茶陵县严塘镇重点农业合作社提质工程合同公告
公告日期:****年**月**日
建设工程施工合同
工程名称：茶陵县严塘镇重点农业合作社提质工程（包1）
建设单位：**********
施工单位：***************
合同签订时间：*〇**年**月**日
建设工程施工合同
发包方:（全称）********** （以下简称甲方）
承包方:（全称）***************（以下简称乙方）
为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。
*、工程概况及相关要求
1、工程名称：茶陵县严塘镇重点农业合作社提质工程（包1）
2、工程政府采购编号：株茶财采计【****】******号
3、工程内容：详见设计施工图纸。
4、承包范围：本项目设计施工图纸及设计变更、现场签证范围内的全部工程。
5、承包方式: 本工程采取包工、包料、包工期、包质量、包验收合格、包现场安全文明施工、包安全并从开工到竣工验收交付、工程保修等全过程的总承包方式。
*、合同工期
计划开工日期：***3年**月 日。
计划竣工日期：***3年**月 日。
工期总日历天数：**天。
*、签约合同价
签约合同价为：******.**元（大写:*******元整）。签约合同价与工程评审结算价不*致时，以评审结算价为准，且不得高于签约合同价。
乙方应当按照中标合同总金额的5%，金额：*****.**元，大写人民币********元整。作为履约保证金或保函交付给甲方，此笔履约保证金由乙方通过银行账户转账支付到甲方，此款项不计息或资金占用费。此款在工程验收合格后*天之内无息返还给乙方。
*、工程款支付
本工程项目按工程进度付款，项目开工，支付20%的启动资金，完成合同工程量**%，支付合同总工程款的30%；完成合同工程量***%，支付至合同总工程款的**%；工程竣工验收合格、结算评审后，支付至合同总工程款的97%；剩余3%作为质量保证金，待*年缺陷责任期届满复验，如无质量问题，余款*次性无息付清。承包人在支付申请时自行开具国家认可及符合发包人要求的增值税普通发票。
*、工程质量
1、工程质量必须满足设计、施工规范验收合格要求，工程必须达到《建设工程施工质量验收统*标准》（*******-****）及其它相应国家规定标准验收合格要求。
2、工程质量不合格，经修复后仍不合格的，乙方承担违约责任，甲方不支付工程价款。
3、双方对工程质量有争议，由甲方指定的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任大小分别承担。
*、材料设备供应
1、本工程原则上所有材料均由乙方采购。
2、乙方进场材料的规格、型号、数量、品牌均应经甲方认可后方能用于施工，没有经甲方认可自行施工的，甲方有权要求其无条件返工或重新使用经甲方认可的材料施工。
3、乙方必须向甲方提供所购材料的有效的质量检验报告和相应的出厂合格证书。
*、甲方权利和义务
1、监督工程质量和进度，组织竣工验收；
2、乙方将工程转包的，甲方有权单方解除合同并追究乙方的违约责任；
3、接到乙方工程完工通知后，及时进行验收，并及时出具验收意见；
4、审核乙方编制的施工组织设计、施工进度计划、材料设备进场计划等报表及相关文件。
5、及时向乙方提供施工图*套（不含竣工图）；
6、按合同约定支付工程款。
7、法律、法规所涉及的其他义务。
*、乙方权利与义务
1、项目负责人姓名：*** ；联系方式：***********。
项目经理代表乙方就此工程项目全权对甲方负责。
2、乙方主要工作：
1）、施工前应充分熟悉现场的实际情况，合理组织进场，做好开工前的准备工作，工程完工后及时通知甲方进行验收；
2)、施工现场保证配置足够人员和设备，保证按合同工期完工，另乙方自行负责解决其施工人员的住宿；
3)、保证按月发放工人工资，不得拖欠，若因此发生任何纠纷和责任，由乙方承担；
4)、遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，并随时接受行业安全检查人员实施的监督检查；
5)、在施工期内发生的任何交通安全事故、生产安全事故，施工中的人身和财产或者与工程项目有关的第*人的人身和财产等，均由乙方自行负责；
6)、乙方不得将工程转包给第*方；
7)、服从甲方管理、监督、每周向甲方报送工程进度完成情况和下周工作计划，工程具备竣工验收条件的，应向甲方提供完整竣工验收资料和竣工验收报告，办理竣工验收；
8）、工程竣工未正式向甲方移交前发生的损坏、丢失等，乙方负责修复。
9）、乙方在工程竣工验收时，应向甲方提供符合国家档案部门要求的编制成册的工程竣工图及有关的技术档案资料*式*份，交总包单位和监理公司审定、整合并归档，配合总包单位造册。
**）、负责园建施工出现与市政绿化等部门及其他相关单位工作面分界交叉影响的关系协调，确保不影响施工进度和设计效果。
3、法律、法规所涉及的其他义务。
*、隐蔽验收和中间验收
1、工程具备隐蔽条件或达到中间验收部位，乙方自检合格后，在隐蔽和中间验收4８小时前通知甲方代表和总监理工程师参加。通知包括乙方自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。乙方准备验收记录。验收合格，甲方代表和总监理工程师在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方在限定时间内整改后重新验收。整改后工程仍不合格的，甲方有权要求乙方再整改直至合格为止，延误的工期不予顺延，造成的损失全部由乙方承担。
2、无论甲方代表和总监理工程师是否参加验收，当其提出对已经验收的隐蔽工程重新检验的要求时，乙方应按要求进行剥露，并在检验后重新隐蔽或修复后隐蔽。检验合格，甲方承担由此发生的费用，并相应顺延工期。检验不合格，乙方承担发生的费用，工期不予顺延。
*、工程变更和签证
1、所有工程变更，双方均应办理签证。甲方根据本工程管理控制的需要，制定《设计变更及现场签证管理办法》，作为本合同的附件，甲、乙方及监理单位均须遵照执行。任何违背该管理办法的工程变更及签证，均为无效，甲方均不予认可。
2、发生工程变更后，乙方按甲方制定的《设计变更及现场签证管理办法》及下列方法提出变更**，送甲方批准后调整合同价款：
1）、合同中已有适用于变更工程的**，按合同已有的**变更合同价款；
2）、合同中只有类似于变更工程的**，参照类似**变更合同价款；
3）、合同中没有类似于变更工程的**，按湘建价[****]**号《湖南省建设工程计价办法》及其有关工程消耗量标准。
4）、措施费均已包含在总价中，不得因设计变更而调增。
3、总签证金额不能超过最终结算评审金额的**%，超出部分不予支付，总工程款原则必须控制在***内。
**、违约责任
1、在乙方如期履行合同的前提下，甲方必须按合同中的付款办法如期向乙方支付费用。
2、乙方擅自转包工程的，应向甲方支付本合同总价款**%的违约金，且甲方有权单方解除合同，由此造成的甲方的或者乙方自身的损失，均由乙方承担。
3、乙方施工的工程经验收不合格，修复后仍不合格的，甲方将不支付工程价款。
4、如乙方中途要求加价（不管任何理由）、中途退场、无故停工，视为违约，甲方有权解除合同，乙方已施工工程甲方不予计价，工程款甲方不予支付，由此给甲方造成的损失由乙方承担赔偿责任，并应向甲方支付本合同总价款**%的违约金；甲方若无故解除合同，则向乙方支付合同总价款**％的违约金。
5、乙方施工项目的型号、规格、数量和质量不符合合同约定要求或甲方书面确认样品，甲方有权拒付此工程款项。若甲方同意乙方继续履行合同的，乙方应在甲方同意的期限内进行更换（否则甲方有权解除合同），因此造成工期逾期，应承担违约责任。
6、乙方每延期完工交付*天，乙方向甲方赔偿本合同总额的*分之*的损失，延误超过**天以上则除计收每日延迟损失外，乙方向甲方支付合同金额 10 %的违约金。
**、合同终止
（*）因解除而终止
1、由于乙方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果甲方认为本合同已无必要继续履行或乙方在收到甲方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则甲方有权向乙方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达乙方时生效，乙方除承担本合同约定的违约责任外，另须按本合同总价款的**％向甲方支付违约金，并赔偿由此给甲方造成的损失。
2、由于甲方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果甲方在收到乙方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则乙方有权向甲方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达甲方时生效，甲方应向乙方支付双方确认已完成工作量的款项，并按本合同约定承担违约责任。
3、合同*方依本合同约定行使解除权的，合同自解除通知送达之日起终止。违约方应当向另*方支付违约金或赔偿损失。
4、合同终止后，不妨碍*方向违约方追究违约责任。
（*）有下列情形之*的，合同权利义务终止：
1、本合同已按约定履行完毕；
2、本合同经各方协商*致而终止；
3、本合同因*方出现本条第（*）款的违约情况（包括因*方擅自转让本合同项下权利义务行为），另*方发出解除合同的通知；
4、法律法规规定终止的其他情形。
**、免责条款
由于不能预见、不能避免和不能克服的自然原因或社会原因，致使本合同不能履行或者不能完全履行时，遇到上述不可抗力事件的*方，应立即书面通知合同其他方，并应在不可抗力事件发生后**天内，向合同其他方提供经不可抗力事件发生地的县级以上政府部门出具的证明合同不能履行或需要延期履行、部分履行的有效证明文件。由合同各方按事件对履行合同影响的程度协商决定是否解除合同、或者部分或全部免除合同的责任、或者延期履行合同。遭遇不可抗力时*方未履行上述义务的，不能免除违约责任。
**、通知和送达
甲、乙方发送通知的方法，如用电报、电传通知时，凡涉及双方权利、义务的，应以书面形式通知。合同中所列甲、乙方的地址即为各方的收件地址。如若地址有更改，须于变更3天前书面通知他方。凡按各方最后地址送达的通知或其他有关文件均视为有效送达。
**、争议解决
如甲乙双方在合同执行中发生争议，应及时协商，如协商不成时，双方均有权向茶陵县人民法院通过诉讼解决。
**、转让条款
未经合同其他方书面同意，任何*方不得全部或部分转让其在本合同项下的权利和义务。
**、保密条款
1、在本合同订立前、履行中、终止后，未经合同其他方书面同意，任何*方对本合同和各方相互提供的资料、信息（包括但不限于商业秘密、技术资料、图纸、数据、以及与业务有关的客户的信息及其他信息等）负保密责任，不得向任何人披露上述资料和信息，但正常履行本合同项下义务的除外。
2、任何*方违反上述约定的，责任方应按本合同总价款的10％向合同其他方支付违约金，违约金不足以赔偿合同其他方损失的，应按合同其他方的实际损失赔偿。
3、保密条款具有独立性，不受本合同的终止或解除的影响。
**、工程税收
乙方需将此工程产生的税收交由严塘镇人民政府。
**、法律适用
本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律法规。
**、其他
1、本合同如有未尽事宜，经双方友好协商，可另行签订补充协议。补充与本合同具有同等法律效力。
2、合同附件是本合同的组成部分，与本合同有同等法律效力。
3、本合同*式4份，甲方执2份、乙方执2份，每份均具同等法律效力。
4、本合同自双方签字盖章后生效。
甲 方：（公章） 乙 方：（公章）
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
电 话： 电 话：
传 真： 传 真：
开户银行：
帐 号：
建设工程施工合同
工程名称：茶陵县严塘镇重点农业合作社提质工程（玳溪村）
建设单位：**********
施工单位：湖南盈通园林工程有限公司
合同签订时间：*〇**年**月**日
建设工程施工合同
发包方:（全称）********** （以下简称甲方）
承包方:（全称）湖南盈通园林工程有限公司 （以下简称乙方）
为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。
*、工程概况及相关要求
1、工程名称：茶陵县严塘镇重点农业合作社提质工程（玳溪村）
2、工程政府采购编号：株茶财采计【****】******
3、工程内容：详见设计施工图纸。
4、承包范围：本项目设计施工图纸及设计变更、现场签证范围内的全部工程。
5、承包方式: 本工程采取包工、包料、包工期、包质量、包验收合格、包现场安全文明施工、包安全并从开工到竣工验收交付、工程保修等全过程的总承包方式。
*、合同工期
计划开工日期：***3年**月**日。
计划竣工日期：***3年**月 **日。
工期总日历天数：**天。
*、签约合同价
签约合同价为：******.**元（大写:********元**角*分）。签约合同价与工程评审结算价不*致时，以评审结算价为准，且不得高于签约合同价。
乙方应当按照中标合同总金额的5%，金额：*****.**元，大写人民币**********元。作为履约保证金或保函交付给甲方，此笔履约保证金由乙方通过银行账户转账支付到甲方，此款项不计息或资金占用费。此款在工程验收合格后*天之内无息返还给乙方。
*、工程款支付
本工程项目按工程进度付款，项目开工，支付20%的启动资金，完成合同工程量**%，支付合同总工程款的30%；完成合同工程量***%，支付至合同总工程款的**%；工程竣工验收合格、结算评审后，支付至合同总工程款的97%；剩余3%作为质量保证金，待*年缺陷责任期届满复验，如无质量问题，余款*次性无息付清。承包人在支付申请时自行开具国家认可及符合发包人要求的增值税普通发票。
*、工程质量
1、工程质量必须满足设计、施工规范验收合格要求，工程必须达到《建设工程施工质量验收统*标准》（*******-****）及其它相应国家规定标准验收合格要求。
2、工程质量不合格，经修复后仍不合格的，乙方承担违约责任，甲方不支付工程价款。
3、双方对工程质量有争议，由甲方指定的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任大小分别承担。
*、材料设备供应
1、本工程原则上所有材料均由乙方采购。
2、乙方进场材料的规格、型号、数量、品牌均应经甲方认可后方能用于施工，没有经甲方认可自行施工的，甲方有权要求其无条件返工或重新使用经甲方认可的材料施工。
3、乙方必须向甲方提供所购材料的有效的质量检验报告和相应的出厂合格证书。
*、甲方权利和义务
1、监督工程质量和进度，组织竣工验收；
2、乙方将工程转包的，甲方有权单方解除合同并追究乙方的违约责任；
3、接到乙方工程完工通知后，及时进行验收，并及时出具验收意见；
4、审核乙方编制的施工组织设计、施工进度计划、材料设备进场计划等报表及相关文件。
5、及时向乙方提供施工图*套（不含竣工图）；
6、按合同约定支付工程款。
7、法律、法规所涉及的其他义务。
*、乙方权利与义务
1、项目负责人姓名：*** ；联系方式：***********
项目经理代表乙方就此工程项目全权对甲方负责。
2、乙方主要工作：
1）、施工前应充分熟悉现场的实际情况，合理组织进场，做好开工前的准备工作，工程完工后及时通知甲方进行验收；
2)、施工现场保证配置足够人员和设备，保证按合同工期完工，另乙方自行负责解决其施工人员的住宿；
3)、保证按月发放工人工资，不得拖欠，若因此发生任何纠纷和责任，由乙方承担；
4)、遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，并随时接受行业安全检查人员实施的监督检查；
5)、在施工期内发生的任何交通安全事故、生产安全事故，施工中的人身和财产或者与工程项目有关的第*人的人身和财产等，均由乙方自行负责；
6)、乙方不得将工程转包给第*方；
7)、服从甲方管理、监督、每周向甲方报送工程进度完成情况和下周工作计划，工程具备竣工验收条件的，应向甲方提供完整竣工验收资料和竣工验收报告，办理竣工验收；
8）、工程竣工未正式向甲方移交前发生的损坏、丢失等，乙方负责修复。
9）、乙方在工程竣工验收时，应向甲方提供符合国家档案部门要求的编制成册的工程竣工图及有关的技术档案资料*式*份，交总包单位和监理公司审定、整合并归档，配合总包单位造册。
**）、负责园建施工出现与市政绿化等部门及其他相关单位工作面分界交叉影响的关系协调，确保不影响施工进度和设计效果。
3、法律、法规所涉及的其他义务。
*、隐蔽验收和中间验收
1、工程具备隐蔽条件或达到中间验收部位，乙方自检合格后，在隐蔽和中间验收4８小时前通知甲方代表和总监理工程师参加。通知包括乙方自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。乙方准备验收记录。验收合格，甲方代表和总监理工程师在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方在限定时间内整改后重新验收。整改后工程仍不合格的，甲方有权要求乙方再整改直至合格为止，延误的工期不予顺延，造成的损失全部由乙方承担。
2、无论甲方代表和总监理工程师是否参加验收，当其提出对已经验收的隐蔽工程重新检验的要求时，乙方应按要求进行剥露，并在检验后重新隐蔽或修复后隐蔽。检验合格，甲方承担由此发生的费用，并相应顺延工期。检验不合格，乙方承担发生的费用，工期不予顺延。
*、工程变更和签证
1、所有工程变更，双方均应办理签证。甲方根据本工程管理控制的需要，制定《设计变更及现场签证管理办法》，作为本合同的附件，甲、乙方及监理单位均须遵照执行。任何违背该管理办法的工程变更及签证，均为无效，甲方均不予认可。
2、发生工程变更后，乙方按甲方制定的《设计变更及现场签证管理办法》及下列方法提出变更**，送甲方批准后调整合同价款：
1）、合同中已有适用于变更工程的**，按合同已有的**变更合同价款；
2）、合同中只有类似于变更工程的**，参照类似**变更合同价款；
3）、合同中没有类似于变更工程的**，按湘建价[****]**号《湖南省建设工程计价办法》及其有关工程消耗量标准。
4）、措施费均已包含在总价中，不得因设计变更而调增。
3、总签证金额不能超过最终结算评审金额的**%，超出部分不予支付，总工程款原则必须控制在***内。
**、违约责任
1、在乙方如期履行合同的前提下，甲方必须按合同中的付款办法如期向乙方支付费用。
2、乙方擅自转包工程的，应向甲方支付本合同总价款**%的违约金，且甲方有权单方解除合同，由此造成的甲方的或者乙方自身的损失，均由乙方承担。
3、乙方施工的工程经验收不合格，修复后仍不合格的，甲方将不支付工程价款。
4、如乙方中途要求加价（不管任何理由）、中途退场、无故停工，视为违约，甲方有权解除合同，乙方已施工工程甲方不予计价，工程款甲方不予支付，由此给甲方造成的损失由乙方承担赔偿责任，并应向甲方支付本合同总价款**%的违约金；甲方若无故解除合同，则向乙方支付合同总价款**％的违约金。
5、乙方施工项目的型号、规格、数量和质量不符合合同约定要求或甲方书面确认样品，甲方有权拒付此工程款项。若甲方同意乙方继续履行合同的，乙方应在甲方同意的期限内进行更换（否则甲方有权解除合同），因此造成工期逾期，应承担违约责任。
6、乙方每延期完工交付*天，乙方向甲方赔偿本合同总额的*分之*的损失，延误超过**天以上则除计收每日延迟损失外，乙方向甲方支付合同金额 10 %的违约金。
**、合同终止
（*）因解除而终止
1、由于乙方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果甲方认为本合同已无必要继续履行或乙方在收到甲方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则甲方有权向乙方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达乙方时生效，乙方除承担本合同约定的违约责任外，另须按本合同总价款的**％向甲方支付违约金，并赔偿由此给甲方造成的损失。
2、由于甲方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果甲方在收到乙方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则乙方有权向甲方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达甲方时生效，甲方应向乙方支付双方确认已完成工作量的款项，并按本合同约定承担违约责任。
3、合同*方依本合同约定行使解除权的，合同自解除通知送达之日起终止。违约方应当向另*方支付违约金或赔偿损失。
4、合同终止后，不妨碍*方向违约方追究违约责任。
（*）有下列情形之*的，合同权利义务终止：
1、本合同已按约定履行完毕；
2、本合同经各方协商*致而终止；
3、本合同因*方出现本条第（*）款的违约情况（包括因*方擅自转让本合同项下权利义务行为），另*方发出解除合同的通知；
4、法律法规规定终止的其他情形。
**、免责条款
由于不能预见、不能避免和不能克服的自然原因或社会原因，致使本合同不能履行或者不能完全履行时，遇到上述不可抗力事件的*方，应立即书面通知合同其他方，并应在不可抗力事件发生后**天内，向合同其他方提供经不可抗力事件发生地的县级以上政府部门出具的证明合同不能履行或需要延期履行、部分履行的有效证明文件。由合同各方按事件对履行合同影响的程度协商决定是否解除合同、或者部分或全部免除合同的责任、或者延期履行合同。遭遇不可抗力时*方未履行上述义务的，不能免除违约责任。
**、通知和送达
甲、乙方发送通知的方法，如用电报、电传通知时，凡涉及双方权利、义务的，应以书面形式通知。合同中所列甲、乙方的地址即为各方的收件地址。如若地址有更改，须于变更3天前书面通知他方。凡按各方最后地址送达的通知或其他有关文件均视为有效送达。
**、争议解决
如甲乙双方在合同执行中发生争议，应及时协商，如协商不成时，双方均有权向茶陵县人民法院通过诉讼解决。
**、转让条款
未经合同其他方书面同意，任何*方不得全部或部分转让其在本合同项下的权利和义务。
**、保密条款
1、在本合同订立前、履行中、终止后，未经合同其他方书面同意，任何*方对本合同和各方相互提供的资料、信息（包括但不限于商业秘密、技术资料、图纸、数据、以及与业务有关的客户的信息及其他信息等）负保密责任，不得向任何人披露上述资料和信息，但正常履行本合同项下义务的除外。
2、任何*方违反上述约定的，责任方应按本合同总价款的10％向合同其他方支付违约金，违约金不足以赔偿合同其他方损失的，应按合同其他方的实际损失赔偿。
3、保密条款具有独立性，不受本合同的终止或解除的影响。
**、工程税收
乙方需将此工程产生的税收交由严塘镇人民政府。
**、法律适用
本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律法规。
**、其他
1、本合同如有未尽事宜，经双方友好协商，可另行签订补充协议。补充与本合同具有同等法律效力。
2、合同附件是本合同的组成部分，与本合同有同等法律效力。
3、本合同*式4份，甲方执2份、乙方执2份，每份均具同等法律效力。
4、本合同自双方签字盖章后生效。
甲 方：（公章） 乙 方：（公章）
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
电 话： 电 话：
传 真： 传 真：
开户银行：
帐 号：
建设工程施工合同
工程名称：茶陵县严塘镇重点农业合作社提质工程（上合村）
建设单位：**********
施工单位：湖南凯恒建设工程有限公司
合同签订时间：*〇**年**月**日
建设工程施工合同
发包方:（全称）********** （以下简称甲方）
承包方:（全称）************（以下简称乙方）
为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。
*、工程概况及相关要求
1、工程名称：茶陵县严塘镇重点农业合作社提质工程（上合村）
2、工程政府采购编号：株茶财采计【****】******
3、工程内容：详见设计施工图纸。
4、承包范围：本项目设计施工图纸及设计变更、现场签证范围内的全部工程。
5、承包方式: 本工程采取包工、包料、包工期、包质量、包验收合格、包现场安全文明施工、包安全并从开工到竣工验收交付、工程保修等全过程的总承包方式。
*、合同工期
计划开工日期：***3年 月 日。
计划竣工日期：***3年 月 日。
工期总日历天数：**天。
*、签约合同价
签约合同价为：******.**元（大写:***********元*角*分）。签约合同价与工程评审结算价不*致时，以评审结算价为准，且不得高于签约合同价。
乙方应当按照中标合同总金额的5%，金额：*****.**元，大写人民币*****段***元。作为履约保证金或保函交付给甲方，此笔履约保证金由乙方通过银行账户转账支付到甲方，此款项不计息或资金占用费。此款在工程验收合格后*天之内无息返还给乙方。
*、工程款支付
本工程项目按工程进度付款，项目开工，支付20%的启动资金，完成合同工程量**%，支付合同总工程款的30%；完成合同工程量***%，支付至合同总工程款的**%；工程竣工验收合格、结算评审后，支付至合同总工程款的97%；剩余3%作为质量保证金，待*年缺陷责任期届满复验，如无质量问题，余款*次性无息付清。承包人在支付申请时自行开具国家认可及符合发包人要求的增值税普通发票。
*、工程质量
1、工程质量必须满足设计、施工规范验收合格要求，工程必须达到《建设工程施工质量验收统*标准》（*******-****）及其它相应国家规定标准验收合格要求。
2、工程质量不合格，经修复后仍不合格的，乙方承担违约责任，甲方不支付工程价款。
3、双方对工程质量有争议，由甲方指定的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任大小分别承担。
*、材料设备供应
1、本工程原则上所有材料均由乙方采购。
2、乙方进场材料的规格、型号、数量、品牌均应经甲方认可后方能用于施工，没有经甲方认可自行施工的，甲方有权要求其无条件返工或重新使用经甲方认可的材料施工。
3、乙方必须向甲方提供所购材料的有效的质量检验报告和相应的出厂合格证书。
*、甲方权利和义务
1、监督工程质量和进度，组织竣工验收；
2、乙方将工程转包的，甲方有权单方解除合同并追究乙方的违约责任；
3、接到乙方工程完工通知后，及时进行验收，并及时出具验收意见；
4、审核乙方编制的施工组织设计、施工进度计划、材料设备进场计划等报表及相关文件。
5、及时向乙方提供施工图*套（不含竣工图）；
6、按合同约定支付工程款。
7、法律、法规所涉及的其他义务。
*、乙方权利与义务
1、项目负责人姓名：*** ；联系方式：***********。
项目经理代表乙方就此工程项目全权对甲方负责。
2、乙方主要工作：
1）、施工前应充分熟悉现场的实际情况，合理组织进场，做好开工前的准备工作，工程完工后及时通知甲方进行验收；
2)、施工现场保证配置足够人员和设备，保证按合同工期完工，另乙方自行负责解决其施工人员的住宿；
3)、保证按月发放工人工资，不得拖欠，若因此发生任何纠纷和责任，由乙方承担；
4)、遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，并随时接受行业安全检查人员实施的监督检查；
5)、在施工期内发生的任何交通安全事故、生产安全事故，施工中的人身和财产或者与工程项目有关的第*人的人身和财产等，均由乙方自行负责；
6)、乙方不得将工程转包给第*方；
7)、服从甲方管理、监督、每周向甲方报送工程进度完成情况和下周工作计划，工程具备竣工验收条件的，应向甲方提供完整竣工验收资料和竣工验收报告，办理竣工验收；
8）、工程竣工未正式向甲方移交前发生的损坏、丢失等，乙方负责修复。
9）、乙方在工程竣工验收时，应向甲方提供符合国家档案部门要求的编制成册的工程竣工图及有关的技术档案资料*式*份，交总包单位和监理公司审定、整合并归档，配合总包单位造册。
**）、负责园建施工出现与市政绿化等部门及其他相关单位工作面分界交叉影响的关系协调，确保不影响施工进度和设计效果。
3、法律、法规所涉及的其他义务。
*、隐蔽验收和中间验收
1、工程具备隐蔽条件或达到中间验收部位，乙方自检合格后，在隐蔽和中间验收4８小时前通知甲方代表和总监理工程师参加。通知包括乙方自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。乙方准备验收记录。验收合格，甲方代表和总监理工程师在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方在限定时间内整改后重新验收。整改后工程仍不合格的，甲方有权要求乙方再整改直至合格为止，延误的工期不予顺延，造成的损失全部由乙方承担。
2、无论甲方代表和总监理工程师是否参加验收，当其提出对已经验收的隐蔽工程重新检验的要求时，乙方应按要求进行剥露，并在检验后重新隐蔽或修复后隐蔽。检验合格，甲方承担由此发生的费用，并相应顺延工期。检验不合格，乙方承担发生的费用，工期不予顺延。
*、工程变更和签证
1、所有工程变更，双方均应办理签证。甲方根据本工程管理控制的需要，制定《设计变更及现场签证管理办法》，作为本合同的附件，甲、乙方及监理单位均须遵照执行。任何违背该管理办法的工程变更及签证，均为无效，甲方均不予认可。
2、发生工程变更后，乙方按甲方制定的《设计变更及现场签证管理办法》及下列方法提出变更**，送甲方批准后调整合同价款：
1）、合同中已有适用于变更工程的**，按合同已有的**变更合同价款；
2）、合同中只有类似于变更工程的**，参照类似**变更合同价款；
3）、合同中没有类似于变更工程的**，按湘建价[****]**号《湖南省建设工程计价办法》及其有关工程消耗量标准。
4）、措施费均已包含在总价中，不得因设计变更而调增。
3、总签证金额不能超过最终结算评审金额的**%，超出部分不予支付，总工程款原则必须控制在***内。
**、违约责任
1、在乙方如期履行合同的前提下，甲方必须按合同中的付款办法如期向乙方支付费用。
2、乙方擅自转包工程的，应向甲方支付本合同总价款**%的违约金，且甲方有权单方解除合同，由此造成的甲方的或者乙方自身的损失，均由乙方承担。
3、乙方施工的工程经验收不合格，修复后仍不合格的，甲方将不支付工程价款。
4、如乙方中途要求加价（不管任何理由）、中途退场、无故停工，视为违约，甲方有权解除合同，乙方已施工工程甲方不予计价，工程款甲方不予支付，由此给甲方造成的损失由乙方承担赔偿责任，并应向甲方支付本合同总价款**%的违约金；甲方若无故解除合同，则向乙方支付合同总价款**％的违约金。
5、乙方施工项目的型号、规格、数量和质量不符合合同约定要求或甲方书面确认样品，甲方有权拒付此工程款项。若甲方同意乙方继续履行合同的，乙方应在甲方同意的期限内进行更换（否则甲方有权解除合同），因此造成工期逾期，应承担违约责任。
6、乙方每延期完工交付*天，乙方向甲方赔偿本合同总额的*分之*的损失，延误超过**天以上则除计收每日延迟损失外，乙方向甲方支付合同金额 10 %的违约金。
**、合同终止
（*）因解除而终止
1、由于乙方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果甲方认为本合同已无必要继续履行或乙方在收到甲方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则甲方有权向乙方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达乙方时生效，乙方除承担本合同约定的违约责任外，另须按本合同总价款的**％向甲方支付违约金，并赔偿由此给甲方造成的损失。
2、由于甲方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果甲方在收到乙方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则乙方有权向甲方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达甲方时生效，甲方应向乙方支付双方确认已完成工作量的款项，并按本合同约定承担违约责任。
3、合同*方依本合同约定行使解除权的，合同自解除通知送达之日起终止。违约方应当向另*方支付违约金或赔偿损失。
4、合同终止后，不妨碍*方向违约方追究违约责任。
（*）有下列情形之*的，合同权利义务终止：
1、本合同已按约定履行完毕；
2、本合同经各方协商*致而终止；
3、本合同因*方出现本条第（*）款的违约情况（包括因*方擅自转让本合同项下权利义务行为），另*方发出解除合同的通知；
4、法律法规规定终止的其他情形。
**、免责条款
由于不能预见、不能避免和不能克服的自然原因或社会原因，致使本合同不能履行或者不能完全履行时，遇到上述不可抗力事件的*方，应立即书面通知合同其他方，并应在不可抗力事件发生后**天内，向合同其他方提供经不可抗力事件发生地的县级以上政府部门出具的证明合同不能履行或需要延期履行、部分履行的有效证明文件。由合同各方按事件对履行合同影响的程度协商决定是否解除合同、或者部分或全部免除合同的责任、或者延期履行合同。遭遇不可抗力时*方未履行上述义务的，不能免除违约责任。
**、通知和送达
甲、乙方发送通知的方法，如用电报、电传通知时，凡涉及双方权利、义务的，应以书面形式通知。合同中所列甲、乙方的地址即为各方的收件地址。如若地址有更改，须于变更3天前书面通知他方。凡按各方最后地址送达的通知或其他有关文件均视为有效送达。
**、争议解决
如甲乙双方在合同执行中发生争议，应及时协商，如协商不成时，双方均有权向茶陵县人民法院通过诉讼解决。
**、转让条款
未经合同其他方书面同意，任何*方不得全部或部分转让其在本合同项下的权利和义务。
**、保密条款
1、在本合同订立前、履行中、终止后，未经合同其他方书面同意，任何*方对本合同和各方相互提供的资料、信息（包括但不限于商业秘密、技术资料、图纸、数据、以及与业务有关的客户的信息及其他信息等）负保密责任，不得向任何人披露上述资料和信息，但正常履行本合同项下义务的除外。
2、任何*方违反上述约定的，责任方应按本合同总价款的10％向合同其他方支付违约金，违约金不足以赔偿合同其他方损失的，应按合同其他方的实际损失赔偿。
3、保密条款具有独立性，不受本合同的终止或解除的影响。
**、工程税收
乙方需将此工程产生的税收交由严塘镇人民政府。
**、法律适用
本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律法规。
**、其他
1、本合同如有未尽事宜，经双方友好协商，可另行签订补充协议。补充与本合同具有同等法律效力。
2、合同附件是本合同的组成部分，与本合同有同等法律效力。
3、本合同*式4份，甲方执2份、乙方执2份，每份均具同等法律效力。
4、本合同自双方签字盖章后生效。
甲 方：（公章） 乙 方：（公章）
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
电 话： 电 话：
传 真： 传 真：
开户银行：
帐 号：
