茶陵县老旧小区基础设施配套改造项目（断头路红绿灯安装工程）合同公告
公告日期:****年**月**日
甲方（发包方、建设单位）：
法定代表人：贺新强
统*社会信用代码：******************
乙方（承包方、施工单位）：
法定代表人：陈建平
统*社会信用代码：******************
双方当事人根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》等有关规定，针对“茶陵县老旧小区基础设施配套改造项目（断头路红绿灯安装工程）”项目工程的实际情况，为明确甲乙双方责任、权利和义务，经双方充分友好协商签订本《建设工程施工合同》。
第1条 工程概况
1.1 工程名称：茶陵县老旧小区基础设施配套改造项目（断头路红绿灯安装工程）
1.2 建设地点： 茶陵县内
1.3乙方承包范围： 预算清单内及设计施工图纸范围内全部工程
1.4 工程承包方式：本工程采用以下第 1 种方式进行承包：
1.乙方承诺对本项目工程采用包工、包料、包质的多包方式进行承包。
2.甲方负责 \ ，乙方负责 \ 。
1.5 工程价款
1.5.1 工程采用第 1 种方式确定价款。
1.固定价款方式，最终项目工程的最高全部造价为：人民币（大写）************元*角*分整（￥ *******.**元）。
2.待工程完工后以审计结果为准。
1.5.2工程价款的支付：
货到支付合同金额的**%，施工安装调试完毕验收合格后支付至合同金额的**%，经审计结算审定后支付审定工程款的**%，剩下3%为质保金，*年之后无质量问题*次性无息付清。
注：上述款项支付前乙方出具等额的正式税务发票。
1.6 合同工期
1.6.1 本工程合同总工期以建筑工程施工合同工期为依据，总工期 ** 日历天，开工日期以甲方（或监理）发出的书面开工通知为准，竣工日期为全部承包范围内工作内容验收合格之日。乙方应按照发包人要求做好节点盘点工作（包括但不限于各类变更、文字材料、报告等）。工程竣工验收合格后，所有临时设施拆除，且所有施工人员、材料、机具设备等在 3 天内全部退场。
1.6.2 因甲方原因或本地区发生5级以上地震（依据地震局发布的地震公告）、8级以上台风、疫情、群众事件等不可抗力原因造成无法施工时，工期予以顺延。
第2条 履约资质（能力）证明
2.1 乙方正式入场之前，应向甲方提供乙方具有承包该工程资质的证明（包括但不限于：企业资质文件复印件并加盖有效公章、与承包范围相符合的建筑业企业资质等）。
2.2 乙方应为其派驻的项目负责人出具正式的授权委托书，载明授权期限、范围等事项，并将原件交于甲方保存。
2.3 乙方应根据政府相关规定要求应妥善处理民工工资问题，建立专门账户用于民工工资发放。
2.4 乙方提供的以上各项证明，须保证材料内容的真实性、合法性、完整性，且各项证明均处于有效期内。
第3条 工程设计变更时合同价款处理
合同价款调整方法：上述工程如发生设计变更及现场签证或发包人调增、调减工程量并造成造价变动的与施工方最初取得的图纸工程量不*致的，合同价款按下列方法进行。
3.1 合同中已有适用于变更工程的**,按合同已有的**变更合同价款
3.2 合同中已有类似于变更工程的**,可以参照类似**变更合同的价款
3.3 合同中没有适用或类似于变更工程的**,由承包人提出适当的变更**,以发包人确认后执行。
3.4 合同中未实施的部分，按合同内**扣除。
注：若发生设计或工程量变更，甲方、监理方应签发相应现场签证。
第4条 现场的标准化管理、文明施工、安全施工
4.1 乙方在施工中若不遵守现场的标准化管理、文明施工、安全施工之规定，造成的*切后果均由乙方负责。
4.2 施工过程中，因特殊情况需要，临时设施要搬迁，承包人要服从发包人的安排，在规定的时间内撤离，发包人另行安排场地给承包人搭建临设，搭设费用发包人承担。
4.3 乙方确保现场标化管理达到合格标准。
第5条 工程质量检验及验收
5.1 乙方应保留每次材料采购单原件，采购单内容应包括材料型号、质量等级、数量、时间等信息以备甲方检查。
5.2 甲方有权对乙方全部在建工程任*环节、部位进行抽查，并根据监理单位对乙方的施工现场进行检查并提出整改意见。
5.3 工程质量标准： 合格 。
5.4 如监理机构或甲方检验结果与乙方自行检验结果不*致时，甲方可以与乙方共同委托有资质第*方进行检验，该第*方检验费用乙方承担60%。
第6条 工程质量保修
6.1 工程质量保修期限自项目工程全部验收合格起算。
6.2 甲方发现工程质量问题后，应及时跟乙方联系，乙方应于收到甲方维修通知后 1 日内进行维修。
6.3 对于保修期内的任何工程质量问题，乙方均应承担免费维修义务。
6.4 法律规定保修期限低于本合同约定保修期限时，以本合同约定为准。
6.5 保修期间，乙方履行保修义务所花费全部必要费用（包括但不限于：材料费、车旅费、手工费等），均由乙方自行承担。
第7条 违约责任
7.1 甲方未按本合同支付工程款时，乙方可要求甲方及时支付，甲方逾期付款时间超过 3 日时，乙方有权停工，合同约定工期顺延。
7.2 除本合同1.9.2条合理延长合同工期外，延期竣工在*个月内按每按期*天违约金人民币 *** 元处理，延期竣工*个月以上按每延期*天违约金人民币 *** 元处理。
7.3 由于承包方原因使工程达不到本合同规范要求，乙方负责返工直至合格。
7.4 乙方应按合同要求完成本工程，不得因无力履行合同而消极怠工或中途退场，因乙方消极怠工超过 ** 日时，甲方有权直接解除本合同。如甲方未按照本合同支付工程款，造成工期拖延等情况，甲方责任自负。
7.5 乙方建设完工并向甲方提交验收资料和申请之后，甲方应于收到相关资料15日内组织工程验收，逾期视为工程已验收合格。
7.6 乙方明确本工程的项目经理（负责人），施工过程中不得擅自变更，每星期在现场不少于5日，如甲方召开例会，乙方负责人必须参加（有事须请假）。
7.7 乙方未尽到安全、文明施工的要求，造成事故时，应自行解决。
7.8 乙方未及时支付民工工资或材料供应商工资，致使发生群体事件、工期停工等情形时，乙方应妥善解决。
7.9 保修期限内，乙方在接到甲方维修通知时，如乙方超过 3 日未进行维修或无法进行维修时，甲方可自行委托第*方进行修复，维修所花费用，甲方有权直接从乙方质保金中予以扣除，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。
第8条 争议解决及管辖
本合同履行过程中，如双方对合同内容、效力、责任等发生争议时，应友好协商，协商不成时，应向工程所在地人民法院提起诉讼。
第9条 其他
9.1 本合同*式*份，双方各执两份，具有同等效力。
9.2 本合同与设计图纸、双方提供的相应证明、授权委托书、说明、证明等均为工程承包文件，具有同等效力。
9.3 本合同履行过程中，双方可根据实际需要，签订《补充合同》。
9.4 本合同自双方签章之日起生效。
甲方（签章）： 乙方（签章）：
法定代表人： 法定代表人：
