工单位竣工图专用章及监理、现场基建部负责人 和分管总监签字,竣工蓝图需与电子版图纸*致;
(2).施工合同:施工合同扫描件、施工合同预算价(合同价对应的预算书)、中标通知书、商 谈纪要、补充协议及其对应的预算书(若有);
(3).审核结算书:纸质版和对应的电子软件版本;
(4).开竣工报告:开工、竣工报告、延期证明(若有);
(5).工程治商记录(或签证单、设计修改通知单等):要求根据工程治商记录(或签证单、设计修 改通知单等)按时同先后整理装订成册,并在每*页下方统*编号,以便査收。工程洽商记录(或签 证单、工程量确认单)要求有监理单位和基建部相关人员的签字,并且单位盖章确认;
签证资料包含以下内容:
1、工程联系单。结算时无联系单而发生的现场签证将不予认可且不得补办。
2、签证单。由业主方现场工程师、预算工程师及监理方(如有)、承包方,共同对签证工程量进 行核实确认,并在**天内办理完成,超期视为放弃。
3、附件资料。需提供施工前、后的标注有时间、地点的水印照片(电子版影像资料)。
4、各方签字确认的签证原始计量数据及计算式。
(6).工程量计算书(及计算底稿):工程量计算书应由工程量汇总表和详细的工程量计算式组成,用电脑计算的工程量计算书还应提供相应的电子文档;
(7).甲供材:如有甲供材需提供甲供材对账单;
(8).竣工资料:指在进行工程竣工验收和资料归档时所需的资料。具体包括工程质量验收评定 证书、材料检验报告产品质量合格证、经发包人批准的施工组织设计或施工方案隐蔽工程验收记录、安装工程的调试方案和调试记录等。竣工资料要求监理单位和基建部在确认表上盖章确认,以证 明竣工资料上的相关内容与该项目送审资料的实际内容相*致。整理装订成册的竣工资料需编制总 目录,并在每*页的下方统*编号,以便于查找;
(9).其他结算资料:凡上述未提及而在结算审核中需要的资料均需提供,例如:施工日记、地质 察报告、非常用的标准图集、应由施工单位承担而由我司支付的费用证明如我司代施工水电费票据 及工程款已付款发票等;
(**).施工单位投标书:应提供技术标、经济标,包括预算书及电子文档(清单计价必须提供软 件电子文档和 *****电子文档)、承诺书;
(**).招标文件(含工程量清单)、招标答疑纪要:招标文件、工程量清单、招标答疑纪要应由发 包人盖章。以上竣工结算资料*式*份(*正两副)。
** / **
**.5承包人提供的结算书需经审计单位(或甲方)审计,审计时间为从接到竣工结算报告和完 整的竣工结算资料之日起6个月内。承包人上报的工程送审额不得高出审定额的5%,否则,审计费 用由承包人承担同时承包人须向发包人支付超出额的**%的违约金,并在结算工程总价款中直接扣 除。其它按通用条款执行。
**.6质量保修:按通用条款。
其它按通用条款执行。
*、违约、索赔和争议
**.违约
**.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下:
本合同通用条款第**.4款约定发包人违约应承担的违约责任:按通用条款执行
双方约定的发包人其他违约责任:_无__
**.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下:
合同工期执行中标单位投标文件中的自报工期;工期延误*天的每天按合同总价的*分之*违 约金按支付,最多不超过此单位工程合同总价的2%。违约金不足以弥补发包人的损失,发包人有权 要求承包人赔偿损失,该赔偿数额以发包人的财务数据为准。
工期延误达到**日,发包人有权解除合同,合同的解除不免除承包人按照本条款的约定承担工 期延误违约责任。
本合同通用条款第**.1、**.2款约定承包人违约应承担的违约责任:
承包人应按现行的国家施工验收规范和质量评定标准施工,必须达到国家或专业的质量评定的 标准,如达不到合同规定的质量标准,按合同总价的2%支付违约金,并负责无偿返修,直至工程符 合验收标准,如上述约定仍不足以弥补发包人的损失,发包人有权要求承包人赔偿损失,该赔偿数 额以发包人的财务数据为准。由此引起的工期延误责任,按照专用条款的**执行。
双方约定的承包人其他违约责任:所有违约金和赔偿金的支付不减轻承包人合同项下的任何责 任和义务。
**.索赔:按通用条款
**.争议
**.1双方约定,在履行合同过程中产生争议时,首先协商解决,协商不成,向工程所在地 的人民法院提起诉讼。
**、其它
**.工程分包
**.1本工程发包人同意承包人分包的工程:
本工程不准转包或擅自分包。如若发现擅自分包,发包人有权要求承包人退场,*切损失均由 ** / **
承包人承担,并视情况向建设行政主管部门报告;对确须分包的特殊专业工程须经发包人确认,分 包单位对所分包的项目和承包人*样负有同等的责任。
**.2 按通用条款
**. 不可抗力
**.1 双方关于不可抗力的约定:以国家有关部门认可为准。
**.2 按通用条款
**.保险
本工程双方约定投保内容如下:
(1)发包人投保内容:无。
发包人委托承包人办理的保险事项:无。
(2)承包人投保内容:承包人必须按国家相关规定为从事危险作业的职工办理意外伤害保险、第*方人身以及其它依据国家、江苏省、南京市有关法律、法规、规章、规范性文件应当办理的人 身、财产保险,否则发包人有权从工程款中代扣缴。
**. 履约保证金
中标单位投标保证金转履约保证金,竣工验收后随工程款退回。
**.专利技术及特殊工艺:按通用条款
**.文物和地下障碍物:按通用条款
**.合同解除:按通用条款
**.合同生效与终止:按通用条款
**.合同份数
双方约合同副本份数:*份,正本*份,发包人与承包人各*份,副本*份,发包人*份,承 包人*份。
**.补充条款:
**.1承包人必须按“南京市工程施工现场管理规定”的要求规范管理,所发生的费用承包人自行 承担。
**.2承包人污染、损坏区内主干道必须清理、修复,如污染城市道路,*切责任由承包人承担;
**.3承包人在竣工验收后**天内拆除现场的所有临时设施,并清除全部垃圾,其费用由承包人 承担。现场的清理标准应征得发包人认可,否则如发生相关费用由发包人在工程竣工结算价款中扣 除。
**.4承包人应有具体的措施,确保农民工工资如期发放并按南京市和溧水区有关规定支付民工 ** / **
工资。
**.5 在专业分包单位进场前,预埋工作由承包人完成,结算时按时结算。
**.6本专业承包工程含配合费,承包人自行考虑报价计入,结算时不得因任何理由增加费用。
**.7
施工过程中,如双方因核价存在分歧或争议,承包人不得因此而影响现场施工进度,否则视为承包 人违约,并承担相应的违约责任。
**.8未尽事宜双方另行协商。
附件1 工程质量保修书
附件2 建设工程承发包安全管理协议
附件3 廉政条款
附件4 乙方配合内容
附件1:
** / **
工程 质 量保修 书
甲方(全称):
乙方(全称):
为保证
工程在合理使用期限内正常使用,甲方乙方协商*致签订工程质量保修书。乙方在质量保修期内按
照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。
*、工程质量保修范围和内容
质量保修范围包括******************************,具体范围和内容详见招标文件。
*、质量保修期
质量保修期从工程实际竣工验收合格之日算起。分单项竣工验收的工程,按单项工程分别计算质量 保修期。
双方根据国家有关规定,结合具体工程约定质量保修期如下:
1、地基基础工程和主体结构工程,为设计文件规定的该工程的合理使用年限;2、防水、外墙面渗漏、有防水要求的均为 5 年;
3、电气管线、给排水管道、设备安装为 2 年;
4、供热及供冷为 2 个采暖期及供冷期;
5、室外的上下水和小区道路等市政公用工程为1 年;
6、装修工程为 2 年
7、其他约定:另行商定。
*、质量保修责任
1.属于保修范围和内容的项目,乙方应在接到修理通知之日后7天内派人修理。乙方不在约定期限内,派人修理,甲方可委托其他人员修理,保修费用从质量保修金内扣除。
2.发生须紧急抢修事故(如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等),乙方接到事故通知后,应立即到 达事故现场抢修。非乙方施工质量引起的事故,抢修费用由甲方承担。
3.在国家规定的工程合理使用期限内,乙方确保地基基础工程和主体结构的质量。因乙方原因致使 工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的,乙方应承担损害赔偿责任。
*、质量保修金的支付
本工程约定的工程质量保修金为合同结算价款的 3%。
本工程双方约定乙方向甲方支付工程质量保修金金额为 / (大写)。质量保修金银行利率为 / 。
*、质量保修金的返还
自竣工验收合格之日起满*年后的**日内付清质量保修金,同时扣除所有维修费用。
*、其他
双方约定的其他工程质量保修事项:_因施工方怠于履行维修义务的,发包方有权自行请第*方进行 维修,产生的费用从双方约定的质量保修金中扣除。
本工程质量保修书作为施工合同附件,由施工合同甲方乙方双方共同签署。
发 包人(公章):承包人(公章):
代表人(签字或盖章):代表人(签字或盖章):年月日年月日
** / **
附件2:
安全责任书
甲方(全称):
乙方(全称):
工程名称:工程
为全面落实安全文明施工管理工作,坚持“安全第*,预防为主,综合治理”的方针,根据《中华人 民共和国民法典》、《中华人民共和国安全生产法》及其他相关法律的要求,经甲乙双方协商特签订“安全 责任书”作为本次承包合同的附件。因乙方是进入甲方为承包单位的现场服务,乙方必须服从甲方管理。乙方签订本协议应当视为已经充分理解并全部接受协议内容,若有疑问及不明之处,以甲方的解释为准。
*、安全目标
1、不发生对人身体造成较重损伤以上的事故,如发生较重损伤以上事故,安全生产事故风险抵押金 将全部扣除;
2、不发生火灾事故;
3、不发生环境污染事故;
4、不影响甲方的正常生产秩序。
*、双方职责
1、甲方职责
1.1
根据《安全生产法》,甲方需对乙方营业执照、施工资质、安全生产许可证及乙方项目负责人、技术负责人、安全员的相关证书及证明情况进行审查并备案;同时,甲方还审查承包单位安全管理制度、安全培训记 录及所有人员的工伤保险或意外事故伤害险的投保情况。
1.2
开工前甲方负责向现场施工负责人、工程技术人员及施工人员告知现场工作条件及工作环境,对有关安 全注意事项进行交底。
1.3
施工期间甲方有权对施工现场进行的安全监督,发现违章作业及危及人身、设备安全时,可及时制止、纠 正,必要时有权停止其工作,并向乙方提出整改要求及处罚。
1.4 负责合同中规定由甲方承担有关职责。
2、乙方职责
2.1
乙方作为工程项目的承包单位,对工程施工过程中由乙方原因造成的人身伤害、设备损坏事故承担全部 责任。
** / **
2.2
乙方进场前,必须把符合法律法规要求的的安全生产许可证和资质证明等需审查资料提供给甲方,如有 借用资质、转包工程等行为,乙方对施工过程中出现的所有安全事故负全责。
2.3
乙方必须配备专职安全员,开工前组织对全体现场施工作业人员进行安全、技术培训及交底,明确工作任 务,使全体施工现场各级人员掌握工程特点及安全操作规程、施工安全措施、安全注意事项。对施工作业 人员定期进行安全活动和总结,并有记录。
2.4
开工前编制工程的施工组织方案、施工作业计划、安全管理制度、组织措施和技术措施,对复杂或危险性 较大的工程必须订立专项施工方案措施。
2.5
乙方进场前,必须把作业人员的花名册、操作证、上岗证和身份证等证件提供给甲方;对新入人员必须进 行入厂教育及告知现场安全注意事项,相关记录、资料正确齐全,方可进场作业。
2.6
施工时,乙方严格执行安全操作规程,并做好各种安全防范措施,指定专人负责安全工作,明确安全员。施工中*旦发现有安全隐患的,乙方应立即停工,并报告甲方,采取措施整治消除后继续施工。施工人员 进行作业时必须正确穿戴好安全防护用品,切实保证施工中的人身、设备安全。
2.7
乙方应在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志。乙方对工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线、电力、通信线路等,应当采取专项防护措施。如没有防护,或防护不当而导致既有设 施损坏,由乙方承担*切责任。
2.8
乙方必须接受甲方监督和指导,发生人身事故或危及施工安全情况,必须立即报告甲方。乙方对甲方提出 的有效意见必须及时整改。
2.9
乙方作业人员进入施工区域必须按标准佩戴劳保用品;乙方的施工区域及生活区应适当配备消防设施。2.** 乙方入厂后应根据施工现场情况制定应急救援预案及事故通报制度。
2.** 乙方要遵守甲方的其他规章制度,*旦违反,承担相应责任。
3、甲方有权对乙方现场安全管理进行监督,对现场违章操作行为进行考核。
3.1
施工过程中发生对人体造成较大损害及以上伤害事故、火灾事故、较大环境危害、较大财产损失事故等将 完全扣除安全生产事故风险抵押金,对甲方人员、财产或影响造成的损害安全生产事故风险抵押金不能
** / **
抵消或妥善处理的,将根据损失程度及影响情况在合同款中扣除。事故影响严重者,将对乙方承包能力重 新评估并追责。
3.2
乙方必须明确承包施工区域,施工现场主要出入口应设置整齐明显的“*牌*图”。乙方应对施工区进行 围挡或设置安全警戒线,对有危险因素区域设相应安全标志,做到标准化施工、文明施工。无围挡或缺少 *牌*图,对乙方罚款****元以上并限期整改。
3.3
乙方必须配备专职安全管理人员持证上岗。项目经理、安全员每日必须到现场监督作业,如果安全员因事 离开厂区必须以书面形式向甲方请假,如果请假日期超过3日,则乙方必须另派安全员入厂。如果甲方检 查过程中发现乙方未派安全员入厂或安全员没有到现场监督作业,将对工程承包单位处以****元以上罚 款;超过1周无安全员现场监督作业的,必须停工,如因此造成未按工期完工的,将根据合同规定进行考核。
3.4
乙方进入甲方区域必须严格遵守甲方有关的《安全防火制度》,在厂区严禁吸烟(除划定的吸烟区),不得 玩弄火种,不得携带烟火进入生产区域,违者罚款***元以上/次;如需动火、吊装、高处作业等,需到安环 部开具相关许可,违者除勒令停工外,并给予***-
****元以上/次的罚款,因此发生安全事故的,乙方负全责及连带责任。
3.5
乙方携带、使用易燃易爆、有毒、自燃等危险化学品进入厂区必须向甲方申报,如果使用量大,可申请代 为存管;如果私自带入易燃易爆、有毒、自燃等危化品,将勒令停工整顿,并给予***-****元以上罚款。
3.6
乙方在进行高空作业时要认真贯彻执行国家有关《高处作业安全技术操作规程》,根据作业环境、条件等 采取可靠的防范措施,对高处作业的各环节严加控制,确保安全生产。如果经多次提醒仍不正确着装并佩 戴安全帽的罚款***元以上/人次,高处作业不戴安全带、安全绳的罚款***元以上/人次,情节严重的要求 停工整改。
3.7
乙方吊装作业必须提交吊装安全施工方案,经甲方审核同意后方可施行。吊装车辆需提供检测报告,作业 人员必须持证上岗。吊装作业时,安全员必须到场监督。乙方吊装作业前必须到甲方安环部开具吊装作业 证,并提供相关资料。如未经甲方同意并办理吊装作业证、检测报告不符等将对乙方罚款****元以上并勒 令整改。
3.8
乙方在施工过程中在保证生产安全同时,必须保持施工现场的整洁,垃圾、废物等按规定处理,施工结束
** / **
必须按甲方要求,清理现场。如现场脏乱、垃圾废物不按要求处理,将对乙方罚款****元以上并勒令整改。
3.9 搭设的脚手架不符合安全要求,罚款***元以上/次。
3.** 特种作业人员无证作业,罚款***元以上/次。
3.** 现场施工用电管理不符合“*机*闸*保护”要求,罚款***元以上/处。
3.** 在需要加盖盖板之处,不加盖盖板,罚款***元以上/处。
3.** 各种孔洞盖板掀开后未装设遮栏、高处临边作业未设置围栏、警告标志,罚款***元以上/处。3.** 不对高温高压、易燃易爆物品进行隔离就从事电、气焊作业,罚款***元以上/次。
3.** 起吊作业不符合“*不吊”要求。每发现*人/次,罚款***元以上。
3.**
焊接工作用的氧气、乙炔瓶未固定立放,气瓶与气瓶、明火、电气设备安全间距不足,罚款***元以上/处。
3.**
焊接、切割工作前,未清理周围的易燃物或未采取隔离防护措施,工作后未检查、清理现场遗留物,罚款5 **元以上/次。
3.** 甲方厂区道路均有限速标志,乙方车辆应遵守,如有超速罚款***元以上/次
3.** 验收时发现主控项目不符合要求,*项主控项目,罚款***元/项
3.**工程所用材料进场前未申报或使用前未报审,发现*项,罚款***元
3.**项目实际情况应每日上报,每拖延*天罚款***元
3.**施工时发现质量问题或有导致质量问题的隐患,建设单位(监理)单位在现场作出 处理决定后,分包商拒不执行罚款***元/次
3.**因分包商不按施工规范操作,同样质量问题多次重复发生的,视为内部质量管理混 乱罚款***~***元/次
3.** 施工中偷工减料,***~***元/次
4、其他责任
4.1
若因乙方人员未遵守本安全责任协议书或相关安全规章制度、标准,违章作业,由此造成的*切后果均由 乙方承担全部安全责任。
4.2
若因合同期内乙方安全管理不力或安全防护措施不到位,造成重大安全责任事故,*切后果均由乙方承 担全部责任。
** / **
4.3
本责任书*式两份,甲、乙双方各执*份,责任书中未尽事宜,双方协商解决。本责任书经双方签字或盖 章后生效。
*、协议效力
1、本协议发生争议以甲方规定为准。
2、本协议自签字盖章之日生效。
甲方:(盖章)乙方:(盖章)负责人(签字) 负责人(签字)年月日年月日
附件3:廉政条款
廉洁承诺书
致:开沃新能源汽车集团股份有限公司
为创造良好的商业交易环境,防止不正当竞争和违纪违法行为的发生,确保交易的公平、公正、规范及透明,维护贵司及我司在业务往来中的合法权益,我司特郑重作出以下承诺:
*、严格遵守国家法律法规和廉洁从业规定,在与贵司的商务活动中,不得有行贿的行 为,不损害贵司的合法权益。
** / **
*、不向贵司工作人员及其亲属赠送现金及购物卡、消费卡、加油卡、各种会员卡、有价 证券、支付凭证等礼金。
会员卡:是指娱乐、健身、美容、旅游、餐饮等行业机构以及商场、会所、宾馆、俱乐部等发行的,具有 *定价值、金额或消费次数,供持卡人在消费活动中进行会员身份认证识别,并凭此消费、免于付费或享 受折扣的凭证。
*、不向贵司工作人员及其亲属馈赠服饰用品、消费品、化妆品、收藏品等无论价值数 额大小的礼品,除非该等礼品(物品)系印制有本公司标识的仅具有名义价值的(人民币*** 元以内)企业形象品。
*、不向贵司工作人员及其亲属提供电子产品、通讯工具、交通工具、住房及相关费用,不为贵司工作人员支付差旅、食宿等应由其个人承担的相关费用。
*、不利用元旦、春节、端午、中秋等节假日向贵司工作人员送节日礼金以及烟酒等节 日礼。
*、不安排贵司工作人员出入私人会所消费。
*、不安排贵司工作人员参加博彩、抽奖、旅游等活动。
*、不邀约或不准允贵司的工作人员及其亲属在本公司或本公司关联公司投资入股、合 伙、合资经营企业。
*、不为贵司工作人员的特定关系人安排任何好处。
特定关系人:是指贵司工作人员的配偶、父母、子女、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子 女以及其他共同利益关系的人。
*、不得采取非法手段获取采购(合作)活动中的保密信息,对在采购(合作)活动中获知 的商业秘密或技术秘密应严格保密,未经贵司同意,不得将商业秘密或技术秘密泄露或交付 第*人。
**、积极配合贵司调查、检查等工作。贵司审计部门有权对合作活动进行监督,有权 制止、要求纠正违反本承诺书的行为。如贵司工作人员有索贿等违反上述条款的行为,须向 贵司审计部门进行实名举报。对积极举报贵司人员索贿行为经查实的,贵司可视情况在新项 目合作、配套比例、付款等方面优先考虑。
我司已知晓贵司审计部以下举报投诉联系方式:
举报邮箱 ,举报电话***-********
**、经贵司查实,我司或我司工作人员违反本承诺书规定的,贵司有权采取以下措施:①有权解除与我司签订的年度合作协议;②有权视我司违约情节轻重,暂停我司的合作商 资格;情节严重的,列入贵司黑名单,无限期取消合作资格,不得参加贵司的任何招投标和商 ** / **
务活动;③有权要求我司按当年销售总金额的**%支付违约金,并赔偿损失。我司同意违约金 及损失可直接从贵司未付货款扣除,不足部分,贵司有权向我司追偿。
**、双方合作之日起至签订本承诺书期间发生的上述违规行为,我司将与贵司的相关 人员进行自查并清退。若未清退亦未主动告知贵司而被贵司查出的,我司愿承担上述第** 条同等的违约责任。
**、本承诺书系我司与贵司经济合同(协议)的必要补充,适用于双方发生合作关系之 日起,不因采购(合作)活动的终止而终止,贵司发现我司存在上述任*违反本承诺书之行为,即可随时行使本承诺书约定之权利。
承 诺 公司:(公章)
实控人签字:
附件4:乙方配合内容
1、为甲方分包工程的预留、预埋做好配合工作,负责本工程所有洞口(甲方指定分包除外)封堵、填
缝、修补工作。
2、配合已完工程、设备和成品的保护,配合竣工资料的整理。
3、提供甲方分包工程正常施工期间现场现有的垂直运输机械、塔吊、脚手架供分包工程及材料供应
商使用,满足甲方分包工程合理的配合要求。
4、协调日常工作,与分包方核对清楚各分包工程图纸与建及安装图纸间相关联的尺寸、标高等数据
是否统*,并对分包方工程量的确认对甲方负责,否则由此造成的损失由乙方负责。
5、施工用水用电供应,挂表按实计算(水电表由分包方自己提供),费用由分包单位承担,水、电的损
耗分摊执行甲方的的分摊比例。
6、设备堆放场地等。
** / **
7、提供必要测量定位所需的基准点。
8、在分包工程施工前,按甲方及分包方的要求完成有关的土建、钢结构项目施工,提供具备各分包
施工的条件。
9、分包工程竣工后,由分包方和乙方办理移交手续,即日起乙方负责该分包工程的成品保护工作,
由于保护不周造成的损坏的,由乙方负责。
**、乙方应对分包方的现场安全、文明施工等向甲方负责。
**、专业分包备案。
第*章计价规范和技术规范
*、本工程采用的计价规范
《建设工程工程量清单计价规范》*******-****
*、本工程采用的主要技术规范
1、《建筑工程施工质量验收统*标准》*******-****
2、《钢结构工程施工质量验收规范》** *****-****
3、《砌体工程施工质量验收规范》** *****-****
4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》** *****-****
5、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》** *****-****
6、《屋面工程施工质量验收规范》** *****-****
7、《建筑电气工程施工质量验收规范》*******-****
8、《通风与空调工程施工质量验收规范》** *****-****
9、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》** *****-**** **、《给水排水管道工程施工及验收规范》*******-****
**、《工业金属管道工程施工及验收规范》*******-****
**、《火灾自动报警系统施工及验收规范》*******-****
**、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》*******-****
** / **
**、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》*******-****
**、《气体灭火系统施工及验收规范》*******-****
**、《泡沫灭火系统施工及验收规范》*******-****
**、《建筑装饰装修工程质量验收规范》*******-****
**、《中华人民共和国安全生产法》(主席令第**号)
**、《中华人民共和国建筑法》(主席令第**号)
**、《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第***号)
**、《南京市大气污染防治条例》
**、《南京市扬尘污染防治管理办法》(市政府令第***号)
**、 《 钢 结 构 工 程 施 工 及 验 收 规 范 》 *******-****; 《 民 用 建 筑 设 计 通 则 》 *******-****; 《 建 筑 设 计 防 火 规 范 》 *******-****; 《 屋 面 工 程 技 术 规 范 》 *******-****; 《 公 共 建 筑 节 能 设 计 标 准 》 *******-****; 《 建 筑 结 构 荷 载 规 范 》 *******-****; 《 建 筑 地 基 基 础 设 计 规 范 》 *******-****; 《 建 筑 地 基 技 术 处 理 规 范 》 *****-****; 《 混 凝 土 结 构 设 计 规 范 》 *******-****( ****版 ) ; 《 建 筑 抗 震 设 计 规 范 》 *******-****(****版);《建筑设计防火规范》*******-****
……
本工程所需标准和规范如有遗漏,承包人应在征得发包人和监理工程师同意的情况下补充标准和规 范以满足合同要求。如遇规范或标准对同*问题的处理出现矛盾的情况时,承包人应通知监理工程师并 提出解决办法,该解决办法应征得监理工程师的同意。
另有其他本招标文件中未提及的技术规范、质量检验标准,按国家、省、市现行规定执行。如招标文 件中提供的技术规范与现行技术规范不符,以现行技术规范为准。
*、对材料的质量和试验要求
按照设计文件、招标文件及施工质量验收规范执行。
*、对施工工艺的特殊要求详见施工图纸。
第*章图纸和技术资料
*、图纸(另附)
*、技术资料
1、施工现场布置有关要求
*、 现场围挡
施工现场必须实行封闭式施工,沿工地*周连续设置围挡,围挡材料要求坚固、稳定、统*、整洁、美 观;采用硬质材料,如砖块,空心砖或彩钢板,不得采用彩条布,竹笆。采用砖块和空心砖作围挡材料的要 求压顶,墙面刷白美化。
*、 封闭管理
1、施工现场必须实行封闭管理,制定门卫制度,设置进出口大门,门卫值班室设于大门*侧。
2、门前应有公司的“形象标志”,大门宜采用硬质材料,力求美观、大方并能上所锁,不得采用竹笆片 等易损易破材料。
3、进入施工现场,所有工作人员应佩带工作卡。
*、施工场地
1、施工现场应积极推行硬地坪施工。作业区、生活区主干道地面应用*定厚度的砼硬化、场内其他道 路地面也应硬化处理。
2、施工现场道路畅通、平坦、整洁、无散落物。
3、施工现场设置排水系统、排水畅通、不积水。
** / **
4、严禁泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道和排入河流。
*、材料堆放
1、建筑材料、构件、机具必须按施工现场总平面布置图堆放、布置合理。
2、建筑材料、构配件及其他机具等必须做到安全、整齐堆方(存放),不得超高;堆料分门别类、悬挂 标牌。标牌应统*制作,标明名称、品种、规格、数量等。
3、建立材料收发管理制度。仓库、工具间材料堆放整齐,易燃易爆物品分类堆放,专人负责,确保安 全。
4、施工现场建立清扫制度,落实到人,做到工完料尽场地清。车辆进出场应有防泥带出措施,建筑垃 圾及时清理,临时存放现场的也应集中堆放整齐,悬挂标牌,不用施工机具和设备及时出场。
*、现场住宿
1、施工现场根据作业需要设置职工宿舍,宿舍应集中统*布置,严禁在厨房、作业区内住人。
2、施工现场作业区与办公、生活区必须明显分离,确因场地狭窄不能分离的,要有可靠的隔离拦防护 措施。
3、宿舍内应有防署、防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施。
4、宿舍应确保主体结构安全,设施完好;禁止钢管、毛竹及竹片等搭设的简易工棚做宿舍;活动房搭 设不宜超过*层。
5、宿舍建立室长卫生管理制度,且和宿舍人员名单*起上墙;宿舍内宜设置统*床铺和储物柜,做到 通风、整洁;生活用品整齐堆放,禁止摆放作业工具。
6、宿舍内(包括值班室)严禁使用煤气灶,煤油炉,电饭煲,热得快,电炒锅,电炉等器具。
7、宿舍的周围环境应保持整洁,安全。
*、现场防火
1、施工现场必须建立健全的消防防火责任制和管理制度,并领导小组;配备足够、合适的消防器材及 义务消防员。
2、施工现场必须有消防平面布置图。
3、建筑物每层应配备消防设施,配备足够的灭火器,放置位置正确,固定可靠。
4、现场动用明火必须有审批手续和动火监护人员。
5、易燃易爆物品堆放间,木工间,油漆间等防火重点部位要采取必要的消防安全措施;配备专用消防 器材,并由专人负责。
*、治安综合治理
1、施工现场建立治安保卫责任制并落实到人,严防盗窃、斗殴、赌博事件发生。
2、施工现场因地制宜,积极设置学习和娱乐场所,丰富职工业余生活,注重精神文明建设。
*、施工现场标牌
1、施工现场必须有“*牌*图”,即工程概况牌,管理人员名单及监督电话牌,消防保卫(防火)牌,安 全生产牌,文明施工牌和现场平面图,标牌规格统*,位置合理,字迹端正,线条清晰,表示正确,并固定 在现场内进出口处;严禁将“*牌*图”挂在脚手架上。
2、施工现场应合理悬挂安全生产宣传和警示牌,标牌悬挂牢固可靠,特别是主要施工部位,作业点,区域以及主要道口都必须有针对性地悬挂目的的安全警示牌,并绘有现场施工现场安全标志平面布置图。
3、施工现场应合理设置宣传栏,黑板报,读报栏营造安全气氛。
*、生活设施
1、施工现场应设置食堂和茶水棚;食堂应该有良好的通风和洁卫措施,保持卫生清洁,炊事员持健康 证上岗。
2、施工现场应设固定的男女简易沐浴室和厕所,并保证结构稳定、牢固和防风雨;厕所天棚、墙面刷 白,高1.5米墙裙;便槽贴面砖;地面水泥砂浆或地砖,采用水冲式并专人管理,及时清扫,保持清洁。3、建立现场卫生责任制,设卫生保洁员,生活垃圾必须放在容器内并做到及时清理。
*、保健急救
** / **
1、施工现场必须备有保健药箱(箱内配备*些常用的药品)和急救器材。
2、施工现场配备急救人员。人员必须经过卫生部门培训,掌握常用的“人工呼吸”、“止血”等急救措施,并会使用基本的急救器材。
3、施工现场应经常性地开展卫生防病宣传教育,并做好记录。
**、社区服务
1、遵守国家有关劳动和环境保护的法律法规,有效地控制粉尘,噪声,固体废气物,泥浆,强光等对 环境污染和危害。
2、制定,落实爱民制度和不扰民措施。
3、施工现场禁止焚烧有毒,有害物质。
4、夜间施工应按规定办理有关手续。
2、安全施工与文明现场条款
*、安全生产目标:安全生产无事故,文明施工。
*、发包人职责:
1、发包人委托监理按国家有关规定检查、指导承包人的安全施工及文明现场管理工作。
2、协调各施工单位之间的交叉关系、施工场地布置等。
*、承包人职责:
1、工程项目经理为安全文明生产责任人,并建立安全文明生产管理小组。
2、结合本工程实际情况及相关规定,具体制定并在施工中认真执行安全文明生产条例及实施细则。
内容须包括以下方面;
2.1施工现场安全防护工作要按有关规定落实到位;
2.2对职工进行安全文明教育;
2.3严格遵守安全生产纪律及各项规定;
2.4做好场容场貌工作包括工地围挡、道路场地、材料堆放、*牌*图等;2.5保持工地卫生状况(职工宿舍、食堂、办公室、厕所、楼地面等)良好;2.6做好爱民便民及其它工作;
2.7做好与相关部门及相关施工单位的协调与配合;
2.8有关法律、法规、文件要求的其它工作。
3、指定专人做好安全施工日志。
*、如承包人违反相关安全生产规范及本协议的规定进行违章作业,发包人将视该行为为承包人的部分 违约。发包人有权要求承包人立即进行整改(必要时发包人有权要求承包人停工进行整改),同时要求承 包人承担*定数额的违约金,具体条款及违约金额执行《现场管理条例》。
*、因本工程在具体实施过程中存在大量的协调和配合工作。为确保工程高效、顺利地进行,承包人承诺:1、承包人及其下属人员在与其它部门、单位、个人或在承包人内部之间出现矛盾时,都必须采取友好 协商的形式予以解决。
2、承包人确保在本工程范围内承包人的任何人员不以任何理由出现任何暴力行为。
3、如承包人有违反上述约定的行为,发包人将视该行为为承包人的部分违约。发包人有权要求承包 人将当事人清退出施工现场,同时要求承包人承担每发生*次不少于****元人民币(当事人**人以下)或 ****元人民币(当事人**人以上)的违约金,该违约金将直接从工程进度款中扣除。
*、在承包人工程范围内出现任何安全事故均由承包人负责处理,同时本条款不免除承包人造成不良后 果后所应承担的法律责任及其它责任。
** / **
第*章投标文件(格式)
(封面)
__________________________________工程
施工投标文件
** / **
投标人(章):
法定代表人或委托代理人(签字或盖章):
日期:__________年__________月____________日
*、投标函及投标函附录
投标函
招标人:__________________
1、根据已收到的招标编号为 的
工程的招标文件,我单位经考察现场和研究上述工程招标文件的投标须知、合同条件、技 术规范、图纸、工程量清单和其他有关文件后,我报价为含增值税(
%)金额人民币小写 ¥ 大写 元整。
不含增值税金额人民币小写¥ 大写
元整,增值税( %)小写¥ 大写
元整。按上述合同条件、技术规范、图纸、工程量清单的条件承包上述工程的施工、竣工 和保修。
2、*旦我方中标,我方保证在______天(日历日)内竣工并移交整个工程。
3、如果我方中标,我方将按照规定提交上述总价______%的银行保函或上述总价______%的由 具有独立法人资格的经济实体企业出具的履约担保书,作为履约保证金,共同地和分别地承担责任 ** / **
。
4、如果我方中标,将派出_____________(项目经理姓名)作为本工程的项目经理。
5、我方接受招标文件中的工程款预付及支付条件。
6、我方同意所递交的投标文件在“投标须知”前附表规定的投标有效期内有效,在此期间内我方 的投标有可能中标,我方将受此约束。
7、除非另外达成协议并生效,你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。
8、我方金额为人民币元的投标保证金与本投标书同时递交。
9、投标人自报质量等级。
投标人:(盖章)
单位地址:
法定代表人或委托代理人:(盖章或签字)
邮政编码:
电话:
传真:
开户银行名称:
银行帐号:
开户行地址:
电话:
日期:年月日
** / **
法定代表人资格证明书(本格式仅作为参考格式)
单位名称:
地址:
姓名:性别:年龄:职务:
系的法定代表人。为施工、竣工和保修
的工程,签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的*切事务。
特此证明。
投标人:(盖章)
日期:年月日
授权委托书
本授权委托书声明:我 (姓名)系
(投标人名称)的法定代表人,现授权委托(单位名称)的
(姓名)为我公司代理人,参加 (招标人)的
工程的投标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的*切文件和处理与之有关 的*切事务,我均予以承认。
代理人无转委权。特此委托。
代理人:性别:身份证号:单位:部门:职务:
投标人:(盖章)
法定代表人:(签字或盖章)
附代理人身份证复印件
日期:年月日
** / **
*工程量清单报价表
工程量清单报**式
1、 封面
2、 投标总价
3、 表2-1 工程项目总价表
4、 表2-2单项工程费汇总表
5、 表2-3单位工程费汇总表
6、 表2-4分部分项工程量清单计价表
7、 表2-5措施项目清单计价表
8、 表2-6其他项目清单计价表
9、 表2-7*星工作项目计价表
**、 表2-8分部分项工程量清单综合单价分析表
**、 表2-9措施项目费分析表
**、 表2-**主要材料、设备**表*(乙供材料、设备表)
**、 表2-**主要材料、设备**表*(暂定价及指定品牌表)
备注:
1、按《建设工程工程量清单计价规范》(*******-****)规定的标准格式报价。2、投标预算需提未来软件电子档U盘及其导出的*****格式,密封于投标文件中。
** / **
投 标 总 价
建设单位:
工程名称:
投标总价(小写):
(大写):
** / **
表2-1
单项工程费汇总表
工程名称: 第 页 共 页
合 计
** / **
表2-2
单位工程费汇总表
工程名称: 第 页 共 页
** / **
表2-3
*星工作项目计价表
工程名称: 第 页 共 页
序号 | 人工 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 金 额(元) |
综合单价 | 合价 |
1 |
小 计
2 材料
小 计
3 机械
小 计
合 计
** / **
表2-4
主要材料、设备**表* 乙供材料、设备表
工程名称:第 页 共 页
序 号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计 (元) |
| | | | | | | |
** / **
表2-5
主要材料、设备**表*(暂定价及指定品牌表)
工程名称:第 页 共 页
序 号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号、品牌 等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计 (元) |
| | | | | | | |
** / **
*辅助资料表
表3.1 项目经理简历表
姓名 | | 性别 | | 年龄 | |
职务 | | 职称 | | 学历 | |
参加工作时间 | | 从事项目经理年限 | |
项目经理业绩(主要针对业绩评分内容填写) |
项目名称 | 建设规模 | 开、竣工程日 期 | 结构类型 | 层数及高 度 | 中标 价 | 其它情况 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
表3.1.1 投标人(企业)业绩表
投标人业绩(主要针对业绩评分内容填写) |
项目名称 | 建设 规模 | 开、竣工程日 期 | 结构类型 | 层数及高 度 | 中标 价 | 其它 情况 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
表3.2 主要施工管理人员表
名称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
*、总部 1.项目主管 2.其他人员… *、现场 1.项目经理 2.项目副经理 3.质量管理 | | | | |
**
表3.3 主要施工机械设备表
序号 | 机械或设备名 称 | 型号规 格 | 数量 | 国别产 地 | 制造年 份 | 额定功率** | 生产能 力 | 备注 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
表3.4 劳动力计划表
投标人应按所列格式提交包括分包人在内的估计的劳动力计划表。本计划表是以每班*小时工作 制为基础的。
单位:人
表3.5 施工方案或施工组织设计
**
投标人应递交完整的施工方案或施工组织设计,说明各分部分项工程的施工方法和布置,提交包 括临时设施和施工道路的施工总布置图及其他必须的图表、文字说明书等资料,至少应包括:*、各分部分项工程的完整的施工方案,保证质量的措施;
*、施工机械的进场计划;
*、工程材料的进场计划;
*、施工现场平面布置图及施工道路平面图;
*、季节性施工措施;
*、地下管线及其他地上地下设施的加固措施;
*、保证安全生产,文明施工,减少扰民降低环境污;染和噪音的措施;
*、本工程施工中的重点、难点分析
表3.6 计划开、竣工日期和施工进度表
投标人应提交初步的施工进度表,说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的 投标人还要按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。
初步施工进度表可采用横道图(或关键线路网络图)表示,说明计划开工日期和各分项工程各阶段 的完工日期和分包合同签订的日期。
施工进度计划应与施工方案或施工组织设计相适应。
表3.7 临时设施布置及临时用地表
*、临时设施布置
投标人应提交*份施工现场临时设施布置图表并附文字说明,说明临时设施、加工车间、现场办 公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活等设施的情况和布置。
*、临时用地表
注:(1)投标人应逐项填写本表,指出全部临时设施用地面积以及详细用途。(2)若本表不够,可加附页。
**
第*章工程量清单
**
附件B:开沃集团简介和主要产品展示
开沃集团的简介:
开沃新能源汽车集团股份有限公司(以下简称“开沃集团”)是集新能源整 车及核心*部件研发、生产、销售、服务于*体的高新技术企业、独角兽企业。****年创维集团创始人黄宏生成立开沃集团。开沃集团重心由传统中巴转向新能 源汽车,成为南京市唯*的新能源商用车总部企业。
开沃集团现有员工****余人,其总部位于南京溧水开发区,占地面积***平 方米,建筑面积***平方米,总投资***元。其生产基地布局全国,分布在南京、深圳、武汉、徐州、呼和浩特、渭南等地。
开沃集团核心子公司****************年纯电动客车销量排名 全国第*,至今*直保持在行业领先地位。****年获得国家级乘用车生产资质,****年9月首款乘用车上市,****年3月**日乘用车品牌“创维汽车”正式启动。开沃集团累计销售车辆超*****辆,**多个国家、***多个城市。
在技术研发上,开沃汽车拥有*支以专家、博士、硕士为技术领头人的近** 0人的技术团队,集中了国内优秀的研究、试验队*和先进的技术成果。通过自 主创新和对外合作,开沃已累计申请专利****项,其中发明专利***项;获得专 利授权***项,其中发明专利**项。
近年来,开沃汽车多次获得国家级、省级重大技术攻关、核心技术攻关等重 大专项。****年**月,开沃汽车自主研发的“新*代***和****合*控制器”荣 获国家级技术金桥奖“优秀项目奖”,这也是开沃汽车首次获得国家级技术奖项。****年开沃汽车推出了自主研发的**级无人驾驶观光车“蓝鲸号”,获得了“****年度***中国创新项目最佳城市创新应用奖”。同年5月,开沃汽车荣登中国 独角兽企业榜单;****年荣登全球独角兽榜。
**
开沃集团的主要产品展示:
创维乘用车产品展示:
大客产品展示:
大客产品展示:
轻客产品展示:
专用车产品展示:
卡车产品展示:
**
附件C:访客小程序
**
**
附件4:廉政条款
**
1、监察条款
甲方与乙方合作过程中,对于甲方内部部门或人员违反法律、规章制度、有损合作双方利益 的行为,甲方将严惩不贷;同时欢迎乙方及时向甲方审计部实名举报、投诉。甲方审计部举报投 诉电话:***-********,举报投诉邮箱:******@***********.*** (实名举报投诉,必受理回复) 2、反腐条款
1)基于本合同的签订以及本合同的监察条款,甲乙双方明确知道甲方禁止甲方工作人员在 合同的履行之前、之中、之后通过不正当手段谋取不正当的个人利益等相关规定。甲方发现乙方 存在行贿、受贿或者与甲方员工串通等违规行为的嫌疑时,甲方有权中止未付款项及中止履行 合同。同时甲方有权就该部分利益或者损失向乙方要求返还或者赔偿,或者在甲方对乙方的相 应给付义务中直接扣除。
2)在本合同期间内,如果甲方有证据表明或者认为乙方及其工作人员基于本合同的履行而 通过贿赂、回扣等不正当手段从甲方谋取了合同之外的直接或间接的经济利益或者因此而造成 甲方的合同之外的直接或间接经济损失的,乙方有义务向甲方说明并配合调查取证工作,包括 但不限于提供与甲方交易有关的真实信息及财务账册,不应隐瞒或提供虚假信息。在调查取证 的同时,甲方有权停止后续款项的支付,直至调查取证完成。
甲方与乙方合作过程中,甲乙双方明确知道乙方禁止乙方工作人员在合同的履行之前、之 中、之后通过不正当手段谋取不正当的个人利益等相关规定。对于乙方内部部门或人员违反法 律、规章制度、有损合作双方利益的行为,乙方将严惩不贷;同时欢迎甲方及时向乙方审计部实 名举报、投诉。乙方审计部举报投诉电话:***-
********,举报投诉邮箱:******@***********.*** (实名举报投诉,必受理回复)
甲方:(盖章)南京创源天地动力科技有限公司乙方:(盖章)
负责人(签字) 负责人(签字)
年月日年月日
**