茶陵县纪委机关、巡察机构功能用房改造项目合同公告
公告日期:****年**月**日
建设工程施工合同
工程名称：茶陵县纪委机关、巡察机构功能用房改造项目
发 包 人： ************
承包人： 湖南*河建设工程有限公司
签订日期：****年4月** 日
第*部分 合同协议书
采购合同编号：
采购人（全称）： ************ （**）
成交人（全称）： 湖南*河建设工程有限公司 （乙方）
为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。
1.项目信息
（1）采购项目名称： 茶陵县纪委机关、巡察机构功能用房改造项目
（2）政府采购计划编号： 株茶财采计〔****〕******
（3）项目内容： 将原栗园宾馆装修改造成纪委机关、巡察机构功能用房，包括原建筑室内外装修、主体结构加固、室外连廊及公厕改造、室内外强弱电和消防改造，以及改造室外道路、绿化、台阶和化粪池等附属工程。本工程外墙装修风格应与县委大院内整体装修风格保持*致。
（4）是否转包：禁止任何形式的转包。
（5）是否分包： 涉及非关键、非主体内容当中须特种工程专业承包资质完成的项目经采购人（发包人）同意后可以进行分包，并在签订政府采购合同前向采购人（发包人）提供分包合同。
（6）项目负责人： ** 。
（7）联系电话：***********。
2.合同金额
（1）合同金额：*******元（**********元整）。
（2）具体标的见附件。
（3）合同定价方式：t固定总价¨固定单价¨成本补偿¨绩效激励
（4）付款方式（按项目实际勾选填写）：
¨全额付款：（应*次性支付全部合同款项）
¨预付款：（应明确预付款的支付比例和支付条件）
t分期付款：本工程按进度付款，完成合同工程量的**%，支付合同金额的**%；工程竣工验收合格，支付至合同金额的**%；经结算审定后支付至审定工程款的**%，剩余3%的工程款，在所有工程项目质保期满后（无质量问题及其他经济法律纠纷）*次性无息付清。
¨成本补偿： （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）
¨绩效激励： （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）
3.合同履行
（1）起始日期：****年4月**日，完成日期：****年8月**日。总日历天数：***天。
（2）地点： 县委大院原栗园宾馆主楼
（3）方式：本工程采取包工、包料、包工期、包质量、包验收合格、包现场安全文明施工、包安全并从开工到竣工验收交付、工程保修等全过程的总承包方式。
（4）履约担保：
履约担保的金额：成交金额的**%。
履约担保的形式：可以采用银行保函或现金的形式提交。银行保函必须为不可撤销、不可转让、见索即付的独立保函，且在合同工程竣工验收完成前保持有效。
履约担保的提交截止时间：自成交人（承包人）接获成交通知书后7个日历天内。成交人（承包人）未按期提供履约担保的，采购人可以视为成交人（承包人）自行放弃其成交资格，给采购人造成的损失，由成交人（承包人）予以赔偿。
履约担保期限：自提交之日起至本合同工程通过竣工验收之日终止。采购人将在本合同工程整体竣工验收合格后**个工作日内退还所有金额和解除履约担保（在合同履约期间，可根据进度退还部分履约担保金额），履约担保均不计息。若成交人（承包人）未能切实全面履行承诺，成交人（承包人）无权要求采购人（发包人）退还履约担保。
履约担保违约责任：承包人不履行与采购人订立的合同的，履约保证金不予退还；给采购人造成的损失超过履约保证金数额的,还应当对超过部分予以赔偿；没有提交履约保证金的应当对采购人的损失承担赔偿责任。承包人不按照与采购人订立的合同履行义务，情节严重的，报经相关行政主管部门处理，并依据相关法律法规的规定，依法追究法律责任。
合同履行过程中，成交人（承包人）发生违约行为，采购人有权根据合同约定从履约担保中扣除成交人（承包人）应付的违约金，若保函金额不足赔偿违约金，不足部分采购人有权在应支付给成交人（承包人）的工程款中直接扣除。采购人根据本合同约定提取完履约担保后**日内，成交人（承包人）应将履约担保的数额恢复到本合同约定的数额并向采购人提供履约担保已足额恢复的证据，否则，采购人有权单方面解除本合同，成交人（承包人）必须在收到合同解除通知书后**天内无条件退场，由此造成的*切损失均由成交人（承包人）承担。
（5）质量保证金：
质量保证金的金额：结算评审金额的3%。
质量保证金的形式：工程竣工结算时*次性扣留竣工结算最终结算评审金额的3%。
质量保证金期限：自扣留之日起至缺陷责任期终止之日终止。在所有工程项目质保期满（缺陷责任期终止）（无质量问题及其他经济法律纠纷）*次性无息付清。
4.工程量变更调整
设计施工图未进行变更的前提下，不进行工程量变更调整签证。
5.工程质量
（1）承包方按照设计文件和采购文件的要求施工。
（2）工程按国家有关技术标准和规范验收并达到国家现行质量验收评定的标准，*次性验收合格。
（3）在采购人（发包人）“工程领导小组”的领导下，成立工程质量监督小组，设置专职质量监督员。采购人（发包人）、监理、设计、建设部门质安监站等责任主体，对本工程进行全程质量监督及每*套工序验收签证，并及时履行签证手续，成交人（承包人）凭有关签证按期付款。
（4）所有建筑材料由成交人（承包人）采购，建筑材料的技术规格与参数要求、质量、颜色等要求应当符合设计要求和国家现行材料技术规范及标准，并经采购人（发包人）许可，采购过程由采购人（发包人）派专人全程监督，原材料（部分原材料要在采购人（发包人）、监理等单位现场见证取样、封存、送检，且检验合格）必须有出厂合格证而且在保质期内，保留好部分原材料的产品合格证、出厂证明书、合法质监部门检验合格证及材料样品后，方可用于本工程使用。
（5）质保期内按有关建筑法律法规及采购文件规定执行。
（6）材料检测，由采购人（发包人）、监理、成交人（承包人）等单位现场取样并录像，将样品封存加盖采购人（发包人）和监理人单位公章，再由成交人（承包人）送往具有相应资质的专业检测机构检测（包含物理和化学检测），出示合格的检测报告作为结算送审依据，检测费用由成交人（承包人）承担。
6.工程安全
（1）成交人（承包人）在施工过程中必须严格按照有关安全规定和技术规程施工。做到文明、安全施工。施工中发生的*切安全事故和经济损失均由成交人（承包人）自负，采购人（发包人）不负任何责任。
（2）成交人（承包人）在工程施工过程中必须设置明显安全标志和安全围档，不得影响行人行车安全，保证原有道路畅通；必须采取严格的安全防范措施，确保施工安全和生命财产安全。
7.违约责任
（1）本合同签订后，成交人（承包人）应当自收到开工令之日起**日内开工，非不可抗力等原因不开工的，采购人（发包人）有权单方面解除本合同，成交人（承包人）必须在收到合同解除通知书后**日内无条件退场，其全部履约担保不予退还，造成的*切损失均由成交人（承包人）承担。
（2）本合同签订后，成交人（承包人）不得将本工程对外转包，如有转包，采购人（发包人）有权终止合同，已完成的工程量不予验收和结算，其全部履约担保不予退还，责任全部由成交人（承包人）自负。
（3）成交人（承包人）应按关键节点工期要求完成相关工程，工期违约超过关键节点工期**日以内处竞争性谈判文件约定的工期违约金，每延迟*天按履约担保金额的0.5%计；工期违约累计达**至**日的从重处以违约金，每延迟*天按履约担保金额的1%计；工期违约累计超过**日的，采购人（发包人）有权单方面解除合同，成交人（承包人）无条件清退出场，其全部履约担保不予退还，所造成的损失全部由成交人（承包人）承担，成交人（承包人）完成的合格工程按财政评审中心最终审定金额的**%清算，余款不再结算支付，且不能免除成交人（承包人）已完成工程的质量责任。成交人（承包人）违规分包和转包工程以及有其它违法违规行为的，采购人（发包人）有权单方面解除合同并按上述规定清退成交人（承包人）。
成交人（承包人）关键节点工期或总工期违约超期在**日以内的，采购人（发包人）不在工程进度款中扣划违约金，也暂时不动用履约保函，在最终结算时计算违约金；工期违约超过**日的，采购人（发包人）将根据合同约定动用履约保函扣划成交人（承包人）应付的违约金。成交人（承包人）积极组织工程施工最终按合同约定的工期完成了全部工程并达到竣工验收要求的，不计违约金，过程中扣划的违约金全额退还给成交人（承包人）。
（5）因成交人（承包人）违约解除合同的特别约定
A. 工期违约累计超过**日的，采购人（发包人）有权单方面解除合同，成交人（承包人）无条件清退出场，其全部履约担保不予退还，所造成的损失全部由成交人（承包人）承担，成交人（承包人）完成的合格工程按财政评审中心最终审定金额的**%清算，余款不再结算支付，并将成交人（承包人）列入企业不良行为记录黑名单，且不能免除成交人（承包人）已完成工程的质量责任。成交人（承包人）违规分包和转包工程以及有其它违法违规行为的，采购人（发包人）有权单方面解除合同并按上述规定清退成交人（承包人）。
B. 合同履行过程中，因成交人（承包人）出现严重违约，采购人（发包人）依据本合同约定或相关法律法规规定可以中途解除本合同的，成交人（承包人）必须在收到采购人（发包人）发出的合同解除通知书后**天内无条件退场，并在退场前将与本合同工程及已完工程有关的全套技术经济资料及质量保证资料完整地移交给采购人（发包人），由此造成的*切损失均由成交人（承包人）承担，另就退场后续事项的处理约定如下：
成交人（承包人）未将与本合同工程及已完工程有关的全套技术经济资料及质量保证资料完整地移交给采购人（发包人）的，或未在采购人（发包人）规定的期限内清退场内人员的，采购人（发包人）将不予给成交人（承包人）办理已完工程量的价款结算。
成交人（承包人）发生的与本合同工程有关的所有债权债务均由成交人（承包人）自行承担，与采购人（发包人）无关。
成交人（承包人）运入本项目工地内的材料、机械设备、设施，未经采购人（发包人）批准，不得运出工地，无条件由采购人（发包人）征用，采购人（发包人）将按同期市场最低租赁**支付成交人（承包人）使用费。
如成交人（承包人）不在限期内清退场内采购人（发包人）认为必要退场的材料、设备设施的，采购人（发包人）在进行证据保全后，有权处置成交人（承包人）滞留在施工现场的材料、机械设备、设施及其他资产，由此引起的*切后果由成交人（承包人）自行承担。
（6）解除合同清退出场的其他约定
成交人（承包人）清退出场后**日内，监理人协助采购人做好已完成合格工程的工程量计量等工作，并提交相关报告，经财政评审中心核定已完工程量出具结算报告，采购人按财政评审中心最终审定金额的**%支付已完合格工程的款项，其余**%已完合格工程的款项不再支付。
8.合同验收
（1）验收主体： ************根据项目情况组建的验收小组 。
（2）验收方式： 达到国家现行质量验收评定的标准，*次性验收合格 。
（3）验收标准：按照合同、国家有关规定标准和政策性文件等进行实地验收。
9.组成合同的文件
本协议书与下列文件*起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议
（2）本合同协议书
（3）成交通知书
（4）响应文件
（5）政府采购合同通用条款
（6）政府采购合同专用条款
（7）标准、规范及有关技术文件，图纸。
（8）其他合同文件。
**.其他事项
（1）与本工程有关的任何技术文件、图纸、总承包合同及附件、分包合同及附件均应被视为保密文件，不得向任何第*方泄漏。成交人（承包人）应与采购人（发包人）及相关单位共同签署保密协议。
（2）谈判时确定的建造师、技术负责人、安全员必须到位，全面负责本工程施工事项。本工程实行押证考勤制度，工程施工期间，建造师证、技术负责人证、安全生产考核合格证（C证）须押证，采购人（发包人）将对其工作进行考勤，每查实建造师或技术负责人或安全员缺勤*次，罚款人民币***元，从结算款中扣除。建造师证、技术负责人证、安全生产考核合格证（C证）待工程竣工且验收合格后解押。
（3）施工项目部其他关键岗位人员应保持稳定。成交人（承包人）自工程项目开工安全生产条件审查合格之日起至完成合同约定工程量之日止，不得擅自更换和撤离关键岗位人员。下列情形除外：
A.因身体原因无法坚持施工现场管理工作的；
B.因不履行岗位职责、工作失误等原因不宜继续担任施工现场管理工作的；
C.非本单位原因工程项目延期开工达6个月或停工时间达3个月以上的；
D.因违法违规行为不能继续担任施工现场管理工作的；
E.因人员调动不能在本单位执业的。
（4）成交人（承包人）必须配合当地政府协调处理好工程建设中的矛盾和纠纷，采购人（发包人）配合协调处理成交人（承包人）与当地的关系。
（5）采购人（发包人）必须提供设计施工图纸及施工质量要求等，供成交人（承包人）具体施工时参照执行。
（6）成交人（承包人）必须履行竞争性谈判时签订的《承诺书》的承诺。
（7）如有工程变更，由成交人（承包人）书面提出变更理由,并由设计单位出具变更后的设计图纸，经采购人（发包人）认定后方可实施，所增加部分工程量以预算评审价与成交价的下浮值同比例下调工程造价。
（8）工程竣工后，成交人（承包人）必须按有关规定提交竣工资料，验收合格经评审后，方可结算支付工程款。
（9）采购文件及响应文件是本合同的组成部分，与本合同不*致的地方，以本合同条款为准。
（**）成交人（承包人）和业主单位对施工矛盾协调采取双主体负责制。
（**）采购人（发包人）协助成交人（承包人）做好各项报建手续工作。
（**）本项目施工要求：
A.成交人（承包人）必须为本项目所有进场员工办理工伤保险和意外伤害保险。
B.本项目在开工之前，根据谈判响应文件中的施工组织计划方案，成交人（承包人）编制对应的项目管理实施规划，包括内容：工程概况、施工方案、施工进度计划、资源供应计划、施工准备工作计划、施工平面图，技术组织措施计划，项目风险管理、信息管理、技术经济指示分析。
C.本项目进场原材料的见证取样，要求现场试件按标准留置见证取样，须配合监理单位严把材料验收质量关，不合格的材料不能收，如发现有不合格材料进场，由此产生的*切后果由成交人（承包人）*并承担。
D.本项目对进场大型施工设备的验收，严格执行合同约定的工程质量验收程序。
E.本项目进度控制要求：1：成交人（承包人）要编制日、周、月进度计划，经监理单位审核报建设单位批准实施。2：成交人（承包人）要严格按照进度计划实施，把控施工关键节点，确保进度，防止滞后。工期违约超过关键节点工期**日以内处竞争性谈判文件约定的工期违约金，每延迟*天按履约担保金额的0.5%计；工期违约累计达**至**日的从重处以违约金，每延迟*天按履约担保金额的1%计；工期违约累计超过**日的，建设单位有权单方面解除合同，成交人（承包人）无条件清退出场，其全部履约担保不予退还，所造成的损失全部由成交人（承包人）承担，成交人（承包人）完成的合格工程按财政评审中心最终审定金额的**%清算，余款不再结算支付，且不能免除成交人（承包人）已完成工程的质量责任。成交人（承包人）违规分包和转包工程以及有其它违法违规行为的，建设单位有权单方面解除合同并按上述规定清退成交人（承包人）。
F.本项目安全文明施工管理要求：1：成交人（承包人）要严格遵照国家行业的有关规定组织施工，遵守安全生产制度。2：要健全安全管理，建立安全制度，项目经理为安全第*责任人，技术负责人为安全技术负责人，要指定专职安全员对现场安全监督检查。3：要经常组织学习安全知识，工人上岗前要进行安全教育，定期或不定期召开安全会议，并做好记录，现场要按要求设置安全标志，定期组织安全文明施工大检查。
G.工程鉴证、隐蔽工程及现场发生*星工程、*星用工，必需通过建设单位、监理单位、成交人（承包人）、*方鉴证，否则无效。
H.成交人（承包人）必须接受监理单位对*个阶段质量控制管理：施工准备阶段：审查成交人（承包人）的人、材、机是否合格配备，施工方案、质量保证措施、原材的检验是否符合要求。施工阶段：检查施工工艺是否按规范和方案进行，对原材料、半成品和成品进行抽查。验收阶段：检测和验评已完成工程量是否达到规范要求的质量标准，是否在允许偏差范围内。
I.成交人（承包人）必须接受监理单位的监督，对监理单位提出的整改意见，及时整改或处理。
J.本项目工程资料、档案整理必须与工程施工同步。
**.仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：
（1）向株洲仲裁委员会申请仲裁；
（2）向工程所在地人民法院起诉。
**.合同生效
本合同自签订之日起生效。
**.合同份数
本合同*式6份，采购人执3份，成交人执3份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：****年4月**日
合同订立地点：县委大院
附件：具体标的明细、分包合同等。
甲 方：（公章） 乙 方：（公章）
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
电 话： 电 话：
传 真： 传 真：
开户银行：
账 号：
第*部分 合同通用条款
本合同通用条款按省级以上政府部门或行业组织标准或示范文本合同格式确定，内容以《建设工程施工合同（示范文本）》（**-****-****）第*部分通用合同条款为准。
见附件
